強電改造合同范文.doc

強電改造合同范文 強電改造合同合同編號年月日甲方_乙方_工程名稱_工程地點_建筑面積_工程性質（指基建、技改、合資等）_承包范圍強電_承包方式包工包料_質量等級（優(yōu)良或合格）_工程承包造價（金額大寫）_鑒于甲方是依照中國法律合法設立并存續(xù)的有限責任公司，而乙方是具有相關小型工程建設施工資質（資質等級證號_）的合法從事建設工程施工的有限責任公司，現甲方將其在_電路改造工程(以下簡稱“工程”)全包予乙方，由乙方負責該工程的全部施工，因此，依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法，中華人民共和國建設工程施工合同示范文本（GF990201），以及_(省/市)有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包_強電改造工程，同意定立本合同條款如下第第11條工期。 本合同工程定于_年_月_日開工；于_年_月_日竣工，合同工期日歷天數為_天。 若甲方要求對工期進行調整時，乙方應充分配合，不得提出異議。 第第22條施工圖紙。 乙方于_年_月_日前，向乙方提供_套強電改造施工圖紙。 第第33條甲乙雙方駐工地代表。 甲方除派工地負責人以外，現場具體工作由監(jiān)理工程師負責；乙方項目經理見授權委托書。 第第44條轉包及分包乙方不得將本工程的任何部分再行轉包或分包，如有則視為乙方違約，并承擔違約責任。 第第55條工程范圍。 承包人按期完成_入戶線路改造為兩路入戶線路的改造，乙方不按合同約定完成各項工作時，應承擔由此給甲方造成的經濟損失，且工期不予順延。 第第66條工程質量檢查及驗收。 1、當工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位以前，乙方自檢，并于24小時前通知甲方參加。 監(jiān)理、物業(yè)及甲方驗收合格，在驗收記錄簽字后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。 驗收不合格，乙方在限定時間修改后重新驗收。 由此影響正常施工概由乙方承擔。 2、乙方應按法律、行政法規(guī)或國家關于工程質量保修的有關規(guī)定，對交付甲方使用的工程質量承擔保修期內的質量保修責任。 第第77條工地消防和安全衛(wèi)生設備乙方對于工程的消防、安全、衛(wèi)生事項及工人的食宿、醫(yī)藥、安全的安排處理等須符合法律法規(guī)及_(省/市)政府的相關規(guī)定，還需要符合監(jiān)理單位、物業(yè)管理的相關規(guī)定，包括但不限于1.國家和_(省/市)關于消防、安全以及勞動衛(wèi)生方面的相關規(guī)定；2._施工安全衛(wèi)生的相關規(guī)定；3._施工安全衛(wèi)生設施標準的相關規(guī)定；4.乙方施工安全衛(wèi)生管理的相關規(guī)定；5.乙方安全衛(wèi)生管理的相關規(guī)定；6.甲方安全管理部門、監(jiān)理單位或其它甲方指定人的指示及督導；7.乙方若有違規(guī)行為，應承擔違約責任，若對甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。 第第88條工程價款及結算。 雙方按國家和本市有關部門現行規(guī)定，在合同生效后，甲方按下表約定分三次次向乙方預付或支付工程款。 撥付工程款時間占合同承包造價金額（工程進度、部位）百分比人民幣（元）合同簽訂_日內_%￥_工程完工，雙方驗收合格后_%￥_保修期_年結束后_%￥_第第99條材料設備的供應。 1、本工程所需一切機具材料，概由乙方自備。 2、乙方須向甲方提供材料設備一覽表供應材料設備，如與一覽表不符時，乙方承擔相應違約責任。 第第010條工程保險 1、乙方應于本工程開工前向保險公司投保下列各項保險，下列各項保險的保險期限應自本工程開工日起至本工程正式驗收合格后三十 （30）天為止。 （1）工程第三者責任險本項由乙方以甲乙雙方為共同被保險人投保并由乙方承擔保險費，以保障工程施工期間因意外事故造成施工現場及鄰近地區(qū)第三人的傷亡、疾病及財物損失，被保人因此而支付的訴訟費用和其他費用以及因此所引起的賠償。 （2）建筑及安裝工程一切保險本項由乙方負責投保，乙方應保障甲方免除困本合同期限內因本工程所引起的一切責任或賠償（補償）。 （3）機具綜合保險由乙方負責投保，乙方應對本合同所需使用的施工機具、外購器材的海、陸、空運輸，自備或租用車輛等保險。 （4）其它各種保險包括盜竊險、火災險、意外險、勞工保險等均由乙方自行處理，如發(fā)生事故，其損失與責任概由乙方承擔。 2、乙方負擔的各種保險費已計入合同總價金額內，甲方不另計給。 第第111條工地清理本工程完工時，乙方應在驗收前清理工地及其附近區(qū)域與改造工程有關的廢料雜物等，所需費用均由乙方承擔。 第第212條完工驗收1.工程完工后，乙方應向甲方報送完整的各種資料（包含竣工圖及其他材料設備竣工資料）。 2乙方應提前48小時通知甲方驗收，驗收合格后應填寫工程驗收文件。 如果工程驗收達不到要求，則甲方有權要求乙方進行相應的整改。 因工程驗收不合格而整改所需花費的時間，計入本合同約定的工期內，乙方承擔由此給甲方造成的經濟損失。 3、乙方按國家和本市工程竣工有關規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料和竣工驗收報告，甲方、乙方辦理工程竣工驗收手續(xù)后，乙方于_日內按有關規(guī)定向質量監(jiān)督機構申報竣工工程質量備案本合同即告終止。 第第313條保修及維修本工程在_年保修期內，乙方承擔全部工程維修責任。 _年保修期結束后，根據甲方要求乙方有償維修。 第第414條爭議處理。 因本協(xié)議引起或者與本協(xié)議有關的任何爭議，雙方應首先以協(xié)商方式解決。 協(xié)商應在一方向另一方送達關于協(xié)商的書面要求后立即開始；如果十日內雙方未能通過協(xié)商解除爭議，的則雙方同意按照以下第【】種方式解決1.因本協(xié)議引起或與本協(xié)議有關的任何爭議，雙方同意將爭議提交有管轄權的人民法院解決。 2.因本協(xié)議引起或與本協(xié)議有關的任何爭議，均提請【】仲裁委員會按照該會仲裁規(guī)則進行仲裁。 仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力，并可在任何有管轄權的法院或其他有權機構強制執(zhí)行。 除非仲裁裁決有不同規(guī)定，敗訴方應支付雙方因仲裁所發(fā)生的一切法律費用，包括但不限于律師費。 第第515條授權委托書乙方指派與甲方聯(lián)系辦理本工程之