裝飾工程承攬合同

1、裝飾工程項目承攬合同發(fā)包方 (甲方 :承攬方 (乙方 :身份證號:依照中華人民共和國合同法及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝 飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家 庭居室裝飾裝修工程 (以下簡稱工程 的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:第一條、工程概況1.1工程名稱:;1.2工程地點:;1.2工程內(nèi)容及做法 (詳見附表 1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表 (附 表 2:家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表 ;1.3工程承攬方式:雙方商定采取下列 種方式承攬項目,A 清包承攬方式,承攬人包工,發(fā)包人提供材料;B 半包承攬方式,承攬人包工包輔材,發(fā)包人提供主材;C

2、全包承攬方式,承攬人包工包料。(注明:甲方提供材料的,乙方應在甲方指定品牌的材料供應店采購材料;如 乙方私自調(diào)換材料品牌或材料等級將承擔違約責任。 1.4工程期限 _天,開工日期 _年 _月 _日,竣工日期 _年 _月 _日;1.5合同價款:本合同工程造價為 (大寫 :_元 (詳見附表 3:家 庭居室裝飾裝修工程報價單 ;第二條、工程監(jiān)理2.1甲方指派 為駐工地代表;2.2甲方駐工地代表負責施工現(xiàn)場的協(xié)調(diào)管理,負責工程進度控制、質(zhì)量監(jiān) 督工作;2.3負責與政府各部門、業(yè)主的協(xié)調(diào)工作;2.4負責施工圖紙、設計變更、工程洽商等聯(lián)系確認工作;2.5負責工程質(zhì)檢、報驗、驗收等工作。第三條、甲方義務3.

3、1分項工程開始施工前,甲方負責組織圖紙技術(shù)交底,審查乙方的裝修分 項工程施工方案。3.2提供施工期間的水源、電源。3.3負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。3.4不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設備管線,負責 到有關(guān)部門辦理相應的審批手續(xù)。3.5參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收。第四條、乙方義務4.1施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準, 按期保質(zhì)完成工程 ;4.2嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境 ;4.3要加強質(zhì)量意識,強化質(zhì)量管理,嚴格按照國家規(guī)范及質(zhì)量驗收標準施 工。凡達不到標準的返工費用,全部由乙方自行承擔;4.

4、4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;4.5負責工程的成品保護工作,如有損壞,乙方自費予以修復;4.6負責甲方提供材料的裝卸、施工現(xiàn)場的搬運等工作;4.7負責根據(jù)施工現(xiàn)場情況,有效、有序的調(diào)配勞動力,如出現(xiàn)勞動力短缺 和窩工現(xiàn)象,責任由乙方承擔;第五條、工程變更工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更單,同時調(diào) 整相關(guān)工程費用及工期。第六條、材料的提供6.1由甲方提供的材料、設備 (甲方提供裝飾裝修材料明細表 ,甲方應在材 料運到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);6.2乙方供應材料時,應保證材料符合設計質(zhì)量要求,并提供進場材料的合 格證明與甲方駐工地代

5、表檢驗。第七條、工期延誤7.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:(1工程量變化和設計變更 ;(2不可抗力 ;(3甲方同意工期順延的其他情況。7.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的, 工期順延 ; 因甲方提 供的材料、 設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的, 返工費用由甲方承擔, 工期順延; 7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延 ; 因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。第八條、質(zhì)量標準雙方約定本工程施工質(zhì)量標準:; 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由 _部門對工程

6、質(zhì)量予以認 證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由乙方承 擔 ; 經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準, 認證過程支出的相關(guān)費用由甲方承擔。 第九條、工程驗收和保修9.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:(1_;(2_;(3_。乙方應提前兩天通知甲方進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單。 9.2工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組 織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)家庭居室裝飾裝修工 程結(jié)算單9.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為 _月。驗收合格簽字后, 填寫工程保修單。第十條、工程款支付方式10.

7、1雙方約定按以下方式支付工程款:合同生效后,甲方按以下約定直接向乙人支付工程款:第一次在開工前 日支付 元;第二次在工程進度過半時支付 元;第三次在雙方驗收合格 日支付 元;工程進度過半指:。10.2工程驗收合格后, 乙方應向甲方提出工程結(jié)算, 并將有關(guān)資料送交甲方。 甲方接到資料后 _日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結(jié)算單并簽 字,甲方應在簽字時向乙方結(jié)清工程尾款;10.3工程款全部結(jié)清后,乙方應在甲方工程款結(jié)算財務表上簽字確認。 第十一條、違約責任11.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、 法規(guī) 及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任

8、,并賠償給 對方造成的經(jīng)濟損失;11.2未辦理驗收手續(xù), 甲方提前使用或擅自使用工程成品而造成損失的, 由 甲方負責;11.3因一方原因, 造成合同無法繼續(xù)履行時, 該方應及時通知另一方, 辦理 合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失;11.4甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付違約金 _元; 11.5由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責修理, 工期不予順延;11.6由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向甲方支付違約金 _元。 第十二條、合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門 調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 _種方式解決:(一 提交 _仲裁委員會仲裁;(二 依法向原告所在地的人民法院提起訴訟。第十三條、其他約定 13.1 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾， 由乙方負責運出施工現(xiàn)場， 并負責將垃圾運 到指定的地點，乙方負責支付垃圾清運費用_元(此費用已包含在工程價 款內(nèi)； 13.2 施工期間，甲方將外屋鑰匙_把交給乙方保管。工程竣工驗收后，乙 方將鑰匙_把退還甲方； 13.3 施工期間，乙方施工人員每天的工作時間為：上午_點_分至_ 點_分；下午_點_分至_點_分。 第十四條、附則 14.1 本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章后生效，合同履行完畢后終止； 14.2 本合