關于審理建設工程施工合同糾紛案件若干疑難問題的解答

1、2022-4-7 20:30:19為統(tǒng)一裁判尺度，依法妥善審理建設工程施工合同糾紛案件，省高院民一庭在深入調研、召開省高院 咨詢專家專題論證會的根底上，于日前制定下發(fā)了?關于審理建設工程施工合同糾紛案件假設干疑難問題 的解答?，就 23 個突出問題作出解答。主要內容包括：一是規(guī)定了內部承包合同的認定標準和效力。明確 承包人將其承包的全部或局部工程承包給其下屬分支機構或在冊職工施工，并在資金、技術、設備、人力 等方面給予支持的，可認定為企業(yè)內部承包合同，合同有效。二是明確工程經(jīng)理、工程部負責人簽證的效 力。規(guī)定除法定代表人和約定明確授權的人員外，其他人員對工程量和價款等所作的簽證、確認，不具有

2、法律效力。三是明確“黑白合同處理方法。規(guī)定當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與 中標合同實質性內容不一致的，不管該中標合同是否經(jīng)過備案登記，均應當按照最高法院?關于審理建設 工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋?第 21 條的規(guī)定，以中標合同作為工程價款的結算依據(jù)。 四是 規(guī)定了特殊情形下發(fā)包人的質量抗辯權。 對于發(fā)包人已組織驗收并在相關文件上簽字確認驗收合格的情形， 如果查明確因承包人施工導致地基根底工程、工程主體結構質量不合格的，發(fā)包人仍可以拒絕支付或要求 延期支付工程價款。?解答?還對建設工程施工合同效力認定、鑒定程序啟動、證據(jù)認定、建設工程價款 優(yōu)先受償權等問題，做了解答

3、。浙江高院出臺關于審理建設工程施工合同糾紛案件假設干疑難問題的解答 新聞發(fā)布會發(fā)言稿浙江省高級人民法院民事審判第一庭負責人 蔣衛(wèi)宇2022年 4月 5日各位記者，朋友們：大家好！為指導全省法院依法妥善審理建設工程施工合同糾紛案件， 我院制定了?關 于審理建設工程施工合同糾紛案件假設干疑難問題的解答? 以下簡稱?解答?， 并于日前正式下發(fā)全省各級法院?，F(xiàn)在，我向各位介紹一下?解答?的有關情況 和主要內容。一、制定下發(fā)?解答?的背景 近些年來，伴隨著我國城市化進程的不斷推進、 公用根底設施的大力投入和 房地產市場的迅猛開展， 我省建筑業(yè)也不斷開展壯大， 各項主要經(jīng)濟技術指標在 全國居領先地位，在全

4、國建筑業(yè)市場占有相當份額。 2022 年，我省建筑業(yè)總產 值 14686 億元，其中在省外完成產值 7339 億元；實現(xiàn)利稅總額 865 億元，實現(xiàn) 利潤 415 億元；房屋建筑施工面積 145488 萬平方米；建筑業(yè)總產值超百億元的 企業(yè)有 15 家。浙江省作為建筑大省、 建筑強省的地位進一步穩(wěn)固， “浙江建設 的品牌效應進一步凸顯。與此同時，從全國范圍看，國內建筑業(yè)市場尚不標準， 存在監(jiān)督管理不到位、內部混亂等薄弱環(huán)節(jié)，加之競爭劇烈，違規(guī)開發(fā)工程、圍 標串標、低于本錢價報價、超資質無資質承包、違法分包、轉包、掛靠等現(xiàn)象時 有發(fā)生；為追求利益最大化，一些施工者降低工程本錢、偷工減料、以次充好

5、， 導致工程質量不高，“豆腐渣工程、“樓脆脆、“樓歪歪、“樓倒倒等事件時有發(fā)生； 受國家宏觀調控的影響， 資金鏈條吃緊引發(fā)投資缺乏， 造成大量 拖欠工程款和農民工工資的現(xiàn)象， 已經(jīng)嚴重侵害了建筑企業(yè)和進城務工人員的合 法權益，遠遠超出經(jīng)濟問題和法律問題的層面， 演變成一個社會問題， 糾紛矛盾 不斷，建設工程施工合同糾紛案件也大量涌入法院。據(jù)統(tǒng)計，我省法院 2005 年 受理一審建設工程施工合同糾紛案件 2682 件， 2006年受理 2757件； 2007 年受 理 2866件； 2022年受理 3738 件；2022 年受理 4070 件； 2022 年受理 2927 件； 2022 年受理

6、 2523件。在糾紛的處理方面， 雖然我國目前已經(jīng)形成了以 ?建筑法?、?招標投標法?、 ?合同法?等法律，?建設工程質量管理條例? 、?建設工程平安生產管理條例? 、 ?建設工程勘查設計管理條例? 等行政法規(guī)、 部門規(guī)章構建的建筑法律體系根本 框架，最高人民法院也于 2004 年出臺了?關于審理建設工程施工合同糾紛案件 適用法律問題的解釋? 以下簡稱?施工合同司法解釋?，但仍缺乏以解決當 前層出不窮的新類型問題、 難點問題、熱點問題， 給全省法院審理此類案件造成 了很大困難， 導致適用法律和裁判標準難以統(tǒng)一， 迫切需要上級法院對有關疑難 問題進行業(yè)務指導。二、?解答?的制定過程 在制定?解答

7、?的過程中，我們在三級法院內部通過召開座談會、浙江法院 內網(wǎng)上掛征求意見稿等方式廣泛征求意見，收到建議、意見上百條。同時，廣泛 征求社會各界的意見，尤其是建設公司、房產公司、律師協(xié)會、建筑業(yè)相關主管 部門等與此類糾紛關系密切的單位的意見。 我們還專門召開專家咨詢論證會， 邀 請浙江法學會、 浙大、 浙江社科院的專家對爭論較大的問題從法學理論、 比擬法 的角度進行論證和研討。 在這期間， 一些熱心的社會人士也來信來電提出修改意 見和建議。 一位畢業(yè)于華東政法大學的碩士研究生， 我們至今不知道其具體身份 和職業(yè)，給我們寫了一份 6000 余字的建議書，內容翔實，逐一點評，提出了許 多有益的建議和意

8、見。在此，我們一并表示感謝！也請社會各界、廣闊群眾繼續(xù) 給予支持。三、?解答?的主要內容?解答?共對 23 個問題進行了解答，總結提煉了我省各地法院審理建設工 程施工合同糾紛案件行之有效的做法、經(jīng)驗，吸收了社會各界提出的珍貴意見， 從標準建筑市場秩序， 保障建筑質量的原那么出發(fā)， 對目前建筑施工合同糾紛案件 中的實際問題的處理，作了統(tǒng)一規(guī)定。在制定?解答?時，我們堅持了三個主要原那么： 一是堅持質量第一原那么。 “百年大計、質量第一，建筑工程涉及千千萬萬 人的生命、身體、健康和財產權益，不容有失。在衡量是否適用?合同法?第五 十二條第五項因“違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定導致合同無效的情形 時

9、，凡其本旨是涉及到建筑工程質量的， 應當理解為效力性強制性規(guī)定， 當事人 一旦違反，就會產生合同無效的后果。如?合同法?、?建筑法?、?施工合同 司法解釋? 關于施工人資質的問題， 就是主要關于確保建筑工程質量的規(guī)定， 無 資質承攬工程、掛靠、非法轉分包的，都無效。二是堅持標準建筑市場秩序原那么。 法律法規(guī)對建筑市場的準入作了嚴格的限 制，維護市場的標準和競爭秩序， 也是保障建筑業(yè)健康開展和確保工程質量的基 本前提。因此，但凡違反建筑市場正常秩序的行為，也應當確認無效。如，關于 施工人資質的問題，?合同法?、?建筑法?、?施工合同司法解釋?的相關規(guī) 定，就是效力性強制性規(guī)定。 又如建筑市場的招

10、投標秩序， 是該市場自由公平競 爭的典型秩序，如果違反，應招標而未招標，以低于最低價中標，或者存在“黑 白合同的問題，也應當確認合同無效。三是慎用合同無效的原那么。 國家對建設工程施工領域的規(guī)定很多， 管理也比 較嚴格。但并非違反所有的規(guī)定都會導致合同無效。 如必須取得施工許可證、 土 地使用權證等相關規(guī)定， 對合同的效力就沒有當然的影響。 審判實務中應當將法 律、行政法規(guī)的效力性強制性規(guī)定、 行政管理強制性規(guī)定區(qū)分開來， 只有違反效 力性規(guī)定的建設工程合同方為無效。按照上述原那么，我們對相關問題作了解答，主要內容有： 一關于內部承包合同的效力和認定標準的問題。 建筑的經(jīng)營管理模式有 其特點，

11、施工人多是采用工程經(jīng)理部形式對建設工程進行經(jīng)營管理。 工程經(jīng)理部 實行內部承包經(jīng)營負責制。 浙江建筑施工模式即是如此。 內部承包， 作為建筑施 工企業(yè)的一種經(jīng)營管理模式， 既不是違法轉分包， 也不是掛靠， 因此其本身是合 法的，屬企業(yè)自主決策的范圍。但究竟是掛靠、轉分包還是內部承包，由于有著 相似的“外觀，在認定標準上存在模糊之處，司法實踐中的做法也不統(tǒng)一。對 此，我們本著既要成認建筑公司的經(jīng)營管理模式， 也要防止當事人躲避法律， 以 內部承包之名行違法轉分包、 掛靠之實的原那么， 認為：承包人與其下屬分支機構 或在冊職工簽訂合同， 將其承包的全部或局部工程承包給其下屬分支機構或職工 施工，并

12、在資金、技術、設備、人力等方面給予支持的，可認定為企業(yè)內部承包 合同，該內部承包合同有效。 這既將內部承包合同與違法轉分包、 掛靠區(qū)分開來， 也明確了內部承包合同的效力，以此可以起到標準市場秩序的作用。二當事人約定的保修期低于法律規(guī)定的最低保修期限的條款效力如何認 定的問題。 ?建設工程質量管理條例?第四十條規(guī)定：在正常使用條件下，建設 工程的最低保修期限為： 一根底設施工程、房屋建筑的地基根底工程和主體 結構工程，為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限； 二屋面防水工程、有 防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年；三供熱與供冷系統(tǒng)， 為2個采暖期、供冷期；四電氣管線、給排水管道、設備安

13、裝和裝修工程， 為2年。實踐中，雙方當事人違反上述規(guī)定， 約定的最低保修期限低于法律規(guī)定的保 修期限，如將屋面防水工程的最低保修期限約定為 3 年，這樣的條款效力如何， 一旦屋面防水工程在第 4 年發(fā)生質量問題， 雙方當事人就可能因為保修問題、 費 用承當而發(fā)生糾紛。對此，我們認為，?建設工程質量管理條例?第四十條的規(guī) 定，是法律的強制性規(guī)定，當事人不能用合意任意排除其適用。其規(guī)定旨意，主 要在于保證建筑工程的質量，保障使用人的生命和財產平安，此為底線必須堅守， 不能突破。因此，建設工程施工合同中約定的正常使用條件下工程的保修期限低 于國家和省規(guī)定的最低期限的，該約定應認定無效。三發(fā)包人已經(jīng)對

14、工程簽字確認驗收合格，能否再以質量問題提出抗辯， 主張延期或不予支付工程價款的問題。司法實踐中，發(fā)包人對工程已經(jīng)簽字驗收， 認為工程質量合格或者到達了合同約定的要求，但是事后發(fā)現(xiàn)工程的主體工程或 者地基根底工程質量不合格或者存在重大平安隱患，從而要求施工人承當質量保 修責任或者拒絕支付剩余工程款項的情形， 也經(jīng)常發(fā)生。對此如何理解，理論上 和實踐中有不同的意見。有的認為既然已經(jīng)簽字確認，那么就成認工程是合格的， 不能再反悔，否那么違背誠信原那么。有的認為雖然驗收合格并簽字確認， 但是只要 是施工人的原因導致工程質量出現(xiàn)問題， 施工人就應當承當相應的責任。我們認 為，看待該問題要一分為二。一是，

15、如果是一般的質量問題，既然發(fā)包人已經(jīng)簽 字驗收，那么就應當視為是成認了工程質量沒有問題， 或者是放棄了對瑕疵的追 究權利。因此，不能再對承包人主張違約責任或者抗辯不支付工程款；二是，如 果是主體工程或者根底工程存在質量問題， 有重大隱患，造成質量問題或者隱患 的原因又在于承包人，那么因為此時工程涉及到眾多人的生命財產平安， 事關重 大，那么承包人仍應當承當相關責任，發(fā)包人也可以抗辯不支付工程款。 因此我們 規(guī)定：發(fā)包人已組織驗收并在相關文件上簽字確認驗收合格，后又以工程質量存在瑕疵為由，拒絕支付或要求延期支付工程價款的， 該主張不能成立，但確因承 包人施工導致地基根底工程、工程主體結構質量不合

16、格的，發(fā)包人仍可以拒絕支 付或要求延期支付工程價款。四工程經(jīng)理、工程部負責人等亂簽證的問題。在施工現(xiàn)場，職工的身份 非常復雜?，F(xiàn)實中因為一個工程經(jīng)理、一個監(jiān)理人員、一個現(xiàn)場工程師的亂作為 或者與他人惡意串通，導致工程不能完工、企業(yè)垮臺的情形，并不鮮見。因此， 司法實踐中，究竟對于現(xiàn)場職工的權利義務關系如何界定， 訴訟中究竟舉證責任 在于何方，爭議較大。建設工程施工活動和司法實踐說明： 工程經(jīng)理管理失范是 目前建設施工混亂、糾紛頻發(fā)的重要原因之一。其主要表現(xiàn)，如：工程經(jīng)理授權 不明，權限無限擴大，財務管理失控、工程部公章管理混亂，工程部成員權限不 明等等。這些再加上轉分包、再轉分包等因素，往往引

17、發(fā)法律關系的重疊交叉， 導致案件事實撲朔迷離。對這些問題，司法實踐中，歷來認識不完全一致，此時 與彼時認識也不一致。我們認為：根據(jù)上述現(xiàn)實情況和標準施工的目的， 從舉證 責任的角度，倒逼施工方標準施工管理比擬妥當。 因此規(guī)定：除法定代表人和約 定明確授權的人員外，其他人員對工程量和價款等所作的簽證、 確認，不具有法 律效力。沒有約定明確授權的，法定代表人、工程經(jīng)理、現(xiàn)場負責人的簽證、確 認具有法律效力，其他人員的簽證、確認，對發(fā)包人不具有法律效力，除非承包 人舉證證明該人員確有相應權限。 這樣有利于限制亂象之源， 從源頭上預防糾紛 的發(fā)生。五“黑白合同的認定和結算問題。 “黑白合同的問題比擬常

18、見，目 前法院審理的建設工程施工合同糾紛案件中， 有一半以上涉及到黑白合同， 反映 了建筑市場的不標準。 “黑白合同也被稱為“陰陽合同，是指建設工程施工 合同的當事人就同一建設工程簽訂兩份或兩份以上在價款或者履行方式等方面 存在實質性差異的合同。 廣義上通常把經(jīng)過招投標并經(jīng)有關政府部門備案的合同 稱為白合同，把未經(jīng)登記備案卻實際履行的合同稱為黑合同。對此， ?招標投標 法?第 46 條以及建設工程的司法解釋對此類合同均有相關規(guī)定，即招標人和中 標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其它協(xié)議。 司法實踐中， 一般認為黑合同無效。 但“黑白合同如何認定，“實質性的差異 如何把握，成了司法實踐中的難題

19、。 尤其是建設工程施工合同的履行有其特殊性， 周期長、變化大， 合同在履行過程中其內容往往會發(fā)生一些變化， 這些變化能否 構成“實質性差異，如何把握、如何理解，考驗著法官的聰明智慧。為了進一 步標準法官的自由裁量權， 我們認為：認定“黑白合同時所涉的“實質性內容， 主要包括合同中的工程價款、工程質量、工程期限三局部。對施工過程中，因設 計變更、建設工程規(guī)劃指標調整等客觀原因，承、發(fā)包雙方以補充協(xié)議、會談紀 要、往來函件、簽證等洽商記錄形式，變更工期、工程價款、工程工程性質的書 面文件，不宜認定為?招標投標法?第 46 條規(guī)定的“招標人和中標人再行訂立 背離合同實質性內容的其他協(xié)議。對于“黑白合

20、同如何結算的問題，實踐中爭議比擬大。 ?施工合同司法解 釋?第二十一條的規(guī)定， 當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與 經(jīng)過備案的中標合同實質性內容不一致的， 應當以備案的中標合同作為結算工程 價款的根據(jù)。但司法實踐中對于該條的適用，存在不同的解釋。一種觀點認為， 只要是“黑白合同，工程款的結算一律適用?施工合同司法解釋?第二十一條 的規(guī)定，即以白合同作為工程結算的依據(jù)；另一種觀點認為，工程款的結算，應 當以符合雙方當事人真實意思表示、 當事人實際履行的合同作為結算依據(jù)； 還有 一種觀點認為， 要根據(jù)實際情況具體判斷， 如果符合司法解釋第二十一條規(guī)定的 情形，就應當以備案的中標合同為

21、結算依據(jù)， 如果不符合， 那么應當以符合雙方當 事人真實意思表示、 當事人實際履行的合同作為結算依據(jù)。 由于解釋的不同， 導 致案件審理十分混亂。 我們在調研中發(fā)現(xiàn)， 我省司法實踐中， 對于該問題的裁判 確實不統(tǒng)一， 有的以白合同作為結算依據(jù)， 有的以黑合同作為結算依據(jù)， 還有的 采用客觀標準通過審計鑒定按實結算。 而且實踐中黑合同、 白合同的效力、 招投 標的必須性、 個案的特殊性等也十分復雜。 這些情況嚴重影響了該類案件裁判尺 度的統(tǒng)一。對此，我們認為， 要按照標準招投標程序的原那么， 保護公平競爭市場主體的 合法權益，防止“違法人得利益，防止雙方當事人破壞公平競爭的市場秩序。因此規(guī)定，當

22、事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與中標合同實質 性內容不一致的，不管該中標合同是否經(jīng)過備案登記， 均應當按照?施工合同司 法解釋?第二十一條的規(guī)定，以中標合同作為工程價款的結算依據(jù)。同時，針對當事人通過串標、低于本錢價中標等違法進行招投標，“白合同 也無效的情形，如果也讓當事人按照白合同結算工程款， 雙方之間的利益就會嚴 重失衡，因此，對于這種情形，我們規(guī)定：當事人違法進行招投標，又另行訂立 建設工程施工合同的，不管中標合同是否經(jīng)過備案登記， 兩份合同均為無效；應 當按照最高人民法院?施工合同司法解釋?第二條的規(guī)定，將符合雙方當事人 的真實意思，并在施工中具體履行的那份合同，作為工

23、程價款的結算依據(jù)。?解答?還對建設工程施工合同糾紛中常見的其他有關合同效力認定、鑒定程序啟動、證據(jù)認定、建設工程價款優(yōu)先受償權等問題，作了解答。各位朋友，“安得廣廈千萬間，建筑業(yè)的標準，事關經(jīng)濟社會的開展，事關人 民生命財產的平安，讓我們共同關注，一起努力，為建設社會主義和諧社會作出 奉獻！全文：一、如何認定內部承包合同？如何認定其效力？建設工程施工合同的承包人與其下屬分支機構或在冊職工簽訂合同，將其承包的全部或局部工程承包給其下屬分支機構或職工施工，并在資金、技術、設備、 人力等方面給予支持的，可認定為企業(yè)內部承包合同；當事人以內部承包合同的 承包方無施工資質為由，主張該內部承包合同無效的，

24、不予支持。二、如何認定未取得“四證而簽訂的建設工程施工合同的效力？發(fā)包人未取得建設用地規(guī)劃許可證或建設工程規(guī)劃許可證，與承包人簽訂建設工 程施工合同的，應認定合同無效；但在一審庭審辯論終結前取得建設用地規(guī)劃許 可證和建設工程規(guī)劃許可證或者經(jīng)主管部門予以竣工核實的，可認定有效。發(fā)包人未取得建設用地使用權證或建筑工程施工許可證的，不影響建設工程施工 合同的效力。三、如何認定當事人就工程價款計價方法所約定的條款的效力？建設工程施工合同約定的工程價款確實定方法雖然與建設工程計價依據(jù)不一致， 但并不違反法律、行政法規(guī)強制性規(guī)定的，該約定應認定有效。四、如何認定當事人約定的保修期低于法律規(guī)定的最低保修期限

25、的條款的效力？ 建設工程施工合同中約定的正常使用條件下工程的保修期限低于國家和省規(guī)定 的最低期限的，該約定應認定無效。五、如何認定開工時間？建設工程施工合同的開工時間以開工通知或開工報告為依據(jù)。 開工通知或開工報 揭發(fā)出后，仍不具備開工條件的，應以開工條件成就時間確定。沒有開工通知或 開工報告的，應以實際開工時間確定。六、如何認定工期順延？發(fā)包人僅以承包人未在規(guī)定時間內提出工期順延申請而主張工期不能順延的，該主張不能成立。但合同明確約定不在規(guī)定時間內提出工期順延申請視為工期不順 延的，應遵從合同的約定。七、發(fā)包人已經(jīng)簽字確認驗收合格，能否再以質量問題提出抗辯，主張延期或不 予支付工程價款？發(fā)包

26、人已組織驗收并在相關文件上簽字確認驗收合格， 后又以工程質量存在瑕疵 為由，拒絕支付或要求延期支付工程價款的， 該主張不能成立。但確因承包人施 工導致地基根底工程、工程主體結構質量不合格的，發(fā)包人仍可以拒絕支付或要 求延期支付工程價款。八、如何把握工程質量鑒定程序的啟動？要嚴格把握工程質量鑒定程序的啟動。 建設工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人亦未擅自 提前使用，發(fā)包人對工程質量提出異議并提供了初步證據(jù)的， 可以啟動鑒定程序。九、發(fā)包人以工程質量為由提出的對抗性主張，究竟是抗辯還是反訴？承包人訴請給付工程價款，發(fā)包人以工程質量不符合合同約定或國家強制性的質 量標準標準為由，要求減少工程價款的，按抗辯處理

27、；發(fā)包人請求承包人賠償損 失的，按反訴處理。十、哪些證據(jù)可以作為工程量、工程價款的結算依據(jù)？雙方當事人在建設工程施工過程中形成的補充協(xié)議、 會議紀要、工程聯(lián)系單、工 程變更單、工程對帳簽證以及其他往來函件、記錄等書面證據(jù)，可以作為工程量 計算和認定工程價款的依據(jù)。十一、施工過程中誰有權利對涉及工程量和價款等相關材料進行簽證、確認？ 要嚴格把握工程施工過程中相關材料的簽證和確認。 除法定代表人和約定明確授 權的人員外，其他人員對工程量和價款等所作的簽證、確認，不具有法律效力。 沒有約定明確授權的，法定代表人、工程經(jīng)理、現(xiàn)場負責人的簽證、確認具有法 律效力；其他人員的簽證、確認，對發(fā)包人不具有法律

28、效力，除非承包人舉證證 明該人員確有相應權限。十二、能否調整總價包干合同的工程量、工程價款？建設工程施工合同采用固定總價包干方式，當事人以實際工程量存在增減為由要 求調整的，有約定的按約定處理。沒有約定，總價包干范圍明確的，可相應調整 工程價款；總價包干范圍約定不明的，主張調整的當事人應承當舉證責任。十三、建設工程施工合同無效，但工程竣工驗收合格的，誰有權利請求參照合同 約定確定工程價款？建設工程施工合同無效，但工程竣工驗收合格，按照最高人民法院?關于審理建 設工程施工合同糾紛案件適用法律假設干問題的解釋? 第二條的規(guī)定精神，承包 人或發(fā)包人均可以請求參照合同約定確定工程價款。十四、承包人能否

29、直接請求按照竣工結算文件結算工程價款？建設工程施工合同明確約定發(fā)包人應在承包人提交竣工結算文件后一定期限內 予以答復， 且逾期未答復那么視為認可竣工結算文件的， 承包人可以請求按照竣工 結算文件進行工程價款結算。建設工程施工合同雖約定發(fā)包人應在承包人提交竣工結算文件后一定期限內予 以答復，但未約定逾期不答復那么視為認可竣工結算文件的， 承包人不能請求按照 竣工結算文件確定工程價款。建設工程施工合同約定發(fā)包人在承包人提交竣工結算文件后未答復那么視為認可 竣工結算文件，但未約定答復期限，且經(jīng)承包人催告后，發(fā)包人仍不予答復的， 人民法院可根據(jù)實際情況確定合理的答復期限，但答復期限不應超過 60 天。

30、 建設工程施工合同中對此未明確約定，承包人不能僅以GF-1999-0201?建設工程施工合同示范文本?通用條款 33.2 條為依據(jù)，要求按照竣工結算文件結 算工程價款。十五、如何認定“黑白合同？ 認定“黑白合同時所涉的“實質性內容，主要包括合同中的工程價款、工程 質量、工程期限三局部。對施工過程中，因設計變更、建設工程規(guī)劃指標調整等 客觀原因，承、發(fā)包雙方以補充協(xié)議、會談紀要、往來函件、簽證等洽商紀錄形 式，變更工期、工程價款、工程工程性質的書面文件，不應認定為?中華人民共 和國招標投標法?第 46 條規(guī)定的“招標人和中標人再行訂立背離合同實質性內 容的其他協(xié)議。十六、對“黑白合同如何結算？

31、當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與中標合同實質性內容不 一致的，不管該中標合同是否經(jīng)過備案登記， 均應當按照最高人民法院 ?關于審 理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋? 第二十一條的規(guī)定， 以中標 合同作為工程價款的結算依據(jù)。當事人違法進行招投標， 當事人又另行訂立建設工程施工合同的， 不管中標合同 是否經(jīng)過備案登記， 兩份合同均為無效； 應當按照最高人民法院 ?關于審理建設 工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋? 第二條的規(guī)定， 將符合雙方當事人 的真實意思，并在施工中具體履行的那份合同，作為工程價款的結算依據(jù)。 十七、啟開工程量和工程價款鑒定程序，應該注意哪些問題

32、？ 當事人對工程價款存在爭議， 不能協(xié)議一致， 也無法采取其他方式確定的， 可以 根據(jù)當事人的申請， 對工程造價進行鑒定； 雙方當事人均不申請鑒定的， 應向負 有舉證責任的當事人一方進行釋明， 其仍不申請鑒定的， 由其承當舉證不能的法 律后果。訴訟前已經(jīng)由當事人共同選定具有相應資質的鑒定機構對工程價款進行了鑒定， 訴訟中一方當事人要求重新鑒定的， 不予準許，但確有證據(jù)證明鑒定結論具有最 高人民法院 ?關于民事訴訟證據(jù)的假設干規(guī)定? 第二十七條第一款規(guī)定的情形除 外。一審訴訟期間對工程價款進行了鑒定， 當事人在二審訴訟期間申請重新鑒定或補 充鑒定的， 不予準許，但確有證據(jù)證明鑒定結論具有最高人民

33、法院 ?關于民事訴 訟證據(jù)的假設干規(guī)定?第二十七條第一款規(guī)定情形的除外。二審訴訟期間， 雙方當事人均同意鑒定的， 可予準許， 但可能損害社會公共利益 或第三人利益的除外。人民法院應防止隨意、 盲目委托鑒定和不必要的屢次、 重復鑒定。 根據(jù)雙方當事 人的合同約定或者現(xiàn)有證據(jù)， 足以認定工程量和工程價款的， 不應再就工程價款 委托鑒定。十八、工程因發(fā)包人的原因未及時竣工驗收， 發(fā)包人能否以工程未竣工驗收為由 拒絕支付工程款？發(fā)包人收到承包人竣工驗收報告后， 在合理期限內無正當理由不組織竣工驗收的， 不能以工程未驗收合格為由，拒絕支付工程價款。十九、如何認定建設工程施工合同關于工期和質量等獎懲方法約

34、定的性質？ 建設工程施工合同關于工期和質量等獎懲方法的約定， 應當視為違約金條款。 當 事人請求按照 ?中華人民共和國合同法? 第一百一十四條第二款， 以及最高人民 法院?關于適用 中華人民共和國合同法 假設干問題的解釋 二?第二十七條、 第二十八條、第二十九條的規(guī)定調整的，可予支持。二十、合同無效是否影響關于工程質量的約定、承諾的效力？ 建設工程施工合同無效， 不影響發(fā)包人按合同約定、 承包人出具的質量保修書或 法律法規(guī)的規(guī)定，請求承包人承當工程質量責任。二十一、承包人能否一并請求逾期支付工程款的違約金和利息？ 承包人不能按照建設工程施工合同的約定， 既請求發(fā)包人承當逾期支付工程款的 違約金

35、，又同時請求支付相應利息。二十二、建設工程施工合同無效情形下，誰有權行使優(yōu)先受償權？ 建設工程施工合同無效， 但工程經(jīng)竣工驗收合格， 承包人可以主張工程價款優(yōu)先 受償權。分包人或實際施工人完成了合同約定的施工義務且工程質量合格， 在總 承包人或轉包人怠于行使工程價款優(yōu)先受償權時， 就其承建的工程在發(fā)包人欠付 工程價款范圍內可以主張工程價款優(yōu)先受償權。二十三、實際施工人可以向誰主張權利？ 實際施工人的合同相對人破產、 下落不明或資信狀況嚴重惡化， 或實際施工人至 承包人總承包人之間的合同均為無效的，可以依照最高人民法院?關于審理 建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋? 第二十六條第二款的規(guī)定， 提 起包括發(fā)包人在內為被告的訴訟。【案例一】 簽訂黑白合同，按實結算付款2003年 9月，某房企與某建筑企業(yè)簽訂一份工