實用的承攬合同模板集合10篇

1、實用的承攬合同模板集合10篇承攬合同 篇1_（以下簡稱甲方）_（以下簡稱乙方）乙方承攬甲方_工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方協商，達成如下協議：一、工程量：1、_。2、_。3、_。4、_。二、工程要求：1、_。2、_。3、_。4、_。5、_。三、甲方責任范圍：1、_。2、_。3、_。四、乙方責任范圍：1、_。2、_。3、_。五、技術要求：1、_。2、_。3、_。4。六、工期、驗收程序及質保期：1、施工工期：自開工之日起_日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_%。2、每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項，結算時將從工程款直接扣除。3

2、、質保期：質保期_年，驗收合格后付至工程款的_%，留_%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。七、其它要求：1、施工中乙方接受甲方項目負責人現場施工監(jiān)督。2、施工中乙方應遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。3、乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。4、未盡事宜雙方協商解決。5、本協議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。甲方：_乙方：_日期：_承攬合同 篇2合同編號：_定作人：_承攬人：_簽訂地點：_簽訂時間：_年_月_日第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限項目

3、名稱及內容計量單位數量工作量(工時)報酬交付期限單價金額合計人民幣金額(大寫)：(注：空格如不夠用，可以另接)第二條技術標準、質量要求：_第三條承攬人對質量負責的期限及條件：_第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_第五條承攬人使用的材料由_人提供。材料的檢驗方法：_第六條定作人(是否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成?？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：_第八條結算方法及期限：_第九條定作人在_年_月_日前交定金(大寫)_元。第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是否)可以留置

4、工作成果。第十二條違約責任：_第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_種方式解決：(一)提交 _仲裁委員會仲裁；(二)依法向人民法院起訴。第十四條其他約定事項：_定作人定作人(章)：住所：法定代表人：居民身份證號碼：委托代理人：電話：開戶銀行：賬號：郵政編碼：承攬人承攬人(章)：鑒(公)證意見：鑒(公)證機關(章)經辦人：年月日監(jiān)制部門：_印制單位：_承攬合同 篇3內容如下：訂立合同雙方：定作人： (以下簡稱甲方)定作人法定代表(負責)人： 簽約人：定作人承辦單位： 聯絡人： 聯系電話：定作人機

5、構地址： 傳真電話：承攬方承攬裝飾郵政樓外墻工程合同合同編號：訂立合同雙方：定作人： (以下簡稱甲方)定作人法定代表(負責)人： 簽約人：定作人承辦單位： 聯絡人： 聯系電話：定作人機構地址： 傳真電話：承攬方： (以下簡稱乙方)承攬方法定代表(負責)人：簽約人：承攬方營業(yè)執(zhí)照： 施工資質：承攬方施工項目經理： 手機：承攬方機構地址： 傳真電話：銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：根據中華人民共和國合同法和建筑安裝工程承包合同條例以及國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條

6、款：第一條標的本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約為： 元。第二條制作GRC裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)序號GRC裝飾件名稱規(guī)格數 量 單 價合計123注：以上每平方米GRC裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，GRC裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。第三條工程概況及承包范圍1、工程名稱：郵政局生產業(yè)務樓歐式外觀裝飾工程2、工程地點郵政局生產業(yè)務樓施工現場3、承包范圍：GRC裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;4、承包方式：包工包料(GRC裝飾材料廠商： );5、工程造價：本工程總造價按乙方于 年 月日上午參加

7、組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。第四條工程期限與保障責任1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。第五條甲方責任1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;2、提供施工用雙排腳手架;3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;4、嚴格監(jiān)督施工質量，組織工程驗收。第六條乙方責任1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等;2、認真組織施工，嚴格按GRC外

8、裝飾工程施工驗收標準施工。3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。第七條工程付款及結算方式1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款;2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款;3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內，再撥付工程總價45%;4、工程質保金為工程總價5%，質保期兩年。質

9、保金在壹年后無工程質量問題時，于 年 月 日付清。第八條施工及竣工驗收1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。第九條乙方服務承諾1、乙方承諾為甲方制作的GRC裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換GRC裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保

10、證24小時趕到現場;2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程，進行終身維護;3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。第十條雙方違約責任1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除違約金。2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 元的違約金。3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工

11、程款時加罰違約金。第十一條糾紛的處理當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。第十二條附則、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。甲方：乙方：簽約人：簽約人：簽約地點：簽約日期： 年月日承攬合同 篇4簽定日期：_年_月_日定作方（甲方）：_電話：_承攬方（乙方）：_電

12、話：_經雙方協商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。品名規(guī)格單位數量加工費單價金額定作方供應原材料：原材料規(guī)格單位數量日期成品單位耗用量1技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_。2產品檢驗標準和方法：_。3交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_。4貨款及費用結算辦法及期限：_。5本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。甲方（蓋章）：_乙方（蓋章）：_承攬合同 篇5編號:_定作方(以下簡稱“甲方”)：_住所地址：_聯系方式：_手機號：_承攬方(以下簡稱“乙方”)：_單位地址：_法定代表人：_監(jiān)理人及電話：_依照中華人民共和國合同法及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿

13、、協商一致的基礎上，就甲方的友誼超市 店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：第一條 工程概況1.1 工程地點及面積：_1.2 工程造價：￥_元，大寫(人民幣)：_1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第_種承包方式。(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);(3) 乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。1.4工程期限_天;開工日期_年_月_日竣工日期_年_月_日第二條 工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理，甲方(

14、或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂工程監(jiān)理合同，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。第三條 施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_種方式提供：3.1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_月_日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份.(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);3.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);3.3施工圖紙雙方簽字后生效。第四條 甲方義務4.1開工前_天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只

15、能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;4.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;4.4 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);根據有關部門規(guī)定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;4.5參與對工程質量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;4. 6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納(出入

16、證除外)，乙方協助提供物管所需相關材料。第五條 乙方義務5.1 施工中嚴格執(zhí)行國家住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范，保證工程質量，按期完成工程;5.2 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任;5.3嚴格執(zhí)行本市有關施工現場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;5.4保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;5.5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場;5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙

17、方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。第六條 工程變更6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議裝飾裝修工程變更單(見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔;6.2合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施

18、工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;6.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。第七條 材料的提供7.1 由甲方提供的材料、設備，其規(guī)格、質量應符合設計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;7.2 由乙方提供的材料、設備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方

19、所供材料的品牌、規(guī)格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提;7.3 甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購)，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任;7.4 除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場;若需要乙方代購，加收所購材料款_%的采購費及運

20、輸費。第八條工期延誤8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：(1)工程量變化和設計變更;(2)不可抗力;(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;(4)甲方同意工期順延的其他情況。8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延;8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。第九條 質量標準9.1 雙方約定本工程施工質量按下列第_項標準驗收：(1)GB502102

21、0 xx建筑裝飾裝修工程質理驗收規(guī)范(2)安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規(guī)定(3)其它驗收標準：9.2 施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議時：(1)甲乙雙方協商解決;(2)如協商達成一致意見，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。第十條 工程驗收和保修10.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收; (2)油漆、面層涂料施工前驗收; (3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八：工程驗收單)。若甲方接

22、到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;10.2 工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九：工程結算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)第十一條 工程款支付方式11.1 雙方約定按以下第_種方式支付工程款： (1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：(2)_ 支付次數 支付時間 付款比例 支付金額 第一次 合同簽訂之日第二次 隱蔽工程驗收后3日內 第三次 竣工驗收合格后4日內(3)其他支付方式：_11.2工程驗收合格后2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲

23、方。甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單(見附件九：工程結算單)上簽字，甲方并同時向乙方結清工程尾款。11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后，乙方應穨甲方開具正式統一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。第十二條 違約責任12.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應向守約方支付工程造價_%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償;12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，

24、由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2的違約金; 12.4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2作為違約金。 第十三條 合同爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議協商解決不成時，按下列第_種方式解決：(1)向_仲裁委員會申請仲裁;(2)向_人員法院起訴。第十三條 合同爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議協商解決不成時，按下列第_種方式解決

25、：(1)向_仲裁委員會申請仲裁;(2)向_人員法院起訴。第十四條 幾項具體規(guī)定14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;14.2因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_元，(此費用不在工程款內);14.3施工期間，甲方將外屋門鑰匙_把，交給乙方施工負責人_負責保管工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖_把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;14.4施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_點_分至_點_分;下午_點_分至_點_分。第十五條 附則15.1本合同簽訂后工程不得轉包;15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的

26、，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份;15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效，三方各持一份;15.4合同履行完后自動終止;15.5本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。15.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。 合同附件：附件一：家庭裝飾裝修工程施工項目確認表 附件二：家庭裝飾裝修工程內容和做法一覽表 附件三：家庭裝飾裝修工程報價表 附件四：甲方提供裝修裝修材料明細表 附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表 附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙 附件七：裝飾裝修工程變更單 附

27、件八：工程驗收單 附件九：工程結算單 附件十：工程保修單第十六條其它約定條款_ 甲方(簽字)：_ 乙方(蓋章)：_委托代理人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章)：_委托代理人(簽字)：_ 聯系電話：_年_月_日承攬合同 篇6發(fā) 包 方（簽章）：（以下稱甲方） 法定代表人：地址：聯系電話：承 包 方（簽章）：（以下稱乙方） 法定代表人：地址：聯系電話：乙方承包甲方XXXX號別墅裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照中華人民共和國合同法和建筑裝飾工程承包合同條例的規(guī)定，并結合本

28、工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：第一條：工程概況工程地點： XXX市XX區(qū)XX路XXX號別墅工程內容：室內/室外裝飾工程；承包方式：乙方包工包料；工程造價：總承包價人民幣（大寫）：施工工期： 本工程暫定自20 xx年 月 日開工，于 20 xx年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質保期限為12個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。第二條：施工圖紙2.1 乙方進行設計，并向甲方提供施工圖紙、施工說明和工程報價單。2.2 甲方對乙方設計的施工圖紙、施工說明及工程報價單分別進行書面簽字確認。2.3 施工圖紙、施工說明及工程報價單經甲方書面確定后作為本合同的附件和組成部分。第三條：工程變更和終

29、止3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定工程項目變更單，同時調整相關工程費用及工期。3.2 工程量變化和設計變更(1)所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂工程項目變更單，否則該變更單無效。(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。(3) 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。(4)工程項目變更單簽定后作為本合同的附件和組成部分。3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合

30、同終止；（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同；（3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的；（4）本合同履行期限屆滿自行終止；（5）本合同依法解除。第四條：工期延誤4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：（1）工程量變化和設計變更；（2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。第五條：雙方權利與義務5.1 甲方負責解決施工用電、

31、水、道路暢通及消防等法定相關手續(xù)。5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。5.4 乙方應于本合同簽訂后3日內安排人員進場施工。5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；5.6 乙方應規(guī)范、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。5.

32、8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；5.9 甲方在本合同期限內，發(fā)現因乙方施工工程質量不符合合同規(guī)定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。第六條：工程結算及工程款支付方式6.1 本合同根據工程施工進度，按實際驗收進度進行結算。具體為：乙方完成每階段裝修施工任務后，提交該階段裝修施工報告給甲方確認。6.2 在施工過程中,如產生工程變更和工程量的增減所需費用，雙方簽定工程項目變更單后,視為工程款總額補充,費用由雙方另計，不在總承包價范圍內；6.3 工程款支付方式（1）合同簽定后甲方付給乙方合同總價的30%作為工程預付款；（2）工程施工進行至50% 時，甲

33、方依照6.1條款完成書面無異議確認之后的10 日內支付工程總造價的20%作為工程進度款；（3）工程施工進行至80% 時，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之后的10 日內支付給乙方工程總造價的30%作為工程進度款；（3）本工程竣工驗收合格后15日內，甲方支付乙方工程總造價的15%；（4）剩余工程總造價的5%做為質保金，待12個月的質量保修期經過后，如無質量問題，由乙方書面向甲方申請支付。（5）甲、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開戶行：XXXX,賬戶：XXXX,賬號：XXXX，如銀行賬戶信息有變更，應及時書面通知甲方。第七條：工程驗收和工程保修7.1 工程駿工后，乙方以書面形式向甲方提出工

34、程結算，乙方應自接到通后10天內組織驗收辦理驗收移交手續(xù)，填寫工程驗收單，不得無故拖延。（驗收時應以施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據。）如10天內甲方不組織驗收且不給予乙方明確答復則視為驗收通過。7.2 本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方承諾在施工范圍內質量保證期為12個月。7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍（1）因使用不當或者第三方造成的質量缺陷。（2）自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺風、地震、電力負荷超標)7.4 保修期內，乙方負責免費對由于乙方產品或施工質量所造成的任何質量問題進行維修，費用由乙方負責，且必須在合理時限內完成；因非乙方原因造成的事故

35、、損壞，維修所需費用則由責任方支付。第八條： 違約責任8.1 本合同項下所裝修房屋被鑒定為不合格的，乙方應承擔由此造成甲方承攬合同 篇7簽訂日期：_經 甲 乙-雙方協商，簽訂本合同，共同信守。貨款共計人民幣(大寫)1.質量標準：_2.交貨(運輸)辦法及地點：_3.質量檢驗及驗收辦法：_4.包裝要求及費用負擔：_5.結算辦法及期限：_6.原材料供應辦法：_7.其他：_違約責任：第一點：甲方承擔(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失_(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值_的違約金。(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總

36、值千分之_的違約金。(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。(8)其他_第二點：乙方承擔(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。(2)未按合同規(guī)定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照

37、數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值_的違約金。(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。(5)不符合合同規(guī)定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。(7)其他：_本合同一式_份。有效期自_年_月_日到_年_月_日止甲方：_ 乙方：_法定代

38、表人：_ 法定代表人：_電話：_ 電話：_地址：_ 地址：_開戶銀行：_ 開戶銀行：_帳號：_ 帳號：_承攬合同 篇8合同編號：合同簽訂地：甲方(承攬方)：法定代表人： ，職務：地址：乙方(委托方)：法定代表人： ，職務：地址：鑒于：乙方委托甲方加工如下機械設備：合計金額(含稅)：￥ 元(大寫：人民幣 元整，大小寫不一致的以大寫為準)根據中華人民共和國合同法及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經充分協商，在公平自愿、誠實信用的基礎上，達成如下協議，以資雙方共同遵守。一、產品的質量標準及驗收方式、保修期限條款1、產品質量按雙方約定的技術標準和技術條件執(zhí)行，機械設備生產完成后，由乙方在收到設備之日起

39、 日內按照約定的技術標準和技術條件進行驗收，甲方派員協助安裝調試，若乙方認為產品質量存在問題，必須在貨物驗收之日起 日內以書面的形式提出，如超過此期限未提出異議，則視為甲方提供的產品完全符合乙方質量要求。2、乙方確認的收貨人為，職務為號碼為： ，收貨人驗收意見視為乙方的驗收意見。3、甲方為設備提供但易損件除外)。二、交貨時間及交貨方式、運輸費用的承擔1、甲方應在年月日前向乙方交貨。2、乙方指定，甲方須將貨物運輸至：3、雙方一致同意，甲方委托貨運公司進行運輸，貨物運輸至乙方指定的地點并交付給乙方之前，貨物毀損、滅失的風險由甲方承擔;貨物交付給乙方之后，貨物毀損、滅失的風險由乙方承擔。4、貨物運費

40、由甲方承擔。三、配件提供條款甲方向乙方提供如下配件：四、定金及預付款條款1、本合同簽訂后支付定金，若乙方未按合同的約定支付后續(xù)定做款或不履行合同約定的先付款后提貨義務，無權要求返還定金，合同履行完畢后，定金折抵定做款。2、合同簽訂后日內，乙方預付人民幣幣 元整，大小寫不一致的以大寫為準)作為預付款，?？钣糜跈C械設備生產的原材料采購。若乙方不履行先付款后提貨義務或違約不履行合同其它義務，無權要求返還上述預付款。五、貨款的結算、支付方式乙方向甲方支付款項，必須匯入下列甲方指定的賬戶，非經甲方書面授權，乙方不能向任何單位或者個人支付款項：開戶行：賬戶名：賬號：甲方賬號發(fā)生更改的，應提前 天書面通知乙

41、方，因甲方遲延通知或未通知導致甲方未能及時收到貨款的，責任由甲方承擔。六、違約責任1、甲方的違約責任：甲方未能按期交付定做物機械設備，必須按逾期交貨部分的價款總額的日萬分之 支付逾期交貨違約金。2、乙方的違約責任：(1)乙方延遲支付約定的款項，甲方有權延期交付定做物;(2)如乙方未按合同約定的時間付款，每逾期一日，按日萬分之 支付逾期付款違約金;(3)乙方逾期 個月不履行先付款后提貨的義務，甲方有權變賣定作物，變賣價款歸甲方所有;(4)乙方支付定金后，超過 個月不按約定支付約定的預付款，甲方有權單方解除合同并沒收定金;(5)乙方應及時驗收并做書面的收貨確認，乙方遲延驗收或不做書面收貨確認的，每

42、遲延一日應向甲方支付違約金人民幣 元(大寫：人民幣 元整，大小寫不一致的以大寫為準);遲延驗收或不做書面收貨確認時間超過_日視為乙方無理拒收，甲方有權解除本合同，將貨物另行處置，已收取的定金和貨款不予退回。，(6)若乙方未支付全部定做款，則定做物機械設備的所有權歸屬甲方，乙方不得轉讓、抵押、轉移、變賣該機械設備，否則，乙方必須承擔相應的責任。七、合同的變更和解除合同的變更和解除依照中華人民共和國合同法的有關規(guī)定執(zhí)行。八、其它事項1、保修期間，乙方不得向除甲方之外的任何人購買零配件。2、下列電話、傳真、郵箱地址為雙方履行合同的聯絡方式，若有變動，必須另行通知，否則必須自行承擔責任。甲方： 乙方：

43、 電話號碼： 電話號碼： 傳真號： 傳真號： 郵箱號碼： 郵箱號碼：3、本合同產生糾紛，由雙方協商解決，協商不成，由甲方所在地的人民法院管轄。4、本合同壹式貳份，由雙方各執(zhí)壹份存檔;本合同未盡事宜，由雙方簽訂補充協議，其效力與本協議一致;本協議設備清單、技術標準、技術條件、零配件清單、定做物機械設備交接單為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。5、本合同自雙方當事人或委托代理人簽字或加蓋公章之日起生效。6、合同簽訂時，雙方必須相互交付營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構代碼證、開戶許可證、委托代理人的身份證復印件。甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 委托代理人： 委托代理人： 時間： 年 月 日 時間：

44、年 月 日承攬合同 篇9甲方：乙方：經甲乙雙方友好協商，甲方同意將_工程的_施工項目交由乙方負責施工。根據中華人民共和國合同法和建筑安裝工程承包合同條例的規(guī)定，結合本工程具體情況雙方達成以下協議：一、工程概況1.工程名稱：2.工程地點：3.承包范圍：4.承包方式：包工、包料、包費用5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。6.工程質量：本工程為合格工程二、合同單價和付款方式1.合同單價：2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。3.施工完畢經甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付

45、至合同價款的_%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的_%;工程竣工驗收合格年后_日內，付至結算價款的_%;剩余_%作為質保金在竣工驗收合格年后_日內一次性無息付清。4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。三、技術要求和質量標準四、違約責任和安全責任1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款_%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的_%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管

46、理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。五、爭議或糾紛處理1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協商解決。2.當事人不愿通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。六、保修本工程保修期為年在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。甲方：乙方：簽字簽字電話：電話：甲方駐工地代表：電話：_年_月_日承攬合同 篇10甲方： 乙方：甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共