防水工程施工合同協(xié)議

防水工程施工合同協(xié)議

發(fā)包人(甲方)：************************

承包人(乙方)：**************************

甲乙雙方依據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》之規(guī)定，本著同等、公允、互惠、互利的原則，結(jié)合本工程詳細(xì)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商訂立此合同，當(dāng)事人雙方必需全面履行此合同規(guī)定的義務(wù)及責(zé)任，任何一方不得擅自變更或解除。

一、工程概況

1、工程名稱：*******住宅房屋外墻滲水修理

2、工程地點(diǎn)：*******

3、承包方式：包工包料

二、工期要求：工期自XX年10月1日至XX年1月15日，施工期間逢雨天或惡劣天氣工期順延。

三、承包范圍：

1、材料乙方自購(gòu)

2、運(yùn)用材料：彩色有機(jī)硅防水涂料、嵌縫帶、無(wú)色拒水溶液、速凝型堵漏劑。

四、處理方法：

1、外墻裂縫滲水處理

①運(yùn)用材料：彩色有機(jī)硅防水涂料及嵌縫帶。

②施工方法：以一布三涂法施工，第一遍有機(jī)硅涂料刷完裂縫后，將嵌縫帶沿裂縫處貼實(shí)，隨后涂刷其次、三遍涂料。涂料晾干后與墻面堅(jiān)固結(jié)合，嵌縫帶在涂料中起到抗拉作用，增加防水層彈性。

③工藝流程：用毛刷和膩?zhàn)拥肚謇硗鈮嫔系幕覊m及附著物，施工人員運(yùn)用吊繩和吊板自上而下逐步刷裂縫。

2、外墻瓷磚裂縫滲水處理

①運(yùn)用材料：無(wú)色拒水溶液和速疑型堵漏劑。

②施工方法：將瓷磚接縫處的微小小洞用堵漏劑填實(shí)后，將無(wú)色拒水溶液用毛刷涂刷到縫隙及瓷磚表面上，溶液在四小時(shí)后即形成一層透亮防水隔離層，本溶液防水能保留原瓷磚顏色。

③工藝流程：用毛刷和膩?zhàn)拥秾⑼獗砻媲謇砀蓛?，施工人員用吊繩及吊板，自上而下逐步涂刷外表面。

五、質(zhì)量要求：

1、乙方嚴(yán)格根據(jù)甲方書(shū)面或口頭交底，根據(jù)施工工藝進(jìn)行規(guī)范施工，做到

確保優(yōu)良工程。

2、保質(zhì)期五年，保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題由乙方修理至合格;因人為或不行抗力自然因素造成及乙方施工范圍以外的質(zhì)量問(wèn)題由甲方出資修理。

六、結(jié)算價(jià)格及付款方式：

1、施工價(jià)格及要求：依據(jù)雙方協(xié)商勝大花a區(qū)一期住宅按住戶簽字認(rèn)可后的工程量修理費(fèi)用貳佰貳拾(￥220)元每戶;勝大花園c區(qū)一期住宅按壹仟柒佰陸拾(￥2023)元每單元計(jì)算(包括全部外立面防水處理)。施工要求須參照和依據(jù)《屋面防水工程技術(shù)規(guī)范》及《防水涂料技術(shù)規(guī)范》之標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。

2、付款方式：修理施工時(shí)料費(fèi)及人工費(fèi)由乙方預(yù)支，工程結(jié)束后的兩個(gè)月后內(nèi)結(jié)清修理工程款的90剩余修理款做為修理保證金，在保修期結(jié)束后的兩個(gè)月內(nèi)支付。

七、本工程在施工過(guò)程中，甲方必需協(xié)作乙方做好施工必備工作。乙方必需保證施工人員人身平安，出現(xiàn)任何責(zé)任事故均由乙方負(fù)責(zé)。

八、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成經(jīng)雙方同意由東營(yíng)市仲裁委仲裁或向人民法院起訴。

九、本合同在甲乙雙方簽字蓋章后生效。

十、本合同一式4份，甲乙雙方各執(zhí)2份。

十一、未盡事宜，另行協(xié)商。

發(fā)包人(蓋章)：承包人(蓋章)：

負(fù)責(zé)人(簽字)：負(fù)責(zé)人(簽字)：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

簽定日期：年月日

防水工程施工合同協(xié)議(二)

施工單位：公司(以下簡(jiǎn)稱甲方)

承包單位：公司(以下簡(jiǎn)稱乙方)

經(jīng)甲方對(duì)乙方承建專業(yè)資格的考核，同意將公司XX防水工程托付乙方施工，為了明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)