裝修服務(wù)合同(合同范本)

裝修服務(wù)合同(合同范本)裝修服務(wù)合同合同編號：[合同編號]甲方（需方）：[甲方公司/個人名稱]地質(zhì)：[甲方地質(zhì)]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系方式]乙方（承攬方）：[乙方公司/個人名稱]地質(zhì)：[乙方地質(zhì)]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系方式]根據(jù)《合同法》和雙方的自愿原則，乙方同意為甲方提供裝修服務(wù)，達(dá)成如下合同：一、服務(wù)內(nèi)容1.乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求提供裝修設(shè)計方案，并在雙方確認(rèn)后進(jìn)行裝修施工。2.裝修施工包括但不限于拆除、砌筑、瓦工、木工、水電工、涂料、油漆、地板鋪設(shè)等項目。二、工期1.裝修工期為[工期]，從合同簽訂之日起算，雙方應(yīng)按照合同約定的工期保證工程按時完成。2.如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`的，甲方需承擔(dān)延誤期間乙方而發(fā)生的額外費(fèi)用。三、費(fèi)用及支付方式1.裝修費(fèi)用為[費(fèi)用]，包括材料費(fèi)、人工費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用，乙方應(yīng)提供詳細(xì)的費(fèi)用清單。2.支付方式為：（1）甲方應(yīng)在合同簽訂后立即支付[定金]作為預(yù)付款，其余款項應(yīng)在裝修工程完工驗收后[天數(shù)]內(nèi)支付清款。（2）如甲方未按時支付款項，乙方有權(quán)暫停工程并要求甲方支付逾期違約金。四、質(zhì)量保證1.乙方保證使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的材料進(jìn)行裝修工程，并保證工程質(zhì)量符合甲方要求。2.乙方對工程的質(zhì)量提供[質(zhì)保期]的保修，期滿后對于甲方因質(zhì)量問題提出的任何要求將不予受理。五、違約責(zé)任1.如因乙方原因?qū)е卵b修工程無法進(jìn)行或工程質(zhì)量不合格的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償甲方造成的損失。2.如因甲方原因?qū)е鹿こ虩o法進(jìn)行或工程質(zhì)量不合格的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償乙方造成的損失。六、爭議解決本合同的解釋與履行均適用法律。如因本合同引起任何爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院解決。七、補(bǔ)充條款1.本合同一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.未盡事宜由雙方友好協(xié)商解決，并以補(bǔ)充協(xié)議形式確認(rèn)。3.本合同自雙方簽字蓋章后生效，并對雙方具有約束力。甲方（需方）：(蓋章)簽字：日期：乙方（承攬方）：