設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同真題附答案

?設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同真題精選附答案

單選題（共60題）1、工程師對承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應超過()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C2、在我國，下列知識產(chǎn)權中，保護期限為20年的是()。A.發(fā)明專利權B.實用新型專利權C.職務作品著作權D.商標專用權【答案】A3、組建編制設備工程合同的團隊時，團隊人員的知識構成至少應包括()。A.設備工程技術知識、商務知識和法律知識B.設備工程技術知識、商務知識和管理知識C.商務知識、管理知識和法律知識D.管理知識、法律知識和設備工程技術知識【答案】A4、生產(chǎn)設備在運輸過程中涉及的各類保險，應由()負責辦理投保手續(xù)。A.承包商B.業(yè)主C.承運人D.設備供應商【答案】A5、發(fā)包方與承包方簽訂設備工程合同后，發(fā)包方與承包方形成的法律關系是()。A.物權關系B.雇傭關系C.債權關系D.產(chǎn)權關系【答案】C6、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C7、合同當事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，()。A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔賠償責任C.未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償D.違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責任【答案】A8、甲、乙兩企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.可撤銷C.可變更D.效力待定【答案】A9、在設備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人負責B.承攬人與第三人共同向定作人負責C.承攬人向定作人負責D.承攬人與第三人向定作人承擔連帶責任【答案】C10、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，工程的照管責任由承包商轉移至業(yè)主的時間是()之日。A.進行工程竣工試驗B.簽發(fā)接收證書C.接收工程D.工程竣工【答案】B11、下列關于設備采購合同中出賣人逾期交貨的敘述，正確的是()。A.出賣人支付違約金或賠償金后，即免除提供設備的義務B.出賣人支付違約金或賠償金后，買受人表示仍需要時，出賣人應繼續(xù)履行供貨義務C.出賣人支付違約金或賠償金后，還應繼續(xù)履行供貨義務D.出賣人應支付違約金，違約金不足以彌補買受人的損失時，買受人還可要求其支付定金【答案】B12、合同法律關系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉過程中形成的()關系。A.社會B.權利義務C.道德D.人際【答案】B13、承包商的設計、承包商文件、工程的實施和完成，均應遵守的相關法律法規(guī)、技術標準和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。A.基準日期B.投標截止日期C.中標通知到達承包商D.開工日期【答案】A14、按照《擔保法》的規(guī)定，下列財產(chǎn)中可以作為抵押物的是()。A.抵押人依法有權處分的國有土地使用權B.抵押人的宅基地使用權C.抵押人擁有的股票D.學校設施【答案】A15、甲、乙雙方在合同中既約定違約金，又約定定金，乙違約時，()。A.違約金與定金可以同時并用B.甲方可以選擇適用違約金或者定金C.乙方可以選擇適用違約金或者定金D.雙方應當協(xié)商適用違約金或定金【答案】B16、在()后，承包商應仔細檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎資料，并將發(fā)現(xiàn)的任何問題通知工程師。A.收到開工通知B.收到中標通知C.進駐現(xiàn)場D.提供設計文件【答案】A17、國內(nèi)設備工程合同的生效時間是()。A.經(jīng)公證B.經(jīng)批準C.雙方對合同條款取得一致意見D.雙方簽署【答案】D18、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A19、根據(jù)我國《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和約定解除B.違法解除和合法解除C.不安抗辯解除和同時履行抗辯解除D.行政解除和司法解除【答案】A20、按照FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權力之一。A.修改施工計劃B.解除承包商根據(jù)合同應承擔的責任C.在工程進行中向承包商發(fā)布信息和指示D.解除雇主根據(jù)合同應承擔的責任【答案】C21、因產(chǎn)品缺陷導致?lián)p害的受害人依法提出賠償請求時，該產(chǎn)品責任法律關系的外部責任主體是()。A.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和運輸者B.產(chǎn)品的銷售者和運輸者C.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和銷售者D.產(chǎn)品的倉儲者和銷售者【答案】C22、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務，受托人應向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責任。委托人的這一權利為()。A.代理權B.介入權C.追認權D.代位權【答案】B23、在保證合同的一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權的情形是()。A.債務人住所變更，致使債權人要求其履行債務發(fā)生重大困難的B.人民法院受理債務入破產(chǎn)案件，中止執(zhí)行程序的C.主合同爭議未經(jīng)審判的D.債務人無償轉讓財產(chǎn)的【答案】C24、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。A.承包商在現(xiàn)場內(nèi)正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤B.承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤C.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，包括利潤D.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤【答案】B25、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內(nèi)，及時提交索賠報告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D26、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗的日期B.工程師頒發(fā)接收證書的日期C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標明的竣工日期【答案】D27、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，施工人員在施工過程中的應當承擔的法定義務是()。A.拒絕執(zhí)行違章指揮B.拒絕冒險作業(yè)C.檢舉危害生命安全的行為D.嚴格遵守安全操作規(guī)程【答案】D28、津濱工程公司是設立在天津市濱海新區(qū)的建筑施工企業(yè)，是中央管理的建筑施工企業(yè)下屬的建筑施工企業(yè)。津濱工程公司辦理安全生產(chǎn)許可證時，應當向()提出申請。A.國務院建設行政主管部門B.國務院負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門C.天津市人民政府建設行政主管部門D.天津市人民政府責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門【答案】C29、根據(jù)《物權法》的規(guī)定，下列關于建設用地使用權的說法，正確的是()。A.建設用地使用權是建設用地使用權人對土地享有占有、使用和收益的權利B.建設用地使用權可以在土地的地表、地上或者地下分別設立C.設立建設用地使用權，應當采取招標、拍賣等公開競價的方式出讓D.建設用地使用權期間屆滿前，國家不得收回該土地【答案】B30、設備工程安裝合同中的性能驗收()。A.由采購方負責，供貨方參加B.由供貨方負責，采購方參加C.由采購方會同監(jiān)理人員一并參加D.由供貨方會同監(jiān)理人員一并參加【答案】A31、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價轉讓給丙兩套重要設備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時，乙有權請求人民法院()。A.解除甲乙之間的合同B.撤銷甲乙之間的合同C.撤銷甲轉讓設備的行為D.變更甲轉讓設備的價格【答案】C32、下列關于聯(lián)營體的說法，錯誤的是()。A.聯(lián)營體的各成員在履行合同上對業(yè)主負有連帶責任B.聯(lián)營體的牽頭方應由聯(lián)營體各方認可C.如果承包商是依法組建的聯(lián)營體，應向工程師通知誰是聯(lián)營體的牽頭方D.未經(jīng)業(yè)主的同意，承包商不得改變其聯(lián)營體的法律地位【答案】C33、基于安全施工的保障，在()前，承包商應提供圍欄、照明設施、保衛(wèi)器材等安全保障設施。A.進入施工現(xiàn)場B.工程開工C.工程竣工移交D.獲得履約證書【答案】C34、根據(jù)《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列投標文件中，開標時應當作為廢標處理的是()。A.逾期送達的投標文件B.沒有送到指定地點的投標文件C.關鍵內(nèi)容字跡模糊、無法辨認的投標文件D.未通過資格預審的申請人提交的投標文件【答案】C35、承包商應當在()之前，任命承包商代表。A.基準日期B.開始現(xiàn)場工作C.提交履約擔保D.開工日期【答案】D36、若由于業(yè)主原因使竣工試驗無法按預定的時間和地點進行，則承包商有權索賠因此造成的()。A.缺陷通知期延長損失B.費用支出，且含合理利潤C.直接損失D.費用支出，但不含合理利潤【答案】B37、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B38、如果因供貨方原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?，應依照合同約定的()支付違約金。A.違約金比例B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計算C.違約金加采購方的損失計算D.供貨方實際違約情況【答案】B39、基準點、基準線和基準標高等原始數(shù)據(jù)使用前，應當采取合理措施驗證其準確性的責任方是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商【答案】C40、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。A.承包商在現(xiàn)場內(nèi)正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤B.承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤C.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，包括利潤D.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤【答案】B41、FIDIC新黃皮書規(guī)定，如果修補任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時，工程師可在修補缺陷或損害后()天內(nèi)要求重新進行合同中提出的任何試驗，包括竣工試驗和(或)竣工后試驗。A.7B.14C.21D.28【答案】D42、招標公告，從合同法律性質(zhì)上講屬于()。A.要約邀請B.要約C.新要約D.承諾【答案】A43、如果承包商遇到了不可預見的物質(zhì)條件，承包商有權索賠()。A.工期、費用和利潤B.費用和利潤C.工期和費用D.工期和利潤【答案】C44、FIDIC“新黃皮書”中，按合同規(guī)定的計量方法，實際支付給承包商的金額是()。A.進度款B.結算款C.合同價格D.保留金【答案】C45、根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲方違約，乙方采取適當措施減少了損失，為此多支出了合理費用，該費用應當由()承擔。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例【答案】B46、如果承包商因工程師未能及時簽發(fā)付款證書而終止合同，則應提前()天通知業(yè)主終止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B47、設備采購合同對某些必須安裝運轉后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的設備，應于()規(guī)定缺陷責任期或保修期。A.安裝調(diào)試驗收后B.安裝調(diào)試驗收前C.設備采購合同內(nèi)D.設備交于采購方后【答案】C48、一般情況下，設備工程在試運行期間生產(chǎn)的產(chǎn)品都屬于()的財產(chǎn)。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.指定分包商【答案】A49、設備設計合同生效后，設計人由于自身原因拒不履行合同，下列關于設計人應承擔的責任形式陳述，正確的是()。A.返還委托人已支付的定金B(yǎng).免收設計費C.雙倍返還定金D.委托人繼續(xù)履行合同【答案】C50、某水泥廠因技術問題致使生產(chǎn)的水泥達不到國家規(guī)定的標準，該廠用其他廠家的水泥換上自己的包裝后作為樣品與采購方簽訂水泥供應合同。則該合同屬于()簽訂的合同。A.采取欺詐手段B.采取脅迫手段C.因重大誤解D.超越代理權限【答案】A51、合同法律關系的內(nèi)容是()。A.權利和義務B.權利和責任C.法律事實D.法律行為【答案】A52、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權利和義務直接由被代理人享有和承擔的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執(zhí)法【答案】A53、在我國，依法代表國家對產(chǎn)品質(zhì)量進行全面監(jiān)督管理的部門是()。A.國務院B.國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局C.衛(wèi)生部D.國家工商總局【答案】B54、根據(jù)世界銀行的《生產(chǎn)設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》(2008年版，2010年修訂)，設備工程的招標文件包括()。A.投標邀請函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.招標程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式C.招標程序、設備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標人須知、設備工程要求以及合同條件和合同格式【答案】B55、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責任，除合同另有規(guī)定外，不應超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認的金額C.竣工結算總額D.中標合同金額【答案】D56、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應承擔產(chǎn)品合同責任的訴訟時效期間為()年。A.lB.2C.4D.10【答案】A57、在設備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。A.設備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失B.設備監(jiān)理工程師批示錯誤，致使業(yè)主受到損失C.因設備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進行中間驗收，致使業(yè)主受到損失D.因分包商過錯，致使業(yè)主受到損失【答案】D58、承包商按照合同要求編制的竣工文件，應保存在現(xiàn)場，并在()，提交工程師兩套副本。A.移交工程時B.竣工試驗開始前C.通過竣工試驗后D.申請簽發(fā)接收證書時【答案】B59、下列關于承包商暫停工作權利的說法，錯誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時間支付進度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費用和終止合同的權利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費用受到影響，工程師應公正確定對承包商的補償D.如果承包商因放慢工作進度致使工期和費用受到影響，可以提出工期延長及補償費用和利潤的要求【答案】A60、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商因不可抗力索賠工期的，應在不可抗力發(fā)生后的()天，向工程師發(fā)出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C多選題（共45題）1、投標人提交的投標文件有下列情形的，招標人不得拒絕接收的有()。A.未經(jīng)法定代表人簽字B.未送達指定地點C.逾期送達D.未按照招標文件要求密封E.未按招標文件要求編制【答案】A2、根據(jù)我國《合同法》，當事人承擔違約責任的方式有()。A.繼續(xù)履行B.賠禮道歉C.采取補救措施D.雙倍賠償E.賠償損失【答案】AC3、按照我國《民法通則》的規(guī)定，行為人實施無權代理行為后，被代理人依法享有()。A.追認權B.催告權C.撤銷權D.默認權E.拒絕權【答案】A4、業(yè)主的設備工程合同總體策劃的內(nèi)容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個合同的范圍和采購方式D.編制設備工程合同管理計劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD5、項目開標后發(fā)現(xiàn)投標文件存在下列問題，可以繼續(xù)評標的情況包括()。A.沒有按照招標文件要求提供投標擔保B.報價金額的大小寫不一致C.總價金額和單價與工程量乘積之和的金額不一致D.貨物包裝方式高于招標文件要求E.貨物檢驗標準低于招標文件要求【答案】BCD6、當權利人的物權受到他人侵犯時，權利人可以行使的權利包括()。A.請求確認物權B.請求恢復原狀C.請求支付違約金D.請求賠償損失E.請求排除妨礙【答案】ABD7、在設備工程設計合同中，未經(jīng)設計人同意，委托人對設計人提交的設計資料及文件不得()。A.修改B.復制C.借閱D.向第三方轉讓E.用于本合同以外的項目【答案】ABD8、根據(jù)《勞動合同法》，下列情形中，勞動者可以立即解除勞動合同的有()。A.用人單位以暴力手段強迫勞動者勞動的B.用人單位未及時足額支付勞動報酬的C.用人單位違章指揮危及勞動者人身安全的D.用人單位扣押勞動者居民身份證的E.用人單位強令勞動者冒險作業(yè)危及其人身安全的【答案】AC9、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，最終決算應包括的內(nèi)容有()。A.承包商完成設備工程的全部價值B.退還保留金C.竣工結算額D.根據(jù)合同核實和確定業(yè)主應付給承包商或承包商應付給業(yè)主的其他費用E.索賠引起相應變化的款額【答案】AD10、下列關于缺陷通知期的說法，正確的有()。A.缺陷通知期限由雙方在合同中規(guī)定B.缺陷通知期從業(yè)主接收工程之日起開始計算C.在簽發(fā)接收證書時尚未完成的工作，承包商應在缺陷通知期屆滿期完成D.缺陷通知期到簽發(fā)履約證書之日止E.如果由于業(yè)主原因?qū)е陆桓渡a(chǎn)設備延誤，承包商不再承擔任何修復缺陷的義務【答案】ABC11、業(yè)主針對履約保證可提出索賠的情形包括()。A.未能在竣工時間內(nèi)完成工程B.承包商未能確保履約保證在缺陷通知期期滿前持續(xù)有效C.拒絕按照合同向業(yè)主支付其應付的金額D.未能在收到業(yè)主要求其糾正違約的通知后的合同規(guī)定時間內(nèi)糾正違約E.發(fā)生了業(yè)主有權終止合同的情形【答案】BCD12、在設備工程合同履行過程中，索賠的文件依據(jù)有()等。A.設備工程合同協(xié)議書B.設備工程合同條件C.批準的設備工程進度計劃D.設備工程監(jiān)理服務合同E.質(zhì)量標準【答案】ABC13、按照《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，下列作業(yè)人員中，屬于特種作業(yè)人員并且必須持證上崗的有()。A.垂直運輸機械作業(yè)人員B.起重信號工C.安全生產(chǎn)管理員D.安裝拆卸工E.爆破作業(yè)人員【答案】ABD14、承包商按照合同規(guī)定的時間向工程師提交的進度計劃，應包含的內(nèi)容有()。A.質(zhì)量保證文件、試驗結果及合格證B.承包商實施工程的順序C.審核或批準承包商文件的期限D.合同中規(guī)定的檢查和檢驗的順序和時間安排E.-份包括承包商的施工方法和主要的施工階段，以及各階段現(xiàn)場所需的各類人員和施工設備數(shù)量的支持報告【答案】BCD15、對于承包商未按照合同規(guī)定的期限撤走的剩余貨物，下列說法正確的有()。A.業(yè)主取得剩余貨物的所有權B.業(yè)主取得剩余貨物的處置權C.變賣剩余貨物的所得價款歸業(yè)主D.承包商承擔處置剩余貨物的開支E.變賣剩余貨物的收入不足彌補變賣開支的，差額部分由承包商承擔【答案】BD16、在設備運輸合同中，屬于承運人權利的有()。A.留置運輸?shù)呢浳顱.貨物的提存權C.接受托運人運送貨物的要求D.處置無人認領的貨物E.有權派人押運貨物【答案】ABD17、承攬合同是承攬人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人給付報酬的合同，下列合同屬于承攬合同的有()。A.加工合同B.定做合同C.修理合同D.測試合同E.互易合同【答案】ABCD18、索賠依據(jù)應具有()等特征。A.經(jīng)濟性B.合法性C.真實性D.完備性E.先進性【答案】BCD19、根據(jù)《合同法》，受要約人對要約內(nèi)容中的下列條款作出了變更，屬于實質(zhì)性變更的有()。A.合同標的B.價款或者報酬C.履行期限D.違約責任E.履約擔?！敬鸢浮緼BCD20、根據(jù)《勞動合同法》規(guī)定，下列()情形中，用人單位須提前30天以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資，可以解除勞動合同。A.勞動者患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的B.勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行，經(jīng)用人單位與勞動者協(xié)商，未能就變更勞動合同內(nèi)容達成協(xié)議的C.勞動者同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的D.在試用期間被證明不符合錄用條件的E.因勞動者原因致使勞動合同無效的；【答案】AB21、對于使用國有資金投資的項目，評標委員會推薦多名中標候選人的，招標人確定中標人的原則有()。A.招標人應當確定報價最低的中標候選人為中標人B.排名第一的中標候選人因不可抗力提出不能履行合同的，招標人應當確定排名第二的中標候選人為中標人C.排名第一的中標候選人放棄中標的，招標人可以確定排名第二的候選人為中標人D.排名第一的中標候選人在招標文件規(guī)定的期限內(nèi)未能提交履約保證金的，招標人可以確定排名第二的中標候選人為中標人E.排名第二的中標候選人因故不能簽訂合同時，招標人應重新招標【答案】BCD22、按照《招投標法》的規(guī)定，()可以不進行招標，采用直接發(fā)包的方式委托建設任務。A.施工單項合同估算價150萬元人民幣B.重要設備的采購，單項合同估算價150萬元人民幣C.監(jiān)理合同，單項合同估算價150萬元人民幣D.項目總投資4000萬元，監(jiān)理合同單項合同估算價30萬元人民幣E.項目總投資2000萬元，監(jiān)理合同單項合同估算價30萬元人民幣【答案】A23、下列情況中，承包商有權立即終止合同的有()。A.業(yè)主未能及時向承包商提供其財務安排的合理證明B.業(yè)主未能及時支付期中付款證書中標明的金額C.長期停工影響整個工程D.業(yè)主實質(zhì)上未履行合同義務E.業(yè)主破產(chǎn)【答案】C24、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，承包商應為工程、生產(chǎn)設備、材料和承包商文件投保，保險額不低于全部復原費用，包括()。A.拆除廢棄物的費用B.運走廢棄物的費用C.承包商設備運至現(xiàn)場的費用D.專業(yè)費用E.利潤【答案】ABD25、根據(jù)《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列情形中，招標人應當拒收投標文件的有()。A.投標文件逾期送達B.投標文件未送達指定地點C.投標文件未按招標文件要求密封D.投標文件未按規(guī)定編制E.投標人以低于成本的報價競標【答案】ABC26、工程師可隨時通知承包商，并要求其提交修改的進度計劃的情形有()。A.發(fā)生洪水B.進度計劃中不符合合同的內(nèi)容C.實際進度慢于計劃進度D.實際進度快于計劃進度E.由于承包商提供的設計、材料、設備等存在缺陷造成工程暫停【答案】BCD27、根據(jù)《民法通則》，下列情形中，可以導致訴訟時效中斷的有()。A.權利人向義務人的代理人主張權利B.權利人因病住院治療C.義務人承諾履行義務D.權利人向人民法院起訴E.訴訟時效期間最后6個月內(nèi)發(fā)生地震，導致義務人無法履行義務【答案】ACD28、在我國，下列產(chǎn)品質(zhì)量問題中，屬于產(chǎn)品瑕疵的有()。A.產(chǎn)品原材料中含有毒成分B.不具備產(chǎn)品應當具備的使用性能而事先未作說明C.不符合在產(chǎn)品包裝上注明采用的產(chǎn)品標準D.不符合生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品標準E.與實物樣品表明的質(zhì)量狀況不符【答案】BC29、除撤銷生產(chǎn)許可可能對公共利益造成重大損害的外，具有下列()情形，許可審批機關應當撤銷生產(chǎn)許可。A.因不可抗力導致行政許可事項無法實施的B.被許可人以欺騙手段取得生產(chǎn)許可的C.超過法定職權作出準予生產(chǎn)許可決定的D.違反法定程序作出準予生產(chǎn)許可決定的E.對不具備申請資格的申請人準予生產(chǎn)許可的【答案】BCD30、建設工程承包單位在向建設單位出具的質(zhì)量保修書中，應當明確建設工程的()等。A.保修范圍B.保修總次數(shù)C.保修期限D.保修人員E.保修責任【答案】AC31、默示義務索賠中，默示義務的內(nèi)容包括()。A.合同相關的隱含規(guī)定B.慣例C.明示義務的“必要延伸”D.合同明確規(guī)定條款E.合同補遺的明確規(guī)定【答案】ABC32、資格預審文件中，資格預審程序部分應包括的內(nèi)容有()。A.申請人須知B.設備工程要求C.資格預審數(shù)據(jù)表D.資格標準和評審方法E.資格預審申請表【答案】ACD33、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，下列關于索賠事件處置的說法，正確的有()。A.索賠通知應在索賠事件發(fā)生后合同規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)出B.如果承包商未發(fā)出索賠通知，則視為承包商放棄索賠權利C.索賠款額應列入最終付款證書中，并支付給承包商D.工程師應對承包商的索賠報告作出回應E.工程師收到承包商的索賠通知后，應做好索賠事件的同期記錄【答案】ABD34、因不可抗力終止合同時，工程師簽發(fā)的支付證書中應包括()。A.已經(jīng)完成的任何工作的價值B.承包商為完成工程而招致的任何合理開支C.承包商將臨時工程或施工設備運回原駐地的費用D.合同終止時承包商人員遣返回原駐地的費用E.合同終止所導致的承包商的利潤損失【答案】ABCD35、根據(jù)《行政訴訟法》，下列行政行為中，不屬于行政訴訟受案范圍的有()。A.抽象行政行為B.行政處罰行為C.國家外交行為D.終局行政裁決行為E.行政處分行為【答案】ACD36、設備工程合同對工程質(zhì)量作出規(guī)定的文件主要有()。A.業(yè)主要求B.