環(huán)境工程承攬合同協(xié)議

環(huán)境工程承攬合同協(xié)議?甲方（定作人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（承攬人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方有環(huán)境工程相關(guān)項(xiàng)目需要進(jìn)行承攬，乙方具備完成該項(xiàng)目的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方承攬環(huán)境工程項(xiàng)目事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.項(xiàng)目名稱：[具體環(huán)境工程項(xiàng)目名稱]2.項(xiàng)目地點(diǎn)：[詳細(xì)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)]3.項(xiàng)目?jī)?nèi)容及要求乙方負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目所在地的環(huán)境污染狀況進(jìn)行全面評(píng)估，包括但不限于大氣污染、水污染、土壤污染等方面，制定詳細(xì)的環(huán)境治理方案。按照國(guó)家及地方相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，進(jìn)行污染治理工程的具體實(shí)施，包括但不限于廢氣處理設(shè)施的建設(shè)與安裝、污水處理系統(tǒng)的改造與升級(jí)、土壤修復(fù)工程的開展等。確保治理后的環(huán)境指標(biāo)達(dá)到或優(yōu)于國(guó)家及地方規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，具體指標(biāo)如下：大氣污染物排放指標(biāo)：[列出各項(xiàng)大氣污染物的具體排放標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值]水污染物排放指標(biāo)：[列出各項(xiàng)水污染物的具體排放標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值]土壤污染修復(fù)后指標(biāo)：[說明土壤污染修復(fù)要達(dá)到的具體目標(biāo)值]項(xiàng)目完成后，乙方需提供環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告，證明項(xiàng)目治理效果符合約定標(biāo)準(zhǔn)。4.項(xiàng)目工期本項(xiàng)目自合同簽訂之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)開工，預(yù)計(jì)在開工后[X]個(gè)日歷天內(nèi)完成全部工作，但因不可抗力或甲方原因?qū)е鹿て谘诱`的除外。乙方應(yīng)按照上述工期計(jì)劃合理安排施工進(jìn)度，并定期向甲方匯報(bào)工程進(jìn)展情況。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對(duì)乙方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出合理的意見和建議。有權(quán)要求乙方按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求完成項(xiàng)目。在乙方未按照合同約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任并采取補(bǔ)救措施。2.義務(wù)向乙方提供開展項(xiàng)目所需的相關(guān)資料和信息，包括但不限于項(xiàng)目所在地的環(huán)境現(xiàn)狀資料、相關(guān)審批文件等，并確保所提供資料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。協(xié)助乙方辦理項(xiàng)目實(shí)施過程中所需的各項(xiàng)審批手續(xù)，提供必要的支持和配合。按照合同約定的時(shí)間和方式向乙方支付承攬費(fèi)用。在項(xiàng)目施工期間，為乙方提供必要的施工條件，如施工場(chǎng)地的水電供應(yīng)、臨時(shí)設(shè)施搭建場(chǎng)地等。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定支付承攬費(fèi)用。有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，在確保工程質(zhì)量和工期的前提下，合理調(diào)整施工方案，但需提前通知甲方并征得甲方書面同意。在甲方未按照合同約定履行義務(wù)，影響乙方正常施工時(shí)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任并順延工期。2.義務(wù)具備完成本項(xiàng)目所需的相應(yīng)資質(zhì)和專業(yè)技術(shù)能力，并向甲方提供相關(guān)證明文件。嚴(yán)格按照國(guó)家及地方相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及合同約定的質(zhì)量要求、工期要求進(jìn)行項(xiàng)目施工，確保項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。自行組織施工隊(duì)伍，配備足夠的專業(yè)技術(shù)人員和施工設(shè)備，確保施工安全和進(jìn)度。在施工過程中，采取必要的安全防護(hù)措施，如設(shè)置警示標(biāo)志、配備安全防護(hù)用品等，避免發(fā)生安全事故。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。負(fù)責(zé)施工過程中的環(huán)境保護(hù)工作，減少施工對(duì)周邊環(huán)境的影響。施工結(jié)束后，及時(shí)清理施工現(xiàn)場(chǎng)，恢復(fù)施工場(chǎng)地原狀。定期向甲方匯報(bào)工程進(jìn)展情況，每月[X]日前提交書面工程進(jìn)度報(bào)告。如遇重大問題或突發(fā)事件，應(yīng)立即通知甲方，并采取有效措施進(jìn)行處理。項(xiàng)目完成后，按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，自檢合格后向甲方提交驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，并提供完整的項(xiàng)目資料，包括但不限于環(huán)境評(píng)估報(bào)告、治理方案、施工記錄、監(jiān)測(cè)報(bào)告等。配合甲方組織的驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收過程中提出的問題及時(shí)進(jìn)行整改，直至項(xiàng)目通過驗(yàn)收。三、承攬費(fèi)用及支付方式（一）承攬費(fèi)用本項(xiàng)目承攬費(fèi)用為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此費(fèi)用為固定總價(jià)，不因任何因素調(diào)整，但因甲方提出的變更要求導(dǎo)致工程量增加或減少的除外。（二）支付方式1.合同簽訂后[X]個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付承攬費(fèi)用的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.項(xiàng)目施工進(jìn)度達(dá)到[具體進(jìn)度節(jié)點(diǎn)，如基礎(chǔ)工程完成、主體工程完成等]后，甲方向乙方支付承攬費(fèi)用的[X]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。3.項(xiàng)目全部完成且乙方提交驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告后，經(jīng)甲方組織驗(yàn)收合格，甲方向乙方支付承攬費(fèi)用的[X]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。4.項(xiàng)目通過驗(yàn)收滿[X]個(gè)月后，如無質(zhì)量問題，甲方向乙方支付剩余承攬費(fèi)用的[X]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方應(yīng)在每次申請(qǐng)付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照合同約定的時(shí)間和方式支付承攬費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付已完成工作量對(duì)應(yīng)的費(fèi)用及違約金，同時(shí)甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因暫停施工而造成的損失。2.若甲方未按照合同約定向乙方提供開展項(xiàng)目所需的資料和信息，或未協(xié)助乙方辦理相關(guān)審批手續(xù)，導(dǎo)致乙方無法正常施工或工期延誤的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，工期相應(yīng)順延，并賠償乙方因此遭受的損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成項(xiàng)目，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工直至達(dá)到質(zhì)量要求，由此造成的工期延誤和費(fèi)用增加由乙方自行承擔(dān)。如因乙方原因?qū)е马?xiàng)目無法通過驗(yàn)收，乙方應(yīng)退還甲方已支付的全部費(fèi)用，并按照承攬費(fèi)用的[X]%向甲方支付違約金。同時(shí)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)繼續(xù)整改直至項(xiàng)目通過驗(yàn)收，由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。2.若乙方未按照合同約定的工期完成項(xiàng)目，每逾期一日，應(yīng)按照承攬費(fèi)用的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方退還已支付的費(fèi)用，同時(shí)乙方應(yīng)按照承攬費(fèi)用的[X]%向甲方支付違約金。乙方還應(yīng)承擔(dān)甲方因項(xiàng)目延誤而遭受的全部損失，包括但不限于第三方索賠費(fèi)用、預(yù)期利益損失等。3.若乙方在施工過程中違反國(guó)家及地方相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)或合同約定，導(dǎo)致環(huán)境污染事故或其他法律責(zé)任的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的一切損失。4.若乙方擅自將項(xiàng)目轉(zhuǎn)包或分包給第三方，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)退還甲方已支付的全部費(fèi)用，并按照承攬費(fèi)用的[X]%向甲方支付違約金。同時(shí)，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方因解除合同而遭受的全部損失。五、爭(zhēng)議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。如補(bǔ)充協(xié)議與本合同有沖突之處，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋