2025年城市居民用電工程實施合同協(xié)議書

2025年城市居民用電工程實施合同協(xié)議書合同編號：簽訂地點：簽訂日期：發(fā)包方（甲方）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡方式：承包方（乙方）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡方式：根據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《建設工程質量管理條例》及相關法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就城市居民用電工程實施事項達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3建設規(guī)模：1.4工程內容：1.5承包方式：本工程為城市居民用電工程，主要包括的設計、施工、調試及驗收工作。第二條工程承包范圍2.1乙方負責完成本工程的以下工作：（1）電力線路的設計與施工；（2）配電設備的安裝與調試；（3）電氣安全保護裝置的配置；（4）工程竣工驗收及資料移交。2.2乙方承諾嚴格按照國家相關規(guī)范和標準進行施工，確保工程質量和安全。第三條工程工期3.1開工日期：3.2竣工日期：3.3總工期：日歷天。3.4工期延誤：（1）因甲方原因導致的停工，工期相應順延；（2）因不可抗力因素導致的停工，工期相應順延；（3）因乙方原因延誤工期的，每延誤一日，乙方應按合同總金額的‰向甲方支付違約金。第四條工程質量標準與要求4.1乙方承諾本工程質量符合以下標準：（1）《電力設施保護條例》（2）《建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范》（GB50303）（3）《電氣裝置安裝工程規(guī)范》（GB50168）4.2工程完工后，乙方應提供完整的竣工資料，包括但不限于施工記錄、竣工圖、測試報告等，并協(xié)助甲方完成工程驗收。4.3工程質保期為年，質保期內因施工原因導致的質量問題，乙方應及時無償修復。第五條合合同價款、支付方式及結算5.1合同總價款：人民幣元（大寫：）。5.2付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付合同總價款的%作為預付款；（2）工程進度達到時，甲方支付合同總價款的%；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付剩余合同價款。5.3結算方式：（1）工程竣工驗收合格后，乙方應向甲方提交完整的結算資料，甲方應在日內完成審核并支付尾款；（2）若甲方對結算結果有異議，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。第六條雙方權利與義務6.1甲方權利與義務：（1）負責提供施工場地及相關審批文件；（2）按合同約定支付工程款；（3）協(xié)助乙方完成工程驗收及資料移交。6.2乙方權利與義務：（1）嚴格按照合同約定完成工程設計和施工；（2）確保施工安全，避免因施工導致的人身傷亡和財產(chǎn)損失；（3）提供完整的竣工資料，并協(xié)助甲方完成工程驗收。第七條工程驗收與移交7.1工程驗收：（1）工程完工后，甲乙雙方共同進行竣工驗收，驗收標準以國家相關規(guī)范為準；（2）驗收合格后，雙方簽署《竣工驗收報告》。7.2工程移交：（1）驗收合格后，乙方應將工程及相關資料移交給甲方；（2）移交資料包括但不限于施工記錄、竣工圖、測試報告等。第八條違約責任8.1甲方違約責任：（1）未按合同約定支付工程款的，每逾期一日，按未支付金額的‰向乙方支付違約金；（2）因甲方原因導致工程停工的，應承擔由此造成的經(jīng)濟損失。8.2乙方違約責任：（1）未按合同約定完成工程的，每逾期一日，按合同總金額的‰向甲方支付違約金；（2）因施工質量問題導致工程返工的，費用由乙方承擔，并賠償由此造成的損失。第九條爭議解決9.1本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；9.2協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十條合同的簽訂與生效10.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效；10.2本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：日期：