2025【工程采購與施工合同補充協(xié)議】工程采購與施工合同的核心要素

2025【工程采購與施工合同補充協(xié)議】工程采購與施工合同的核心要素工程采購與施工合同補充協(xié)議本補充協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于年月日在（城市/地區(qū)）簽訂：甲方（發(fā)包方）:名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡方式：乙方（承包方）:名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡方式：鑒于甲乙雙方于年月日簽訂了《工程采購與施工合同》（以下簡稱“主合同”），為進一步明確雙方的權利義務，確保工程順利實施，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下補充協(xié)議：第一條工程概況與范圍1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內(nèi)容：詳見本協(xié)議附件《工程范圍說明書》。1.4合同工期：自年月日開工，至年月日竣工，總工期為天。1.5合同價款：人民幣元（大寫：元整）。本協(xié)議是對主合同的補充，主合同與本協(xié)議不一致的部分以本協(xié)議為準，本協(xié)議未盡事宜仍按主合同執(zhí)行。第二條雙方權利與義務2.1甲方權利與義務（1）負責提供工程所需的施工場地、水、電、通信等基礎設施，并承擔相關費用。（2）負責審核乙方提交的施工組織設計、進度計劃、竣工資料等文件，并在規(guī)定時間內(nèi)給予書面回復。（3）按時支付合同約定的工程款項，不得無故拖延。（4）負責協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的其他施工單位，確保乙方正常施工。2.2乙方權利與義務（1）嚴格按照合同約定的工期、質量要求完成工程施工，確保工程符合國家及地方相關標準。（2）負責施工現(xiàn)場的安全管理，遵守國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)，承擔由此產(chǎn)生的責任。（3）按時向甲方提交施工進度報告、竣工報告及相關資料，并協(xié)助甲方完成竣工驗收工作。（4）負責工程材料的采購、保管及質量檢驗，確保材料符合合同約定的標準。第三條工程款支付3.1工程款支付方式：（銀行轉賬/支票/匯款等）。3.2工程款支付節(jié)點：（1）合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總價的%作為預付款，計人民幣元。（2）工程進度達到%時，甲方向乙方支付合同總價的%，計人民幣元。（3）工程竣工驗收合格后，甲方向乙方支付合同總價的%，計人民幣元。（4）剩余合同總價的%作為質保金，質保期為年，自工程竣工驗收合格之日起計算。3.3逾期支付工程款的違約責任：甲方應按每日‰的標準向乙方支付逾期利息。第四條工期與延誤4.1工期順延的情形：（1）不可抗力事件（如自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等）導致無法施工；（2）甲方未能按約定提供施工場地或支付工程款；（3）乙方在施工過程中發(fā)現(xiàn)地下文物、古跡或其他需要保護的障礙物；（4）其他非乙方原因導致的停工。4.2延誤責任：（1）乙方因自身原因導致工期延誤的，每延誤一日，應向甲方支付違約金人民幣元。（2）甲方因未履行合同義務導致工期延誤的，乙方有權相應順延工期，且不承擔違約責任。第五條工程質量與驗收5.1工程質量標準：執(zhí)行國家及地方相關工程標準，詳見本協(xié)議附件《工程質量標準》。5.2隱蔽工程驗收：乙方施工完成后，應及時通知甲方進行隱蔽工程驗收。未經(jīng)驗收，乙方不得進行下一步施工。5.3竣工驗收：工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料，并配合甲方完成竣工驗收工作。5.4質量保修：乙方承諾對工程質量問題承擔保修責任，保修期限為自工程竣工驗收合格之日起年。第六條變更與簽證6.1工程變更：（1）甲方需要對工程進行變更的，應以書面形式通知乙方，并明確變更內(nèi)容、范圍及要求。（2）乙方收到變更通知后，應在日內(nèi)向甲方提交工程變更的實施方案和費用清單。（3）工程變更的費用及工期調(diào)整，雙方應另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。6.2簽證：（1）施工過程中，乙方應如實記錄工程變更、現(xiàn)場簽證等情況，并及時提交甲方審核確認。（2）簽證單應經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，作為結算依據(jù)。第七條違約責任7.1乙方違約責任：（1）未按合同約定工期完成工程的，每延誤一日，支付違約金人民幣元。（2）工程質量問題導致返工或修復的，乙方應承擔相關費用及違約責任。7.2甲方違約責任：（1）未按合同約定支付工程款的，按日‰支付逾期利息。（2）無正當理由解除合同的，應賠償乙方遭受的損失。第八條爭議解決8.1本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應通過友好協(xié)商解決。8.2協(xié)商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。第九條通知與送達9.1本協(xié)議項下的通知、文件等應以書面形式送達對方。9.2送達地址：（1）甲方：；（2）乙方：。變更送達地址的，應提前日以書面形式通知對方。第十條其他條款10.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。10.2本協(xié)議附件為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。10.3本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程保修期滿且雙方權利義務履行完畢之日終止。甲方（蓋章）:法定代表人或授權代表簽字：日期：年月日乙方（蓋章）:法定代表人或授權