光伏電站小EPC合同模版模板

協(xié)議編號:XXXX分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)項目承包協(xié)議發(fā)包人:承包人:協(xié)議簽署地:第一部分:協(xié)議協(xié)議書本協(xié)議由（以下簡稱“發(fā)包人”）與無錫匯金創(chuàng)科智能化工程有限企業(yè)（以下簡稱“承包人”）于（年月日）約定并簽署。鑒于發(fā)包人擬建設位于分布式光伏發(fā)電項目。發(fā)包人接收承包人以人民幣圓整(￥元)負擔本工程勘測、設計、設備和材料采購（不含組件和逆變器）、建筑安裝工程施工、項目管理、設備監(jiān)造、調試、驗收、培訓、移交生產、性能質量確保、工程質量保修期限服務等,經發(fā)包人和承包人充足協(xié)商一致,特簽署本協(xié)議,方便雙方遵照實施。1、協(xié)議工程總承包范圍包含本項目全部勘測、設計、設備和材料采購（不含組件和逆變器）、建筑安裝工程施工、項目管理、設備監(jiān)造、調試、驗收、培訓、移交生產、性能質量確保和工程質量保修期限服務等,承包人負責申請電力接入和相關驗收工作,并負擔對應接入費用和驗收費用。承包人不負擔項目監(jiān)理費用和項目運行時財產等保險類費用。2、協(xié)議由下列文件組成(1)協(xié)議協(xié)議書;(2)協(xié)議條款及協(xié)議附件;(3)其她相關文件。3、總承包協(xié)議總價協(xié)議固定總價為人民幣（￥元）。4、安全目標杜絕人身死亡事故;杜絕重大機械設備事故;杜絕重大火災事故;杜絕關鍵設備損壞事故;杜絕負關鍵責任重大交通事故;杜絕重大環(huán)境污染事故;杜絕重大垮（坍）塌事故;避免和嚴格控制通常安全事故。5、質量目標本工程質量標準達成國家和行業(yè)合格標準。6、工期目標承包人收到發(fā)包人預付款后,120個工作日內完成本項目施工安裝調試、含有并網驗收條件。發(fā)包人(蓋章):承包人(蓋章):發(fā)包人法定代表人（或代理人） 承包人法定代表人（或代理人）簽字: 簽字:日期:日期:第二部分協(xié)議條款根據《中國協(xié)議法》和《建筑法》要求,結合本工程具體情況,雙方達成以下協(xié)議。第一條詞語定義下列詞語除雙方另有約定外,應含有本條所給予定義:1.1協(xié)議:編號為總承包工程協(xié)議,包含協(xié)議協(xié)議書、協(xié)議條款及附件、雙方同意技術資料、圖紙、變更、補充協(xié)議、會議紀要等文件及可能明確列入協(xié)議書中這類深入補充文件。1.2發(fā)包人:指及其財產全部權正當繼承人或正當受讓人,以下簡稱“發(fā)包人”。1.3承包人:指及其財產全部權正當繼承人或正當受讓人,以下簡稱“承包人”。1.4本項目:分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)項目,系統(tǒng)裝機容量。（具體以實際裝機容量為準）1.5項目經理:指發(fā)包人指定負責施工管理和協(xié)議推行代表。1.6工程師:指本工程監(jiān)理單位（或者發(fā)包單位）委派總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定推行本協(xié)議代表,其具體身份和職權由發(fā)包人約定。1.7協(xié)議價款:指基于發(fā)包人與承包人雙方在第一部分《協(xié)議協(xié)議書》第3條款中約定,發(fā)包人用以支付承包人根據協(xié)議約定完成承包范圍內全部工程并負擔質量保修責任項目總額。1.8追加協(xié)議價款:指在協(xié)議推行中因發(fā)包人要求增加內容或者協(xié)議沒有包含到項目內容,所產生費用,經發(fā)包人確定后按計算協(xié)議價款方法追加協(xié)議價款。1.9費用:指不包含在協(xié)議價款之內應該由發(fā)包人或承包人負擔經濟支出。1.10施工場地:指由發(fā)包人提供用于工程施工場所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定供施工使用任何其她場所。1.11書面形式:指協(xié)議書、信件和數(shù)據電文（包含電報、電傳、傳真、電子數(shù)據交換和電子郵件）等能夠有形地表現(xiàn)所載內容形式。1.12小時或日或工作日:本協(xié)議中要求按小時計算時間,從事件有效開始時計算（不扣除休息時間）:要求按日計算時間,開始當日不計入,從次日開始計算。時限最終一日是休息日或者其她法定節(jié)假日,以節(jié)假日次日為時限最終一天日,但完工日期除外。時限最終一日截止時間為當日24時;工作日為周一至周五5天,法定節(jié)假日不算工作日。1.13關鍵設備驗收:指關鍵設備抵達施工現(xiàn)場后,在承包人組織下,由發(fā)包人或監(jiān)理方檢驗關鍵設備外觀、數(shù)量及設備出廠合格證、使用說明書等質量證實文件和技術文件。關鍵設備指光伏組件、光伏并網逆變器、支架和電纜。1.14驗收:由承包人組織符合國家電網分布式電源項目并網驗收和當?shù)赜蚍植际焦夥娬揪C合驗收標準驗收,并簽署了購售電協(xié)議。1.15最終驗收:由發(fā)包人對本項目工程建設質量情況進行全方面檢驗和總體評價驗收。1.16不可抗力:戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物墜落、暴風雪、洪水、地震等不可預見、不能避免并不能克服事件。第二條付款方法和條件2.1付款方法:電匯或支票2.2本協(xié)議采取分期付款。2.3本項目光伏發(fā)電系統(tǒng)工程（協(xié)議總價￥元,大寫:整）2.3.1預付款總承包協(xié)議簽署后,發(fā)包人7個工作日內向承包人支付本項目協(xié)議總額30%款項,累計:元（大寫:整）。2.3.2工程進度款工程進度款1/施工單位進場后7個工作日,經發(fā)包人確定后,支付本項目協(xié)議總額20%款項,累計:元（大寫:整）。工程進度款2/支架和組件進場后后7個工作日內,發(fā)包人在7個工作日內向承包人支付本項目協(xié)議金額20%款項,累計:元（大寫:整）。2.3.3驗收款電力部門驗收合格后（以電力部門出具合格并網驗收意見為準）,發(fā)包人7個工作日內向承包人支付本項目協(xié)議總額25%款項,累計:￥元（大寫:萬元整）。2.3.4質保金本項目協(xié)議價款5%款項,累計:￥元（大寫:整）,作為質保金,質保期滿一年后發(fā)包人7個工作日內支付給承包人（以本工程最終驗收合格之日起計算）。以上全部包含到驗收項目,雙方均以文件或會議紀要形式簽字確定為準,日期以文件或會議紀要簽署日期次日起計算。第三條開工及延期開工3.1開工承包人收到發(fā)包人開工申請批復后,且發(fā)包人實施第二部分《協(xié)議條款》第二條款《付款方法和條件》后,承包人組織進場施工。3.2工期延誤在組織施工過程中,如碰到下列情況,雙方應立刻進行協(xié)商,并經過書面形式確定損失負擔責任,對應順延工期:3.2.1因不可抗力事件或其她非承包人責任造成爆炸、火災等事件,承包人應立刻通知發(fā)包人,并采取方法盡力降低損失。不可抗力事件結束48小時內,雙方就損失情況和工期延期進行協(xié)商,形成書面協(xié)議;3.2.2因發(fā)包人提出變更計劃或變更設計;3.2.3發(fā)包人未按約定支付工程進度款,致使施工不能正常進行;3.2.4一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超出12小時;3.2.5發(fā)包人未按約定提供所需書面形式指令、確定單、同意手續(xù)等,經書面催告后15以后仍未提供相關書面指令、確定單、同意手續(xù)等,致使施工不能正常進行。非上述原因,工程不能按協(xié)議工期完工,承包人應按協(xié)議條款約定負擔違約責任。第四條關鍵設備驗收4.1承包人應在關鍵設備到貨后2個工作日內確定驗收日期,并提前2個工作日內通知發(fā)包人,發(fā)包人應委派人員或監(jiān)理參與驗收。4.2發(fā)包人收到承包人關鍵設備驗收通知單,需2個工作日內參與驗收,如接到承包人驗收申請通知超出5個工作日未驗收視為自動驗收合格。4.3發(fā)包人對承包人供給關鍵設備驗收僅限于對產品外觀完整情況及產品型號驗收,驗收結果雙方簽字確定。以上驗收不包含對產品性能驗收,產品性能驗收將統(tǒng)一在系統(tǒng)整體驗收時進行驗收。4.4經過驗收后產品有承包人保管,如在保管權移交前若發(fā)生產品破損、丟失等情況,由承包人負責負擔相關損失,在項目整體經過最終驗收后進行保管權移交。第五條材料設備供給5.1承包人采購材料設備5.1.1本工程安裝主材、安裝輔材均由承包人根據協(xié)議驗收質量要求按系統(tǒng)項目設備清單進行采購。5.1.2承包人采購材料設備,應按國家及行業(yè)標準采購,并要求“三證齊全”,對材料設備質量負責。5.1.3承包人供給材料設備由承包人自行保管。5.1.4承包人采購材料設備在使用前,承包人應進行檢驗,不合格不得使用。5.1.5發(fā)包人發(fā)覺承包人采購并使用不符合設計或質量標準要求材料設備時,有權要求承包人負責修復、拆除或重新采購,由此發(fā)生費用由承包人負擔,延誤工期不予順延。第六條發(fā)包人和承包人雙方權利與義務除本協(xié)議其它條款約定以外,雙方含有以下權利義務:6.1發(fā)包人權利與義務6.1.1根據協(xié)議約定推行支付義務;6.1.2遵守任何適使用方法律、法規(guī)和規(guī)章;6.1.3推行協(xié)議中約定其她職責和義務;6.2承包人權利與義務6.2.1在開工前5個工作日內搞好承包人駐地界區(qū)以內用水、用電、道路和臨時設施建設,負擔對應費用;6.2.2在開工前10個工作日內,編制施工組織設計（施工方案）報發(fā)包人審批,做好各項施工準備工作;6.2.3工程開工前10工作日內提出書面開工匯報。向發(fā)包人提交施工平面部署圖、施工進度計劃;按發(fā)包人要求向發(fā)包人提交本月施工進度報表及下月施工作業(yè)計劃;隱蔽工程或中間驗收前12小時內以書面形式通知工程師驗收;達成完工條件5個工作日內向發(fā)包人提交完工驗收匯報;工程事故發(fā)生后8小時內向發(fā)包人通報,并在二十四小時內提交書面匯報;6.2.4根據施工圖與說明書進行施工,確保工程質量,按協(xié)議約定時間完工并交付使用;6.2.5遵守政府相關部門對施工場地交通、施工噪音及環(huán)境保護和安全生產等管理要求,按要求辦理相關手續(xù),不然負擔因本身原因造成罰款及其它處罰;6.2.6對已完工房屋、構筑物和安裝設備,在交工前負責保管,并清理好場地;6.2.7在施工過程中如發(fā)生較大工程質量事故,應立刻匯報工程師和安全管理部門,經工程師、安全管理部門共同研究,明確責任,確定處理方案后方可實施;6.2.8做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構筑物等保護工作,并負擔對應費用。承包人不推行上述各項義務,造成工期延誤和工程損失,應對發(fā)包人損失給予賠償。第七條變更設計7.1發(fā)包人變更設計發(fā)包人應在該項工程施工前7個工作日通知承包人。承包人已經施工工程,發(fā)包人變更設計應立刻通知承包人,承包人在接到通知后立刻停止施工。因為發(fā)包人原因設計變更造成承包人材料積壓,應由發(fā)包人負責處理,并負擔全部處理費用。7.2承包人變更設計7.2.1承包人提出合理化提議包含到變更設計和對原定材料換用,必需經發(fā)包人代表及相關部門同意。合理化提議節(jié)省金額,發(fā)包人和承包人雙方協(xié)商分享。7.2.2施工過程中如發(fā)覺設計有錯誤或嚴重不合理時,承包人應在12小時內通知發(fā)包人,由承包人會同設計等相關部門研究確定后48小時內將修改意見或變更設計文件提交發(fā)包人,承包人按修改或變更設計文件進行施工,由此增減費用由承包人負擔,工程延期,應向發(fā)包人支付對應違約金。7.2.3因為承包人原因（包含違反發(fā)包人招標要求或設計出現(xiàn)重大失誤）變更設計造成承包人材料積壓,應由承包人負責處理,并負擔全部處理費用,并賠償由此帶給發(fā)包人損失。第八條暫停施工發(fā)包人代表在確有必需時,可要求承包人暫停施工,并在提出要求后12小時內提出處理意見。承包人應按發(fā)包人要求停止施工,并妥善保護已完工工程。承包人實施發(fā)包人代表處理意見后,可提出復工要求,發(fā)包人代表應在12小時內給予回復。發(fā)包人代表未能在要求時間內提出處理意見,或收到承包人復工要求后二十四小時內未予回復,承包人可自行復工。停工責任在發(fā)包人,對應順延工期,發(fā)生費用由發(fā)包人負擔;停工責任在承包人,由承包人負擔發(fā)生費用。第九條檢驗和返工承包人應認真根據國家及行業(yè)標準、規(guī)范、設計標準要求以及發(fā)包人代表依據協(xié)議發(fā)出指令施工,隨時接收發(fā)包人代表及其委派人員檢驗檢驗,為檢驗檢驗提供便利條件。由承包人原因引發(fā)質量問題,發(fā)包人代表及其委派人員有權要求返工、修改,由此而造成返工、修改費用,承包人全部負擔,工期不予順延。第十條安裝調試與工程驗收10.1安裝調試10.1.1承包人應在項目開工后120個工作日內完成對項目設備安裝與調試,達成協(xié)議約定要求和標準,并確保設備正常運行。10.1.2在安裝調試期間,假如承包人提供設備、材料有缺點或因為承包人技術人員錯誤或承包人提供技術資料、圖紙、說明書錯誤造成發(fā)包人設備、材料損壞,承包人應采取必需補救方法,并賠償發(fā)包人損失。10.1.3安裝工作完全符合發(fā)包人要求或協(xié)議要求和標準,而且單機試車成功,雙方代表可在2個工作日內現(xiàn)場簽署安裝完工書。但不免去承包人在安裝調試過程中和質量確保期內所應負擔責任。10.1.4設備整機經聯(lián)運測試完全符合協(xié)議或技術附件約定技術指標,經雙方代表簽字確定后,即完成了對全部設備調試。10.2工程驗收10.2.1隱蔽工程和中間驗收隱蔽工程在隱蔽前12小時內、其它項目(分部、分項工程)完工后12小時內,承包人將驗收內容、時間和地點以書面形式通知工程師到現(xiàn)場驗收,驗收合格后12小時內,工程師在驗收統(tǒng)計上簽字后,承包人可繼續(xù)施工;驗收不合格,承包人在工程師限定時間內整改后重新驗收。10.2.2重新檢驗不管工程師是否進行驗收,當其要求對已經隱蔽工程重新檢驗時,承包人應按其要求進行剝離或開孔,并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格,發(fā)包人負擔由此發(fā)生全部費用,賠償承包人損失,并對應順延工期;檢驗不合格,承包人負擔由此發(fā)生全部費用,工期不予順延。10.2.3驗收工程完工后15個工作日內,承包人組織電力管理部門辦理驗收,如驗收因承包人安裝施工原因存在缺點,則承包人則應該根據電力管理部門提出消缺單內容,進行逐一負責消缺,直至驗收經過。10.2.4最終驗收電力管理部門驗收經過并與發(fā)包人簽署購售電協(xié)議后,承包人根據發(fā)包人要求或協(xié)議標準,向發(fā)包人提供完整完工資料及驗收匯報。承包人應繪制完工圖一式2份,工程變更不大由承包人在原施工圖上加注核定單編號,提交發(fā)包人存檔。其它交工資料內容與份數(shù)按相關要求整理提交給發(fā)包人。承包人提交驗收申請后7個工作日內組織發(fā)包人參與驗收。如驗收因承包人安裝施工原因存在缺點,則承包人則應該根據發(fā)包人提出消缺單內容,進行逐一負責消缺,直至驗收經過。如承包人提交驗收申請后20個工作日內發(fā)包人未參與驗收,則視為本項目驗收合格。第十一條質量要求和保修 11.1全部設備質量必需嚴格按攝影關國家和行業(yè)標準實施。11.2工程質量規(guī)范和工程等級。11.2.1本工程設計、施工符合國家及行業(yè)標準,都有資質企業(yè)設計和施工,項目符合浙江省光伏發(fā)電系統(tǒng)驗收標準。11.2.2全部設計及施工技術規(guī)范和標準由發(fā)包方與承包方自行協(xié)商制訂。11.2.3本工程質量等級達成合格。11.3本工程從最終驗收合格日起計算保修期1年,如系統(tǒng)出現(xiàn)故障承包人應在接到發(fā)包人書面故障匯報后二十四小時內到現(xiàn)場處理。11.4在當年當?shù)毓庹斩却笥谇拔迥昶骄登夜夥吭O備正常運行并根據運行維護手冊按時進行日常維護保養(yǎng)情況下,承包人根據技術方案中最低發(fā)電量承諾本項目年發(fā)電量,在五年內,如當年未達成最低發(fā)電量,承包人則補足發(fā)包人。第十二條保密協(xié)議12.1在協(xié)議推行期間,承包人所取得圖紙資料及在施工過程中所取得與推行協(xié)議相關工作結果屬發(fā)包人全部,承包人負有保密義務。未經發(fā)包人書面同意,承包人不得在協(xié)議期內或協(xié)議推行完成后以任何方法泄露。12.2未經發(fā)包人書面同意,承包人不得把與協(xié)議相關資料給出版社和新聞機構發(fā)表或學術引用,或者使用本協(xié)議任何部分進行促銷和做廣告宣傳。12.3未經發(fā)包人書面同意,承包人不得應用本工程圖紙資料。12.4對于承包人使用新技術和新方法,發(fā)包人負有保密義務,未經承包人書面同意,不得以任何方法泄露。12.5本協(xié)議保密條款在協(xié)議終止后,一樣含有約束力。第十三條爭議13.1因協(xié)議發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商處理。13.2如協(xié)商不成,可選擇下列第（一）種方法處理:（一）提交雙方所轄地任一法院申請仲裁;（二）依法向人民法院提起訴訟。第十四條違約14.1如承包人工期延誤,延誤期內天天需賠償發(fā)包人工期延誤違約金協(xié)議總價0.5%,最高限額5%。14.2如發(fā)包人延期付款,延誤期內天天需賠償承包人付款延誤違約金協(xié)議總價0.5%,最高限額5%。14.3因為發(fā)包人原因,不推行協(xié)議約定義務或不按協(xié)議約定推行義務,給承包人造成損失,應賠償承包人對應經濟損失,并對應順延工期。14.4工程或設備質量不符合約定,且承包人未按發(fā)包人要求采取必需補救方法,發(fā)包人有權解除協(xié)議,且要求承包人賠償發(fā)包人損失。14.5承包人確保安裝施工過程中不侵犯第三方權利。由施工造成屋面滲漏、維修、翻修改造或其她損壞,承包人應負擔由此給發(fā)包人造成一切損失。在保修期一年內發(fā)電系統(tǒng)設備或部件故障、損壞或其她非正常運轉行為造成第三方線路失電、設備損壞、人身財產損失等,以及因承包人過失造成光伏發(fā)電設備安裝、運行造成系統(tǒng)停運超出5個工作日,承包人應負擔由此給發(fā)包人造成一切損失。14.6因承包人原因工程質量未達成協(xié)議約定質量標準,承包人按發(fā)包人要求期限負責整改,向發(fā)包人賠償所以造成全部損失;14.7一方違約后,另一方要求違約方繼續(xù)推行協(xié)議時,違約方除負擔上述違約責任外,仍應繼續(xù)推行協(xié)議。14.8因一方違約使協(xié)議不能推行,另一方欲中止或解除全部協(xié)議,應提前10個工作日內通知違約方后,方可中止或解除協(xié)議,由違約方負擔違約責任。14.9發(fā)生其它違約情形,違約方應賠償由此給對方造成損失。如屬雙方過失,應各自負擔對應責任。第十五條索賠發(fā)包人和承包人雙方如有一方未能按協(xié)議約定推行義務給對方造成損失,受損方可按以下要求向違約方索賠:1）有正當索賠理由、且有索賠事件發(fā)生時相關證據;2）索賠事件發(fā)生5個工作日內,向違約方發(fā)出索賠通知;3）違約方在接到索賠通知后3天內給予同意、或要求承包人深入補充索賠理由和證據。4)如索賠發(fā)生爭議,雙方可協(xié)商處理,假如協(xié)商不成可根據本協(xié)議第十四條款《違約》處理。第十六條安全施工16.1安全管理人員必需持證上崗,并負責檢驗現(xiàn)場和施工人員安全情況。16.2承包人按相關要求,采取嚴格安全方法,負擔因為本身安全方法不力造成事故責任和所以發(fā)生全部費用,非承包人責任造成傷亡事故、由責任方負擔責任和相關費用。發(fā)生重大傷亡事故,承包人應按相關要求立刻上報相關部門并通知發(fā)包人代表。同時按政府相關要求處理。發(fā)包人為搶敷提供必需條件。發(fā)生費用由事故責任方負擔。承包人在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道周圍施工前,應向發(fā)包人代表提出安全保護方法,經發(fā)包人代表同意后實施,由承包人負擔保護方法費用。在有毒有害環(huán)境中施工,承包人應按相關要求提供對應防護方法,并負擔相關經濟支出。16.3現(xiàn)場用電必需根據發(fā)包人要求,三相五線制,一機一閘必需帶漏電保護,不許用電爐。16.4承包人在施工期間應服從發(fā)包人安排。遵守發(fā)包人和當?shù)卣毮懿块T管理制度。相關安全防護、文明施工方法費用其她約定以下:（1）承包人需提供安全防護、文明施工方法費用支付計劃和落實情況;（2）工程師對承包人落實安全防護、文明施工方法費情況進行現(xiàn)場監(jiān)理。若發(fā)覺承包人未落實安全防護、文明施工方法,有權責令其立刻整改;（3）承包人應在財務管理中單獨列支安全防護、文明施工方法項目費用支付情況。16.5施工人員人身意外傷害保險由承包人辦理（其它險種自愿）第十七條不可抗力因為不可抗力,如不可預見、不可避免、不可克服事件,造成不能完全或部分推行本協(xié)議義務,受不可抗力影響一方或雙方不負擔違約責任,但應在不可抗力發(fā)生后48小時內立刻通知對方,并在其后5個工作日內向對方提供有效證實文件。受不可抗力影響簽約一方或雙方有義務采取方法,將因不可抗力造成損失降低到最低程度。第十八條本協(xié)議生效、變更、解除和終止18.1協(xié)議生效本協(xié)議經發(fā)包人和承包人雙方法定代表人或委托代理人簽字并蓋章后生效,協(xié)議一式三份,發(fā)包人,承包人及見證方各執(zhí)一份。18.2協(xié)議變更本協(xié)議經發(fā)包人和承包人雙方協(xié)商一致,能夠變更,協(xié)議變更協(xié)議應采取書面形式。18.3協(xié)議解除18.3.1協(xié)議解除原因:發(fā)包人和承包人雙方協(xié)商一致,可解除協(xié)議,解除協(xié)議應采取書面形式。18.3.2發(fā)生下列情形之一,一方能夠解除協(xié)議:1）因不可抗力,致使協(xié)議目不能實現(xiàn);2）承包人未按協(xié)議約定時限完成驗收并移交生產,經催告后20