2019-2025年一級建造師之一建工程法規(guī)?？碱A測題庫(奪冠系列)

2019-2025年一級建造師之一建工程法規(guī)模考預測題庫(奪冠系列)

單選題（共400題）1、關于仲裁裁決執(zhí)行的說法，正確的是（）。A.一方當事人不履行仲裁裁決的，另一方當事人可以向仲裁機構申請執(zhí)行B.申請仲裁裁決強制執(zhí)行的期限為2年，不能中止、中斷C.仲裁裁決做出后，當事人不服裁決，可以就裁決的事項提起訴訟D.仲裁裁決被法院裁定不予執(zhí)行后，當事人就該糾紛可以重新達成仲裁協(xié)議，申請仲裁【答案】D2、關于施工合同變更的說法，正確的是（）。A.施工合同變更應當辦理批準登記手續(xù)B.工程變更必須導致施工合同條款變更C.施工合同非實質性條款的變更，無需雙方當事人協(xié)商一致D.當事人對施工合同變更內容約定不明確的推定為未變更【答案】D3、根據(jù)《建筑工程施工轉包違法等違法行為認定查處管理辦法（試行）》，關于對個人掛靠行為處罰的說法，正確的是（）。A.有執(zhí)業(yè)資格證書的，吊銷其執(zhí)業(yè)資格證書，5年內不予執(zhí)業(yè)資格注冊B.處以一定比例的罰款C.不得再擔任項目負責人D.造成重大質量安全事故的，吊銷其執(zhí)業(yè)資格證書，5年以后可以重新注冊【答案】A4、某商場要約賣某型號的電冰箱數(shù)臺，價格為5000元，期限為7天，張某要求以4800元購買其中一臺，雙方成交，此種結果屬于()。A.要約失效B.商場撤銷要約C.張某承諾到達D.拒絕要約的通知到達要約人【答案】A5、某承包人與發(fā)包人以中標價簽訂了建設工程施工合同并履行備案手續(xù)后。發(fā)包人與承包人又簽訂了要求承包人在中標價格基礎上讓利10％的補充協(xié)議，結算時雙方對工程價款發(fā)生爭議，則應當以（）作為結算工程價款的依據(jù)。A.備案的建設工程合同B.補充協(xié)議C.重新商定合同D.當?shù)亟ㄔO行政主管部門發(fā)布的計價方法【答案】A6、新穎性是授予發(fā)明和實用新型專利權的必備條件之一,在申請日前六個月內,下列情形下喪失新穎性的有()。A.在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的B.在規(guī)定的學術會議或者技術會議上首次發(fā)表的C.他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內容的D.已有單位就同樣發(fā)明或實用新型在申請日之前向專利行政主管部門提出申請【答案】D7、建設工程施工合同簽訂后，發(fā)包人合同外附屬市政工程委托承包人施工，對此價款未做約定，后無法協(xié)商一致，則市政工程價款應按照（）市場價格履行。A.訂立合同時合同簽訂地B.訂立合同時合同履行地C.履行合同時合同簽訂地D.履行合同時合同履行地【答案】B8、受要約人在要約規(guī)定的期限內發(fā)出的書面承諾，由于水災導致郵路中斷，致使到達要約人的時間超過承諾期限。按照《民法典》的規(guī)定，下列選項中正確的是（）。A.應視為受要約人撤回承諾B.應視為受要約人撤銷承諾C.若要約人未作出任何表示，則該承諾有效D.因承諾超過規(guī)定期限到達，則該承諾只能無效【答案】C9、用人單位違反《勞動法》規(guī)定解除或者終止勞動合同，勞動者不要求繼續(xù)履行勞動合同或者勞動合同已經(jīng)不能繼續(xù)履行的，用人單位應當向勞動者支付賠償金，金額為()。A.5個月的月工資B.10個月的月工資C.經(jīng)濟補償標準金額D.經(jīng)濟補償標準金額的2倍【答案】D10、甲于2007年3月20日取得一級建造師注冊執(zhí)業(yè)證書，甲由于工作單位變動，于2008年6月20日按規(guī)定辦理了注冊變更手續(xù)。根據(jù)有關規(guī)定，甲的注冊有效期應當截止到()。A.2010年3月20日B.2011年3月20日C.2011年6月20日D.2012年6月20日【答案】A11、某施工項目總承包招標，合同估算價為人民幣4000萬元，則要求投標方提供的投標保證金數(shù)額最高應為（）元。A.240萬B.120萬C.80萬D.20萬【答案】C12、某建設工程合同被人民法院判定為無效合同，關于該施工合同的工程款結算，下列說A.驗收不合格工程，修復后經(jīng)竣工驗收還是不合格的，承包人請求發(fā)包人參照施工合同支付工程價款，應予支持B.工程經(jīng)竣工驗收合格的，承包人要求發(fā)包人參照施工合同支付工程價款，應予支持C.驗收不合格工程，修復后經(jīng)竣工驗收合格的，發(fā)包人要求減少支付部分工程款的，應予支持D.驗收不合格工程，修復后經(jīng)竣工驗收合格的，承包人請求發(fā)包人支付部分維修費用的，應予支持【答案】B13、關于法人的說法，正確的是()。A.法人分為營利法人和非營利法人B.法人以其登記注冊地為住所地C.有獨立經(jīng)費的機關法人從批準之日取得法人資格D.建設單位可以不具有法人資格【答案】D14、甲與乙因施工合同糾紛訴至人民法院。在首次開庭前，乙出示了雙方訂立的有效仲裁協(xié)議，此時人民法院應當（）。A.駁回起訴B.終止起訴C.繼續(xù)審理D.將案件移交合同約定的仲裁機構【答案】A15、關于招標文件的說法，正確的是（）。（2016）A.招標人可以在招標文件中設定最高投標限價和最低投標限價B.潛在招標人對招標文件有異議的，應當在投標截止時間15日前提出C.招標人應當在招標文件中載明投標有效期，投標有效期從提交投標文件的截止之日算起D.招標人對已經(jīng)發(fā)出的招標文件進行必要的澄清的，應當在投標截止時間至少10日之前，通知所有獲取招標文件的潛在招標人【答案】C16、某建筑企業(yè)將自有的一批鋼材抵押給甲，后由于資金短缺，又將此批鋼材抵押給乙，上述抵押均未辦理登記。后建筑企業(yè)無力償還甲、乙的借款，甲、乙擬行使抵押權。下列表述正確的是()。A.由于抵押均未辦理登記，抵押權不生效B.甲抵押權成立在先，應先由甲優(yōu)先受償C.甲、乙按照債權比例清償D.乙抵押權成立在后，應先由乙優(yōu)先受償【答案】C17、下列法律文書中不具有強制執(zhí)行效力的是（）。A.由仲裁機構作出的仲裁調解書B.經(jīng)過司法確認的人民調解委員會作出的調解協(xié)議書C.由國家行政機關作出的調解書D.由人民法院對民事糾紛案件作出的調解書【答案】C18、法院終審判決甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期沒有付款，乙申請法院執(zhí)行。在執(zhí)行過程中，甲、乙雙方達成分期付款協(xié)議，但甲沒有履行該協(xié)議。下列關于執(zhí)行的說法中正確的是（）。A.乙可以向法院另行起訴B.乙可以申請法院恢復執(zhí)行C.該執(zhí)行已經(jīng)終結D.乙可以提起審判監(jiān)督程序【答案】B19、建設工程的糾紛處理不僅涉及有關工程建設的法律法規(guī)，更常常需要運用大量的工程造價、工程質量方面的專業(yè)知識和熟悉建筑業(yè)自身特有的交易習慣和行業(yè)慣例。如果對此進行仲裁，體現(xiàn)了仲裁的()。A.自愿性B.專業(yè)性C.獨立性D.快捷性【答案】B20、對全國注冊建造師的注冊、執(zhí)業(yè)活動實施統(tǒng)一監(jiān)督管理的機構是（）。A.國務院建設主管部門B.省、自治區(qū)、直轄市人民政府C.建設行業(yè)協(xié)會D.人事部或其授權機構【答案】A21、關于建設活動中的民事商事法律關系的說法，正確的是（）。2018真題A.建設活動中的民事商事法律關系不是平等主體之間的關系B.建設活動中的民事商事關系主要是非財產(chǎn)關系C.懲罰性責任是建設活動中的民事商事關系的主要責任形式D.在建設活動中，建設單位與施工企業(yè)之間的合同關系屬于民事商事法律關系【答案】D22、關于擔保合同的說法，正確的是（）。A.保證合同的雙方當事人是保證人與債權人B.第三人為債務人向債權人提供擔保時，不得要求債務人提供反擔保C.主合同的效力不影響擔保合同的效力D.擔保合同被確認無效后，擔保人不承擔民事責任【答案】A23、建設工程的糾紛處理不僅涉及有關工程建設的法律法規(guī)，更常常需要運用大量的工程造價、工程質量方面的專業(yè)知識和熟悉建筑業(yè)自身特有的交易習慣和行業(yè)慣例。如果對此進行仲裁，體現(xiàn)了仲裁的()。A.自愿性B.專業(yè)性C.獨立性D.快捷性【答案】B24、某工程項目足額投保了建筑工程一切險，在保險期間內，工程發(fā)生了保險事故。為減少損失，被保險人共計支出6萬元。經(jīng)保險公司查勘定損，建筑物實際損失為20萬元。保險公司應當支付的保險金為（)萬元。A.6B.14C.20D.26【答案】D25、關于在文物保護單位保護范圍和建設控制地帶內從事建設活動的說法，正確的是（）。A.文物保護單位的保護范圍內及其周邊的區(qū)域一定不得進行爆破作業(yè)B.在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業(yè)，必須經(jīng)國務院批準C.因特殊情況需要在文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業(yè)的，應經(jīng)核定公布該文物保護單位的人民政府批準D.在省、自治區(qū)、直轄市重點文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業(yè)的，必須經(jīng)國務院文物行政部門批準E.在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行其他建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)的，必須經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準，在批準前應當征得國務院文物行政部門同意【答案】C26、下列安全生產(chǎn)條件中，屬于取得建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證條件的是（）。A.制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程B.配備兼職安全生產(chǎn)管理人員C.各分部分項工程有應急預案D.管理人員每年至少進行2次安全生產(chǎn)教育培訓【答案】A27、關于建設工程合理使用年限的說法，正確的是（）。A.建設工程合理使用年限由建設單位決定B.超過合理使用年限的建設工程必須報廢、拆除C.建設工程合理使用年限從工程實際轉移占有之日起算D.設計文件應當符合國家規(guī)定的設計深度要求，并注明工程合理使用年限【答案】D28、下列工程承包活動中，不屬于違法行為的是()。A.甲公司注冊后尚未取得資格證書就承包了一棟住宅樓B.乙公司有施工總承包二級資質等級，承包的35層寫字樓工程正在施工C.丙公司剛剛成立，以合作伙伴企業(yè)的名義承包工程D.丁公司作為總承包人并負有采購責任，拒絕了業(yè)主指定的材料供應商【答案】D29、某施工企業(yè)與開發(fā)商簽訂了工程承包合同，采用政府指導價，由于延付工程款導致工期后延2個月，之后遇到市場價格上漲20%，其后延2個月的工程的費用應該()。A.按原合同價執(zhí)行B.按新價格執(zhí)行C.按簽合同時市場價執(zhí)行D.按漲價前的市場價執(zhí)行【答案】B30、自事故發(fā)生之日起（）日內，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應當及時補報。道路交通事故、火災事故自發(fā)生之日起（）日內，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應當及時補報。A.30；7B.30；14C.15；7D.15；14【答案】A31、某項目2008年3月1日確定了中標2008年3:月8日發(fā)出了中標通知書，2008年3月12日中標人收到了中標通知書，則簽訂合同的日期應該不遲于（）。A.2008年3月16日B.2008年3月31日C.2008年4月7日D.2008年4月11日【答案】C32、關于我國仲裁基本制度的說法，正確的是（）。A.當事人對仲裁不服的，可以提起公訴B.當事人達成有仲裁協(xié)議，一方向法院起訴的，人民法院不予受理C.當事人沒有仲裁協(xié)議而申請仲裁的，仲裁委員會應當受理D.仲裁協(xié)議不能排除法院對案件的司法管轄權【答案】B33、公民的作品，其發(fā)表權、使用權和獲得報酬權的保護期，()。A.為50年B.為70年C.不受限制D.為作者終生及其死后50年【答案】D34、甲施工企業(yè)在道路管道工程施工中未對施工現(xiàn)場采取安全措施,導致行人劉某不慎掉入甲施工企業(yè)施工時開挖的溝槽中受傷,甲施工企業(yè)和劉某因此產(chǎn)生的糾紛,屬于（）。A.合同糾紛B.權糾紛C.無因管理糾紛D.不當?shù)美m紛【答案】B35、下列關于承攬合同中的規(guī)定，正確的是()。A.承攬合同屬于完成工作成果的合同B.承攬人在完成工作過程中，應受定作人的指揮管理C.定作人可以隨時解除承攬合同，且不用賠償損失D.承攬人接受工作后，可以直接將承攬的工作交給第三人完成【答案】A36、施工總承包單位與分包單位依法簽訂了“幕墻工程分包協(xié)議”，在建設單位組織竣工驗收時發(fā)現(xiàn)幕墻工程質量不合格。下列表述正確的是（）。A.分包單位就全部工程對建設單位承擔法律責任B.分包單位可以不承擔法律責任C.總包單應就分包工程對建設單位承擔全部法律責任D.總包單位和分包單位就分包工程對建設單位承擔連帶責任?！敬鸢浮緿37、某招標人2005年4月1日向中標人發(fā)出了中標通知書。根據(jù)相關法律規(guī)定，招標人和投標人應在（）前按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。A.2005年4月15日B.2005年5月1日C.2005年5月15日D.2005年6月1日【答案】B38、關于承攬合同當事人權利義務的說法，正確的是（）。A.定作人不得中途變更承攬工作的要求B.定作人提供的材料不符合約定的，承攬人可以自行更換材料C.承攬人向定作人交付工作成果的，定作人應當驗收該工作成果D.定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失【答案】D39、根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》，下列建設工程中，需要辦理施工許可證的有（）。A.搶險救災及其他臨時性房屋建筑B.農(nóng)民自建低層住宅C.按照國務院規(guī)定的權限和程序批準開工報告的建筑工程D.工程投資額在50萬元以上的建筑工程【答案】D40、當事人在合同中約定免除或者限制其未來責任的合同條款無效的是()。A.因意外事故造成對方財產(chǎn)損失的B.造成對方人身傷害的C.因自然因素造成對方財產(chǎn)損失的D.因社會因素造成工程滯后的【答案】B41、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》,生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人在工程建設過程中未按照該法規(guī)定履行安全生產(chǎn)管理職責,導致發(fā)生較大事故的,應當由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門按照規(guī)定處以()的罰款。A.一年年收入的30%B.一年年收入的40%C.一年年收入的60%D.一年年收入的80%【答案】B42、根據(jù)《民法典》，債權人將合同中的權利轉讓給第三人的，（）。A.需經(jīng)債務人同意，且需辦理公證手續(xù)B.無需經(jīng)債務人同意，也不必通知債務人C.無需債務人同意，但需辦理公證手續(xù)D.無需經(jīng)債務人同意，但需通知債務人【答案】D43、對于建筑市場誠信行為的獎懲機制,下列說法正確的是()A.要使失信企業(yè)在全國范圍內“一處違法、處處受限B.應當采取行政、經(jīng)濟、法律、社會輿論和私力救濟等綜合懲治措施C.企業(yè)未按照本規(guī)定要求提供企業(yè)信用檔案信息的,由縣級以上地方人民政府監(jiān)督主管部門處理D.注冊建造師或者其聘用單位未按照要求提供注冊建造帥信用檔案信息的,由市級以上地方人民政府建設主管部門或者其他有關部門處理【答案】A44、債務人將其權利移交給債權人占有，用以擔保債權實現(xiàn)的方式是()。A.保證B.質押C.抵押D.留置【答案】B45、對于受要約人延誤的承諾，該承諾()。A.有效B.無效C.要約人未作任何表示則有效D.要約人雖表示接受也無效【答案】C46、建設項目施工過程中發(fā)現(xiàn)地下古墓，立即報告當?shù)匚奈镄姓块T，文物行政部門接到報告后，一般應在不超過（）小時趕赴工地現(xiàn)場。A.12B.36C.48D.24【答案】D47、關于行政行為特征的說法,正確的是（）。2017A.行政行為具有自愿性B.實施行政行為具有單方意志性C.行政行為具有不可裁量性D.行政行為不屬于執(zhí)法行為【答案】B48、某建設單位于2014年2月1曰領職施工許可證，由于某種原因工程未能按期幵工，該建設單位按照《建筑法》規(guī)定向發(fā)證機關申請延朗，該工程最遲應當在()幵工。（2015）A.2014年3月1日B.2014年5月1日C.2014年8月1曰D.2014年11月1曰【答案】D49、施工總承包的建筑工程（）的施工必須由總承包單位自行完成。A.主體結構B.關鍵工程C.節(jié)能工程D.消防工程【答案】A50、關于表見代理的說法，正確的是（）。A.表見代理屬于無權代理，對本人不發(fā)生法律效力B.表見代理中，由行為人和本人承擔連帶責任C.表見代理對本人產(chǎn)生有權代理的效力D.第三人明知行為人無代理權仍與之實施民事法律行為，屬于表見代理【答案】C51、根據(jù)《建筑市場誠信行為信息管理辦法》規(guī)定，對發(fā)布有誤的信息，應()。A.撤銷該信息B.縮短信息公布期限C.縮小信息公布范圍D.由發(fā)布該信息的建設行政主管部門進行修正【答案】D52、根據(jù)《建筑法》,某建筑施工企業(yè)在施工中偷工減料,使用不合格的建筑材料和設備,并造成建筑工程質量不符合規(guī)定的質量標準,應承擔的法律責任是()。A.責令改正,處以罰款B.責令停業(yè)整頓,降低資質等級或者吊銷資質證書C.負責返工、修理,并賠償因此造成的損失D.依法追究刑事責任【答案】C53、關于工程總承包項目管理的說法，正確的是（）A.建設單位不可以自行對工程總承包項目進行管理B.項目的可行性研究單位不得作為項目管理單位C.項目的工程設計、施工或者監(jiān)理等單位不得作為項目管理單位D.項目管理單位不得與工程總承包單位具有利害關系【答案】D54、關于項目經(jīng)理的說法，正確的是（）。A.項目經(jīng)理的權利來自企業(yè)法人的授權B.施工項目可以設有項目經(jīng)理部C.項目經(jīng)理具有相對獨立的法人資格D.由項目經(jīng)理簽字的材料款項未及時支付，材料供應商應以項目經(jīng)理為被告進行起訴【答案】A55、某建設單位與某監(jiān)理公司簽訂一份監(jiān)理合同，在合同履行中，雙方發(fā)生爭議而訴訟至法院。法院應根據(jù)我國《民法典》分則中關于（）合同的相關規(guī)定處理此案。A.行紀B.技術服務C.委托D.居間【答案】C56、根據(jù)《建設工程質量檢測管理辦法》，工程施工中見證取樣檢測機構應當是（）。A.建設單位委托的具有相應資質等級的機構B.施工單位委托的具有相應資質等級的機構C.建設行政主管部門指定的機構D.建設工程質量監(jiān)督站指定的機構【答案】A57、甲公司因與乙公司合同糾紛向某區(qū)基層法院起訴，乙應訴，經(jīng)開庭審理，法院判決甲勝訴，乙對區(qū)法院的判決實體內容無異議，卻以雙方簽訂了仲裁協(xié)議為由向市中級法院提起上訴，要求據(jù)此撤銷一審判決，市中級法院的正確處理應為（）。A.查清事實后改判，駁回甲的訴訟請求B.仲裁協(xié)議如果有效，則裁定撤銷一審判決，駁回甲的起訴C.裁定駁回乙的上訴，維持原判決D.裁定撤銷一審判決，發(fā)回原法院重審【答案】C58、下列選項中屬于建設單位安全責任的是（）。A.提出防范生產(chǎn)安全事故的指導意見和措施建議B.編制安全技術措施、專項施工方案C.進行安全施工技術交底D.不得提出違法要求和隨意壓縮工期【答案】D59、唐某和張某因為婚姻破裂主張離婚，現(xiàn)就離婚及之后的財產(chǎn)分割正在訴訟進行中。關于該案的審判，下列哪一說法是正確的（）。A.唐某與張某共同提出申請不公開審理此案，法院可據(jù)此不公開宣判B.根據(jù)相關法律規(guī)定，該案不應當公開審理，但應當公開宣判C.法院根據(jù)當事人的申請不公開審理此案，但應當公開宣判D.法院應當公開審理此案并公開宣判【答案】C60、締約當事人就訂立合同達成合意，一般應經(jīng)過()階段。A.談判、協(xié)商B.要式、不要式C.締約、簽字D.要約、承諾【答案】D61、某施工單位為降低造價，在施工中偷工減料，故意使用不合格的建筑材料、構配件和設備，降低工程質量，導致建筑工程坍塌，致使多人重傷、死亡。該施工單位的行為已經(jīng)構成（）。A.重大勞動安全事故罪B.強令違章冒險作業(yè)罪C.重大責任事故罪D.工程重大安全事故罪【答案】D62、建設工程發(fā)生糾紛時，當事人應事先考慮通過（）解決糾紛。A.調解B.訴訟C.仲裁D.和解【答案】D63、建設工程施工合同不能認定無效的是()。A.承包人超越資質等級承攬工程B.借用有資質的建筑施工企業(yè)名義承攬工程C.建設工程必須進行招標而未招標D.資質低的承包人與資質等級高的企業(yè)聯(lián)合承攬工程【答案】D64、某工程項目于2011年2月1日領取了施工許可證，由于工程不能按期開工，建設單位向發(fā)證機關申請延期。則下列說法正確的是()。A.只能申請1次，2011年5月1日前必須開工B.只能申請1次，2011年8月1日前必須開工C.最多可以申請2次，但2011年8月1日前必須開工D.最多可以申請2次，但2011年11月1日前必須開工【答案】D65、關于承包人工程價款的優(yōu)先受償權，下列說法中正確的是（）。A.房地產(chǎn)糾紛案件中，抵押權優(yōu)于建筑工程的承包人的優(yōu)先受償權B.具有優(yōu)先受償權的建設工程價款包括承包人為建設工程應當支付的工作人員報酬等實際支出的費用，也包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失C.消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人就該商品房享有的工程價款優(yōu)先受償權不得對抗買受人D.承包人行使法定優(yōu)先權的期限為3個月，自建設工程竣工之日或者建設工程合同約定的竣工之日起計算【答案】C66、根據(jù)《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，設計單位應當參與建設工程（）分析，并提出相應的技術處理方案。A.工期延誤B.投資失控C.質量事故D.施工組織【答案】C67、關于禁止無資質或超資質承攬工程的說法，正確的是（）。A.施工總承包單位可以將房屋建筑工程的鋼結構工程分包給其他單位B.總承包單位可以將建設工程分包給包工頭C.聯(lián)合體承包中，可以以高資質等級的承包方為聯(lián)合體承包方的業(yè)務許可范圍D.專業(yè)作業(yè)承包人可以將其承包的勞務再分包【答案】A68、關于民事訴訟基本特征的說法,正確的是A.自愿性、獨立性、保密性B.公權性,強制性、程序性C.強制性、程序性、保密性D.獨立性、專業(yè)性、強制性【答案】B69、甲、乙、.丙三人按50萬元、30萬元、20萬元的出資額設立合伙企業(yè)，并書面約定逐年按出資額的比例分享利潤、分擔虧損。第一年稅后利潤100萬元，第二年由于經(jīng)營不善虧損200萬元，則下列說法中，正確的是（）。A.第一年甲應分配利潤50萬元B.第二年乙分擔虧損30萬元C.清算之前，合伙人可以要求分割合伙企業(yè)財產(chǎn)D.第二年若企業(yè)清算，三人共賠償100萬元，責任終止【答案】A70、甲掉進一個沒有設置明顯標志且未采取安全措施的基坑中，造成腿部受傷，花去醫(yī)療費2000元。甲多次找該項目的建設單位、施工單位索賠，雙方互相推諉。根據(jù)我國《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，承擔該責任的主體應是（）。A.建設單位B.施工單位C.甲與建設單位D.甲與施工單位【答案】B71、對項目經(jīng)理部的相關敘述中，有誤的是（）。A.項目經(jīng)理部具有法人資格B.項目經(jīng)理部是施工企業(yè)為了完成某項建設工程施工任務而設立的組織C.項目經(jīng)理部是一次性的具有彈性的現(xiàn)場生產(chǎn)組織機構D.項目經(jīng)理部是由一個項目經(jīng)理與技術、生產(chǎn)、材料、成本等管理人員組成的項目管理班子【答案】A72、將廢物直接作為原料進行利用或者對廢物進行再生利用,稱之為循環(huán)經(jīng)濟的()。A.減量化B.再利用C.資源化D.無害化【答案】C73、（2019年真題）安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關發(fā)現(xiàn)施工企業(yè)不再具安全生產(chǎn)條件時,可以采取的措施是（）。A.撤銷安全生產(chǎn)許可證B.責令停業(yè)C.暫扣安全生產(chǎn)許可證D.處以罰款【答案】C74、某工程項目建設單位于2013年2月1日發(fā)布招標公告，2013年3月1日發(fā)售招標文件，甲投標單位在招標文件規(guī)定的投標截止日2013年4月1日前遞交了投標文件。經(jīng)過開標、評標后，建設單位于2013年4月30日向甲投標單位發(fā)出中標通知書。則該工程合同成立時間是（）。A.2013年2月1日B.2013年3月1日C.2013年4月1日D.2013年4月30日【答案】D75、下列所給選項中，關于仲裁管轄的表達，正確的是()。A.實行級別管轄，但不實行地域管轄B.實行地域管轄，但不實行級別管轄C.既不實行級別管轄，也不實行地域管轄D.既實行級別管轄，也實行地域管轄【答案】C76、關于施工企業(yè)違法行為應承擔法律責任的說法，正確的是（）。A.允許他人以本企業(yè)名義承攬工程的，沒收違法所得并處罰款和吊銷營業(yè)資質B.超越本單位資質等級承接工程的，責令停止違法行為并降低資質等級C.將承包的工程轉包的，責令改正并沒收違法所得，責令停業(yè)整頓D.未取得資質證書承攬工程的，予以取締，并處罰款；有違法所得，沒收違法所得【答案】D77、某建設項目實行施工總承包，則該建設工程的安全生產(chǎn)事故應急救援案應由（）編制。A.總承包單位和分包單位各自B.建設單位統(tǒng)一組織C.總承包單位統(tǒng)一組織D.監(jiān)理單位統(tǒng)一組織【答案】C78、根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例》，下列情形中，移動事故現(xiàn)場物件需滿足的條件是（）。A.搶救財產(chǎn)的需要B.疏通交通的需要C.經(jīng)項目負責人同意D.保證移動物件人員的安全【答案】B79、根據(jù)《水污染防治法》規(guī)定，排放水污染物超過國家或者地方規(guī)定的水污染物排放標準的，由縣級以上人民政府環(huán)境保護主管部門按照權限責令限期治理，限期治理的期限最長不超過()。A.3個月B.6個月C.1年D.2年【答案】C80、某施工企業(yè)為了支付農(nóng)民工工資，擅自將租賃的腳手架鋼管賣給王某，則下列關于該轉讓合同效力的表述中，正確的是（）。A.合同有效B.合同無效C.出租方追認則合同生效D.鋼管實際交付后，合同生效【答案】C81、2014年2月1日，某建設單位與某施工企業(yè)簽訂了施工合同，約定開工日期為5月1日。2月10日該施工企業(yè)與保險公司簽訂了建筑工程一切險保險合同。為保證工期，施工企業(yè)于4月20日將建筑材料運至工地。后因設備原因，工程實際開工日期為5月10日。該建筑工程一切險的保險生效日為（）。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【答案】B82、甲、乙兩單位相鄰，甲需經(jīng)過乙的廠區(qū)道路出入，甲乙之間約定甲向乙支付一定的費用，該約定中甲享有的權利是（）。2018真題A.土地承包經(jīng)營權B.地役權C.土地使用權D.土地所有權【答案】B83、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，未經(jīng)（）簽字，建筑材料、建筑構配件和設備不得在工程上使用或者安裝。A.監(jiān)理工程師B.項目經(jīng)理C.總監(jiān)理工程師D.施工單位技術負責人【答案】A84、自然人張某通過簽訂合同授權自然人李某代理其進行證券投資，根據(jù)我國代理法律制度，()不會導致代理權終止。A.李某不知道張某死亡B.李某死亡C.張某取消委托合同D.李某喪失民事行為能力【答案】A85、關于無效施工合同工程款結算的說法,正確的是()。A.施工合同無效,且建設工程經(jīng)竣工驗收不合格,修復后的建筑工程經(jīng)竣工驗收不合格,承包人請求支付工程價款的,不予支持B.施工合同無效,但建設工程經(jīng)竣工驗收合格,承包人請求參照合同約定支付工價款的,不予支持C.施工合同無效,且建設工程經(jīng)竣工驗收不合格,承包人請求參照合同約定支付工程價款的,應予支持D.施工合同無效,且建設工程經(jīng)竣工驗收不合格,修復后的建設工程經(jīng)驗收合格,發(fā)包人請求承包人承擔修復費用的,不予支持【答案】A86、關于建設工程超過合理使用年限后需要繼續(xù)使用的說法，正確的是（）。A.經(jīng)過勘察、設計單位鑒定，制訂技術加固措施，在設計文件中重新界定使用期B.建設工程超過合理使用年限后需要繼續(xù)使用的，產(chǎn)權所有人應當委托原勘察、設計單位鑒定C.根據(jù)鑒定結果采取加固、維修等措施的，需經(jīng)原施工企業(yè)進行加固維修和補強D.不經(jīng)鑒定、加固等而違法繼續(xù)使用造成損失的，由產(chǎn)權所有人和原施工企業(yè)承擔連帶責任【答案】A87、甲向乙發(fā)出一個要約后覺得不妥，又向乙發(fā)出了一個通知，通知中說明前一個要約中的內容無效，則（）。A.后一個通知的行為屬于要約撤回B.后一個通知的行為屬于要約撤銷C.后一個通知有效的條件是不遲于前一個通知到達受要約人D.后一個通知有效的條件是不遲于受要約人發(fā)出承諾通知到達受要約人【答案】C88、下列屬于實用新型專利保護的客體是()。A.方法B.產(chǎn)品制造材料C.尚未固定形狀的產(chǎn)品D.具有一定結構的產(chǎn)品【答案】D89、關于一級建造師的注冊的說法,正確的是()。A.初始注冊不需要達到繼續(xù)教育要求B.變更注冊應通過原聘用單位申請C.延續(xù)注冊時,應當提供原注冊證書D.變更注冊后,注冊有效期重新起算【答案】C90、根據(jù)《建設工程質量管理條例》,施工單位在施工中偷工減料的,使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備的,責令改正,并處以()的罰款。A.合同價款的2%~4%B.合同價款的5%~10%C.10萬~30萬元D.10萬~20萬元【答案】A91、在安裝工程一切險中，保險人應當賠償損失的是（）。A.自然磨損B.維修保養(yǎng)C.意外事故D.盤點時發(fā)現(xiàn)的短缺【答案】C92、安全生產(chǎn)“三同時”制度是指建設項目的安全設施，必須與主體工程（）。A.同時設計，同時施工，同時竣工驗收B.同時設計，同時施工，同時投入使用C.同時論證，同時評價，同時投資D.同時投資，同時施工，同時評價【答案】B93、甲公司將其塔式起重機租給乙公司使用，乙公司卻將該塔式起重機賣給丙公司。依據(jù)我國《民法典》的規(guī)定，乙公司與丙公司的塔式起重機買賣合同屬于（）合同。A.無效B.可撤銷C.效力待定D.可變更【答案】C94、關于無效施工合同工程款結算的說法,正確的是()。A.施工合同無效,且建設工程經(jīng)竣工驗收不合格,修復后的建筑工程經(jīng)竣工驗收不合格,承包人請求支付工程價款的,不予支持B.施工合同無效,但建設工程經(jīng)竣工驗收合格,承包人請求參照合同約定支付工價款的,不予支持C.施工合同無效,且建設工程經(jīng)竣工驗收不合格,承包人請求參照合同約定支付工程價款的,應予支持D.施工合同無效,且建設工程經(jīng)竣工驗收不合格,修復后的建設工程經(jīng)驗收合格,發(fā)包人請求承包人承擔修復費用的,不予支持【答案】A95、合同債務人免除履行義務的條件的，理解正確的是()。A.合同中可以約定在一方違約的情況下免除其全部責任B.因不可抗力不能履行合同的，可以免除全部責任C.當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力，可以部分或者免除責任D.侵犯對方人身權或財產(chǎn)權的，免責條款無效【答案】D96、發(fā)包人在接到承包人返還保證金申請后14日內不予答復，經(jīng)催告后14日內仍不予答復，應當()。A.繼續(xù)順延申請期限B.由承包人重新提出申請C.視同發(fā)包人認可承包人的返還保證金申請D.視同發(fā)包人對承包人的返還保證金申請存有異議【答案】C97、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，關于意外傷害險的說法，正確的是（）。A.意外傷害險屬于非強制險B.保險由建設單位辦理C.實行施工總承包的，由施工總承包企業(yè)支付保險費D.保險期限賊保險合同訂立之日起至竣工驗收合格之日止【答案】C98、禁止總承包單位將工程()。A.分包給不具備相應資質條件的單位B.再分包C.全部自行完成D.分包給兩個以上分包商【答案】A99、根據(jù)《標準化法》，關于團體標準的說法，正確的是（）。2018真題A.僅供本團體成員約定采用B.由社會團體協(xié)調相關市場主體共同制定C.技術要求不得髙于強制性國家標準D.應當免費向社會公開標準文本【答案】B100、下列選項中，關于企業(yè)法人與項目經(jīng)理部法律關系的表述，正確的是()。A.項目經(jīng)理部具有法人資格B.項目經(jīng)理經(jīng)企業(yè)法人授權，其職務行為可以代表企業(yè)法人C.項目經(jīng)理部行為的法律后果應由企業(yè)法人承擔D.項目經(jīng)理部行為的法律后果應由項目經(jīng)理承擔【答案】C101、下列法律責任的承擔方式中，屬于行政處分的是（）。A.降級B.罰款C.責令停產(chǎn)停業(yè)D.取消投標資格【答案】A102、某場館工程的質量保修書的保修期限中，符合行政法規(guī)強制性規(guī)定的是（）。A.主體結構工程為10年B.供熱與供冷系統(tǒng)為3年C.屋面防水工程為3年D.有防滲漏要求的房間和內外墻為2年【答案】B103、下列水下文物中，不屬于中國國家所有的是（）。A.遺存于中國領海內的起源于外國的文物B.遺存于中國領海以外依照中國法律由中國管轄的其他海域內的起源國不明的文物C.遺存于中國內水起源國不明的文物D.遺存公海區(qū)域內的起源于中國的文物【答案】D104、發(fā)包人和承包人在合同中約定墊資但沒有約定墊資利息,后雙方因墊資返還發(fā)生糾紛訴至法院。關于該墊資的說法,正確的是A.法律規(guī)定棼止墊資,雙方約定的墊資條款無效B.發(fā)包人應返還承包人墊資,但可以不支付利息C.雙方約定的墊資條款有效,發(fā)包人應返還承包人墊資并支付利息D.墊資違反相關規(guī)定,應予以沒收【答案】B105、關于集體合同的表述中，說法有誤的是()。A.集體合同訂立后，應當報送勞動行政部門B.依法訂立的集體合同對用人單位和勞動者具有約束力C.勞動行政部門自收到集體合同文本之日起15日內未提出異議的，集體合同即行生效D.用人單位與勞動者訂立的勞動合同中勞動報酬和勞動條件等標準不得高于集體合同規(guī)定的標準【答案】D106、關于一級建造師執(zhí)業(yè)范圍的說法，正確的是（）。A.注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人，項目均為小型工程施工項目的除外B.注冊建造師擔任施工項目負責人期間，經(jīng)受聘企業(yè)同意，可以變更注冊另一企業(yè)C.發(fā)包人與注冊建造師受聘企業(yè)已解除承包合同的，辦理書面交接手續(xù)后可以更換施工項目負責人D.因非承包人原因致使工程項目停工超過120日，注冊建造師可同時擔任另一工程施工項目負責人【答案】C107、根據(jù)《建沒工程質量管理條例》，下列情開中，屬于違法分包的是（）A.施工企業(yè)將其承包的全部工程轉給其他單位施工的B.分包單位將其承包的建設工程再分包給具有相應資質條件的施工企業(yè)的C.總承包單位將工程分包給具備相應資質條件的單位的D.施工總承包單位不履行管理義務，只向實際施工企業(yè)收取費用，主要建筑材料、構配件及工程設備的采購由其他單位實施的【答案】B108、某施工企業(yè)于2007年9月1日簽訂了一份國際設備買賣合同，合同約定適用我國法律。該套進口設備于2007年11月20日運抵國內某港口，開箱檢查時未發(fā)現(xiàn)問題。在施工過程中，設備于2007年12月11日出現(xiàn)重大故障，但供應商拒絕維修。則該施工企業(yè)提起訴訟的截止時間為（）。A.2008年9月1日B.2009年11月20日C.2010年12月11日D.2011年12月11日【答案】D109、當事人不服行政機關對民事糾紛作出的調解或者處理，應該()。A.依法申請仲裁或者提起訴訟B.依法申請行政復議C.依法提起申訴D.依法提起上訴【答案】A110、注冊建造師有權()。A.超出聘用單位業(yè)務范圍從事執(zhí)業(yè)活動B.在兩個或兩個以上單位受聘或執(zhí)業(yè)C.允許信得過的人以自己的名義從事執(zhí)業(yè)活動D.對本人執(zhí)業(yè)活動進行解釋和辯解【答案】D111、下列糾紛、爭議中，適用于《仲裁法》調整的是（）。A.財產(chǎn)繼承糾紛B.勞動爭議C.婚姻糾紛D.工程款糾紛【答案】D112、下列建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證違法行為中，應當承擔“吊銷安全生產(chǎn)許可證”法律責任的違法行為是（）。2016A.取得安全生產(chǎn)許可證后，發(fā)生較大安全事故的B.轉讓安全生產(chǎn)許可證的C.未取得安全生產(chǎn)許可證擅自進行生產(chǎn)的D.安全生產(chǎn)許可證有效期滿未辦理延期手續(xù)，繼續(xù)從事建筑施工活動的【答案】B113、根據(jù)《環(huán)境噪聲污染防治法》，在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內，不能再夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)的是()作業(yè)。A.搶修B.搶險C.搶工期D.生產(chǎn)工藝要求必須連續(xù)【答案】C114、工程項目建設過程中發(fā)生下列情形時,不能申請行政復議的是()。A.建設單位壓縮合同約定工期被處以罰款B.施工單位因偷工減料被責令停業(yè)整頓C.監(jiān)理單位轉讓工程監(jiān)理業(yè)務被吊銷資質證書D.建設行政管理部門對工作人員的懲罰決定【答案】D115、關于效力待定合同的說法，正確的是（）。A.權利人有撤銷的權利B.善意相對人對合同有追認權C.撤銷應當向人民法院或仲裁機構申請D.限制民事行為能力人簽訂的純獲利益的合同，無需追認【答案】D116、甲施工企業(yè)與乙施工企業(yè)合并,則原來甲的員工與甲簽訂的勞動合同()。A.效力待定B.自動解除C.失效D.繼續(xù)有效【答案】D117、關于竣工工程質量問題處理的方法，正確的是（）。A.因發(fā)包人提供的設計有缺陷，造成建設工程質量缺陷的，發(fā)包人不承擔責任B.因承包人的過錯造成的質量問題，發(fā)包人可以要求承包人修理、返工，但不能減少支付工程價款C.工程竣工時發(fā)現(xiàn)質量問題，無論是建設單位還是施工單位責任，施工企業(yè)都有義務進行修復或返修D.未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用建設工程的，工程質量責任全部由發(fā)包人承擔【答案】C118、以應急組織機構及其職責、應急預案體系、事故風險描述、預警及信息報告、應急響應、保障措施、應急預案管理為主要內容的方案屬于()。A.專項應急預案B.綜合應急預案C.現(xiàn)場應急預案D.施工組織方案【答案】B119、發(fā)包人和承包人在合同中約定墊資但沒有約定墊資利息，后雙方因墊資返還發(fā)生糾紛訴至法院。關于該墊資的說法，正確的是（）。A.法律規(guī)定禁止墊資，雙方約定的墊資條款無效B.發(fā)包人應返還承包人墊資，但可以不支付利息C.雙方約定的墊資條款有效，發(fā)包人應返還承包人墊資并支付利息D.墊資違反相關規(guī)定，應予以沒收【答案】B120、下列事故中，不屬于較大事故的是（）。A.造成3人以上10人以下死亡的事故B.造成10人以上50人以下重傷的事故C.造成5000萬元以上l億元以下直接經(jīng)濟損失的事故D.造成1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故【答案】C121、《文物保護法》規(guī)定，不符合在文物保護單位保護范圍和建設控制地帶內從事建設活動的相關規(guī)定的是（）。A.在文物保護單位的建設控制地帶內進行建設工程，不得破壞文物保護單位的歷史風貌B.文物保護單位的保護范圍內不得進行其他建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)C.因特殊情況需要在文物保護單位的保護范圍內進行其他建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)的，必須保證文物保護單位的安全，并經(jīng)核定公布該文物保護單位的人民政府批準，在批準前應當征得上一級人民政府文物行政部門同意D.在全國重點文物保護范圍內進行其他建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)的必須市級以上人民政府批準，在批準前應當征得省級文物行政部門同意【答案】D122、建設安全生產(chǎn)監(jiān)督機構在檢查施工現(xiàn)場時,發(fā)現(xiàn)某施工單位在未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍。該集體宿舍()。A.經(jīng)工程所在地建設安全監(jiān)督機構同意,可以繼續(xù)使用B.經(jīng)工程所在地建設行政主管部門同意,可以繼續(xù)使用C.經(jīng)工程所在地質量監(jiān)督機構同意,可以繼續(xù)使用D.所住員工必須無條件遷出【答案】D123、關于建設工程共同承包的說法，正確的是（）。2014A.中小型工程但技術復雜的，可以采取聯(lián)合共同承包B.兩個不同資質等級的單位實施聯(lián)合共同承包的，應當按照資質等級高的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程C.聯(lián)合體各方應當與建設單位分別簽訂合同，就承包工程中各自負責的部分承擔責任D.共同承擔的各方就承包合同的履行對建設單位承擔連帶責任【答案】D124、關于安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門執(zhí)行監(jiān)督檢查任務的說法，正確的是（）。A.發(fā)現(xiàn)存在的安全問題應當由其他有關部門進行處理的，應當及時移送B.對被檢查單位的技術秘密經(jīng)審批后可以公開C.負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門應當分別進行檢查D.負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門查處的信息應當彼此保密【答案】A125、《建筑法》規(guī)定，施工單位應當依法為職工辦理()。A.財產(chǎn)保險B.人身保險C.工傷保險D.意外傷害保險【答案】C126、以招標方式訂立合同時，屬于要約性質的行為是（）。A.招標B.投標C.開標D.中標【答案】B127、按照《民用建筑節(jié)能條例》規(guī)定，施工單位未按照民用建筑節(jié)能強制性標準進行施工的，由縣級以上地方人民政府建設主管部門責令改正，處民用建筑項目合同價款()的罰款。A.1%以上2%以下B.1%以上3%以下C.2%以上3%以下D.2%以上4%以下【答案】D128、關于建設工程合理使用年限的說法,正確的是（）A.建設工程合理使用年限由建設單位決定B.超過合理使用年限的建設工程必須報度、拆除C.建設工程合理使用年限從工程實際轉移占有之日起算D.設計文件應當符合國家規(guī)定的設計深度要求,并注明工程合理使用年限【答案】D129、用人單位違反《勞動法》規(guī)定解除或者終止勞動合同，勞動者不要求繼續(xù)履行勞動合同或者勞動合同已經(jīng)不能繼續(xù)履行的，用人單位應當向勞動者支付賠償金，金額為()。A.5個月的月工資B.10個月的月工資C.經(jīng)濟補償標準金額D.經(jīng)濟補償標準金額的2倍【答案】D130、根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，關于竣工工程質量責任的說法，正確的是（）。A.發(fā)包人指定分包人分包專業(yè)工程，應由分包人對承包人承擔責任B.建設工程未經(jīng)竣工驗收投入使用后，承包人在合理使用壽命內對地基基礎工程質量承擔民事責任C.建設工程未經(jīng)竣工驗收投入使用，不免除承包人的保修責任D.建設工程竣工時發(fā)現(xiàn)的質量問題，如果不是承包人的原因導致的，承包人有權拒絕修復【答案】B131、建設單位和施工企業(yè)經(jīng)過平等協(xié)商確定某屋面防水工程的保修期限為3年，工程竣工驗收合格移交使用后的第4年屋面出現(xiàn)滲漏，則承擔該工程維修責任的是（）。（2016）A.施工企業(yè)B.建設單位C.使用單位D.建設單位和施工企業(yè)協(xié)商確定【答案】A132、當事人對合同變更的內容約定不明確的，()。A.按國家標準變更B.可以協(xié)議補充C.由權利方確定D.推定為未變更【答案】D133、在財產(chǎn)保險合同有效期內，保險標的危險程度顯著增加的，被保險人應當按照合同約定及時通知保險人，保險人（）。2016A.不能增加保險費，可以解除保險合同B.不能解除保險合同，可以增加保險費C.可以增加保險費，也可以解除保險合同D.不能增加保險費，也不能解除保險合同【答案】C134、關于工程事故犯罪及其刑事責任，以下說法正確的是（）A.工程重大安全事故罪是單位犯罪，不再對直接責任人員定罪處罰B.重大勞動安全事故罪只處罰直接責任人員，不處罰直接主管人員C.重大責任事故罪屬于自然人犯罪，單位不能成為犯罪主體D.串通投標行為屬于行政違法，只承擔行政責任，不承擔刑事責任【答案】C135、下列關于建設工程招標方式的說法中，正確的是()。A.公開招標是指招標人以招標公告的方式邀請?zhí)囟ǚㄈ?、其他組織投標B.全部用國有資金投資的項目必須公開招標C.招標人采用邀請招標方式的，應當向三個以上不特定的法人發(fā)出投標邀請書D.國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，技術復雜，只有少量潛在投標人可供選擇的，可以邀請招標【答案】D136、甲建設單位與乙設計院簽訂了設計合同，合同約定，設計費為200萬元，定金為設計費的15%，甲已支付定金。2018真題如果乙在規(guī)定期限內不履行合同，應該返還給甲（）萬元。2018真題A.30B.40C.60D.70【答案】C137、根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例》，較大事故由()組織事故調查組進行調查。A.國務院或者國務院授權的有關部門B.事故發(fā)生地省級人民政府C.事故發(fā)生地設區(qū)的市級人民政府D.事故發(fā)生地縣級人民政府【答案】C138、投標有效期應從()之日起計算。（2012）A.招標文件規(guī)定的提交投標文件截止B.提交投標文件C.提交投標保證金D.確定中標結果【答案】A139、關于專利申請的說法，正確的是（）。（2014）A.兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權授予最先申請的人B.職務發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權利屬于發(fā)明人或設計人，申請被批準后，單位為專利權人C.在中國沒有經(jīng)常居所的外國人，在中國可以自行申請專利和辦理其他專利事務的D.國務院專利行政部門收到專利申請文件之日為申請日，如果申請文件是郵寄的，以收到的郵戳日為申請日【答案】A140、《刑法》規(guī)定，建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的，對直接責任人員處()年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。A.3B.4C.5D.7【答案】C141、下列建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證違法行為中，應當承擔“吊銷安全生產(chǎn)許可證”法律責任的違法行為是（）。（2016）A.取得安全生產(chǎn)許可證后，發(fā)生較大安全事故的B.轉讓安全生產(chǎn)許可證的C.未取得安全生產(chǎn)許可證擅自進行生產(chǎn)的D.安全生產(chǎn)許可證有效期滿未辦理延期手續(xù)，繼續(xù)從事建筑施工活動的【答案】B142、在施工過程中，某施工企業(yè)的安全生產(chǎn)條件不符合國家規(guī)定，致使多人重傷、死亡。該施工企業(yè)的行為構成（）。A.重大責任事故罪B.重大勞動安全事故罪C.強令違章冒險作業(yè)罪D.工程重大安全事故罪【答案】B143、施工方甲單位由于建設需要，需要經(jīng)過乙廠的道路運送建筑材料。于是，甲、乙雙方訂立合同，約定施工方甲單位向乙廠支付一定的費用，甲單位可以通過乙單位的道路運送材料。在此合同中，施工單位甲擁有的權利是()。A.相鄰權B.地役權C.土地租賃權D.建設用地使用權【答案】B144、根據(jù)財政部、稅務總局《關于建筑服務等營改增試點政策的通知》（財稅〔2017〕58號）規(guī)定,關于建筑施工企業(yè)繳納增值稅的說法,正確的是（）。A.建筑工程總承包單位為房屋建筑的地基與基礎、主體結構提供工程服務,建設單位自行采購全部或部分鋼材、混凝土、砌體材料、預制構件的,適用一般計稅方法計稅B.按照現(xiàn)行規(guī)定無需在建筑服務發(fā)生地預繳增值稅的項目,納稅人收到預收款時在機構所在地預繳增值稅C.適用一般計稅方法計稅的項目預征率為3%D.適用簡易計稅方法計稅的項目預征率為2%【答案】B145、（2020年真題）關于團體標準的說法，正確的是（）。A.國家鼓勵社會團體制定高于推薦性標準相關技術要求的團體標準B.在關鍵共性技術領域應當利用自主創(chuàng)新技術制定團體標準C.制定團體標準的一般程序包括準備、征求意見、送審和報批四個階段D.團體標準對本團體成員強制適用【答案】A146、下列關于代理的法律特征的說法，正確的是（）。A.任何行為都可以代理B.代理行為的法律后果由代理人自行承擔C.代理人實施代理行為不受限制D.代理人應該以被代理人的名義實施代理行為【答案】D147、甲水泥廠因無力支付建廠賒購鋼材的貨款，遂向乙鋼材廠提供了一批水泥用來抵賬。后乙將該批水泥出售給丙施工單位，則關于該水泥買賣合同的效力，下列說法正確的是()。A.有效B.因乙超越經(jīng)營范圍而無效C.因乙超越經(jīng)營范圍而效力待定D.因乙超越經(jīng)營范圍而可撤銷【答案】A148、質押擔保因質物的不同可分為()。A.動產(chǎn)質押和權利質押B.不動產(chǎn)質押和動產(chǎn)質押C.權利質押和義務質押D.財產(chǎn)質押和人身質押【答案】A149、甲區(qū)A公司將位于丙市價值5000萬元的寫字樓轉讓給乙區(qū)B公司，后雙方發(fā)生爭議，經(jīng)丁區(qū)人民調解委員會調解達成協(xié)議：B公司在1個月內支付購房款。雙方又對該協(xié)議申請法院作出司法確認裁定。關于本案及司法確認的表述，下列選項正確的有()。A.雙方應自調解協(xié)議生效之日起30日內各自提出申請B.可向甲區(qū)或乙區(qū)法院提出申請C.該調解協(xié)議經(jīng)裁定有效，B公司不履行的，A公司可向法院申請強制執(zhí)行D.司法確認申請被裁定駁回的，雙方可變更原調解協(xié)議或達成新的調解協(xié)議，但不可以向法院起訴【答案】C150、關于城市、鎮(zhèn)規(guī)劃許可證的說法，正確的是（）。A.以劃撥方式提供國有土地使用權的建設項目，建設單位在取得劃撥土地之后，方可向城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門申請建設用地規(guī)劃許可證B.以出讓方式取得國有土地使用權的建設項目，建設單位在取得建設用地規(guī)劃許可證之后，才能向縣級以上土地管理部門申請用地C.以劃撥方式提供國有土地使用權的建設項目，建設單位在取得建設用地規(guī)劃許可證后，方可向縣級以上地方人民政府土地主管部門申請用地D.以出讓方式取得國有土地使用權的建設項目，在簽訂國有土地使用權出讓合同后，建設單位應當向城市、縣人民政府建設行政主管部門領取建設用地規(guī)劃許可證【答案】C151、工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患，情況嚴重的，應當要求施工單位()。A.整改，并及時報告有關主管部門B.整改，并及時報告建設單位C.暫時停止施工，并及時報告建設單位D.暫時停止施工，并及時報告有關主管部門【答案】C152、《城市建設檔案管理規(guī)定》規(guī)定,建設單位應當在工程竣工驗收后()內,向城建檔案館報送一套符合規(guī)定的建設工程檔案。A.30日B.1個月C.3個月D.6個月【答案】C153、某工程項目驗收合格后投入使用，1年后給排水管道出現(xiàn)破裂，經(jīng)查是由于設計問題造成的質量缺陷。關于該質量責任的說法，正確的是（）。A.建設單位負責返修并承擔費用B.施工單位負責返修并承擔費用C.施工單位負責維修，費用通過建設單位向設計單位索賠D.施工單位負責維修，由建設單位承擔費用【答案】C154、下列證據(jù)中,屬于民事證據(jù)中書證的是（）A.法律條文B.法院的司法解釋C.施工合同復印件D.建筑施工規(guī)范【答案】C155、（2019年真題）根據(jù)《招標投標法》，可以確定中標人的主體是（）A.經(jīng)招標人授權的招標代理機構B.招標投標行政監(jiān)督部門C.經(jīng)招標人授權的評標委員會D.公共資源交易中心【答案】C156、我國《民法典》規(guī)定，法律、行政法規(guī)規(guī)定或者當事人約定采用書面形式訂立合同，當事人未采用書面形式，從()時起就沒有法律效力的合同是無效合同。A.履行B.談判C.被確認無效D.訂立【答案】D157、某施工企業(yè)是法人,關于該施工企業(yè)應當具備條件的說法,正確的是（）A.該施工企業(yè)能夠自然產(chǎn)生B.該施工企業(yè)能夠獨立承擔民事責任C.該施工企業(yè)的法定代表人是法人D.該施工企業(yè)不必有自己的住所、財產(chǎn)【答案】B158、甲施工企業(yè)于2008年5月1日向乙企業(yè)發(fā)出采購80t鋼材的要約，乙于2008年5月5日發(fā)出同意出售的承諾信件。2008年5月8日，信件寄至甲企業(yè)，時逢其總經(jīng)理外出，2008年5月9日”總經(jīng)理知悉了該信內容，遂于2008年5月10日電傳告知乙收到承諾。該承諾自()起生效。A.2008年5月5日B.2008年5月8日C.2008年5月9日D.2008年5月10日【答案】B159、某工程部位隱蔽前曾得到監(jiān)理工程師的認可，但重新檢驗后發(fā)現(xiàn)質量未達到合同約定的要求，則關于全部剝露、返工的費用和工期處理的說法，正確的是（）。A.費用和工期損失全部由承包商承擔B.費用和工期損失全部由業(yè)主承擔C.費用由承包商承擔，工期給予順延D.費用由業(yè)主承擔，工期不順延【答案】A160、甲、乙、丙、丁四家公司組成聯(lián)合體進行投標，則下列聯(lián)合體成員的行為中正確的（）A.該聯(lián)合體成員甲公司又以自己單位名義單獨對該項目進行投標B.該聯(lián)合體成員簽訂共同投標協(xié)議C.該聯(lián)合體成員乙公司和丙公司組成一個新聯(lián)合體對該項目進行投標D.甲、乙、丙、丁四家公司設立一個新公司作為聯(lián)合體投標的牽頭人【答案】B161、項目經(jīng)理部沒有按照合同約定完成施工任務，則應由()承擔違約責任。A.項目經(jīng)理B.建立單位C.項目主要負責人D.施工企業(yè)【答案】D162、關于物權的說法，錯誤的是（）。A.所有民事主體都能夠成為物權權利人B.物權的客體一般是物，包括不動產(chǎn)和動產(chǎn)C.物權的權利人可以對抗一切不特定的人D.物權不具有排他性【答案】D163、關于勞動合同履行的說法，正確的是（）。A.用人單位可以根據(jù)單位實際情況，不執(zhí)行勞動定額標準B.用人單位不得強迫或者變相強迫勞動者加班C.因為單位拖欠或者未足額支付勞動報酬的，勞動者可以向當?shù)貏趧又俨脵C構申請支付令D.因為單位發(fā)生合并或者分立等情況，原勞動合同自行終止【答案】B164、施工人員對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，應當在（）的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣并送檢。A.設計單位B.工程質量監(jiān)督機構C.監(jiān)理單位D.施工企業(yè)質量管理部門【答案】C165、《建設工程質量管理條例》規(guī)定，不屬于違法分包的是()。A.總承包單位將建設工程分包給具備相應資質條件的單位的B.分包單位將其承包的建設工程再分包的C.施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他單位的D.建設工程總承包合同中未有約定，又未經(jīng)建設單位認可，承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成的【答案】A166、2014年6月10日，某施工企業(yè)委托某專利事務所申請發(fā)明專利。6月12日該專利事務所向國家專利局郵寄申請文件，6月15日國家專利局收到該文件。2014年6月16日，國家專利局作出授予發(fā)明專利權的決定并予以公告。該專利權屆滿的期限是（）。A.2024年6月12日B.2024年6月15日C.2034年6月12日D.2035年6月16日【答案】C167、關于專利權期限的說法，正確的是（）。A.發(fā)明專利權和實用新型專利權的期限為20年B.外觀設計專利權的期限為15年C.專利申請文件是郵寄的，以國務院專利行政主管部門收到之日為申請日D.專利權的有效期自授予之日起計算【答案】B168、根據(jù)《建設施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》，關于已取得安全生產(chǎn)許可證的建筑施工企業(yè)發(fā)生重大安全事故所產(chǎn)生的法律后果說法，正確的是（）。A.暫扣安全生產(chǎn)許可證并限期整頓B.責令停止生產(chǎn)，并處罰款C.撒銷安全生產(chǎn)許可證D.吊銷安全生產(chǎn)許可證【答案】A169、某建設工程發(fā)包人經(jīng)過招標確定了中標人，雙方依法簽訂了施工合同，則該施工合同成立的時間為（)之日。A.合同備案B.評標委員會提交評標報告C.中標通知發(fā)出D.發(fā)包人確定中標人【答案】C170、關于工程監(jiān)理的說法，正確的是（）。A.監(jiān)理單位與建設單位之間是法定代理關系B.工程監(jiān)理單位可以分包監(jiān)理業(yè)務C.監(jiān)理單位經(jīng)建設單位同意可以轉讓監(jiān)理業(yè)務D.監(jiān)理單位不得與被監(jiān)理工程的設備供應商有隸屬關系【答案】D171、對建設用地范圍內房屋及附屬物的征收，是（）取得所有權的方式之一。2018真題A.建設單位B.施工總承包方C.個人D.國家【答案】D172、建設單位為了貸款，將自己公司的一套房產(chǎn)抵押，對該抵押合同理解正確的是()。A.抵押擔保合同屬于貸款合同的從合同B.抵押擔保合同的效力低于貸款合同的效力C.貸款合同于抵押擔保合同各自獨立D.擔保合同被確認無效，由擔保人承擔全部責任【答案】A173、不良行為記錄指建筑市場各方主體在工程建設工程中違反有關工程建設的法律法規(guī)、規(guī)章或強制性標準和執(zhí)業(yè)行業(yè)規(guī)范，經(jīng)（）級以上建設行政主管部門或者其委托的執(zhí)法監(jiān)督機構查實和行政處罰所形成的記錄。A.鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）B.縣C.市D.省【答案】B174、某建設項目中施工單位沒有為后期招入的現(xiàn)場作業(yè)人員繳納工傷保險費用,作業(yè)中職工發(fā)生工傷事故,以下說法錯誤的是()。A.職工所在用人單位應依法向職工支付工傷保險待遇B.施工總承包單位、建設單位承擔連帶責任C.用人單位和施工總承包單位、建設單位不支付的,由工傷保險基金先行支付D.若用工傷保險基金先行支付,可以選擇不償還【答案】D175、關于建設工程發(fā)包、轉包、分包、掛靠的說法，正確的有（）。A.沒有資質的單位或個人借用其他施工單位的資質承攬工程的，屬于掛靠B.專業(yè)作業(yè)承包人可以承接施工總承包、專業(yè)承包或其他勞務分包企業(yè)分包的勞務作業(yè)C.總承包單位將主體結構工程分包給其他企業(yè)的，屬于轉包D.建設單位推薦分包單位的，屬于違法發(fā)包行為【答案】A176、某施工單位在基坑作業(yè)過程中，因降水作業(yè)不連續(xù)而導致臨近2棟民宅基礎塌陷，結構出現(xiàn)裂縫。為此居民要求施工單位承擔責任，此債務發(fā)生的依據(jù)是（）。A.施工合同B.無因管理C.侵權行為D.不當?shù)美敬鸢浮緾177、發(fā)包人與承包人約定按照固定價結算工程款，因合同履行過程中材料價格上漲，承包人要求進行造價鑒定，則人民法院對承包人的請求應（）。A.予以支持B.不予支持C.征求發(fā)包人意見D.要求承擔人提供證據(jù)【答案】B178、甲省建筑公司承包了乙省的工程施工任務，施工中《甲省建筑市場管理條例》與《乙省建筑市場管理條例》發(fā)生沖突，應（）。A.適用《甲省建筑市場管理條例》B.適用《乙省建筑市場管理條例》C.由國務院裁決適用哪一個D.當事人自由協(xié)商適用哪一個【答案】B179、根據(jù)《民法典》規(guī)定，債權人依法將主債權轉讓給第三人，在通知債務人和保證人后，保證人（）A.可以在減少保證范圍的前提下再承擔保證責任B.必須在原擔保范圍內繼續(xù)承擔保證責任C.可以拒絕再承擔保證責任D.同意后，才繼續(xù)承擔保證責任【答案】B180、某施工項目材料采購合同中，雙方約定的違約金為4萬元、定金6萬元。采購方依約支付了6萬元定金，供貨方違約后，采購方有權主張的最高給付金額為（）萬元。A.10B.4C.16D.12【答案】D181、關于知識產(chǎn)權法律特征的說法,正確的是A.知識產(chǎn)權僅在法律規(guī)定的期限內受到法律保護B.知識產(chǎn)權不有財產(chǎn)權性C.知識產(chǎn)權不具有絕對的排他性D.知識產(chǎn)權不受地域的限制【答案】A182、材料商為某施工單位供應水泥，委托運輸公司運輸。由于施工急需，交貨地由原來合同約定的倉庫改為施工現(xiàn)場。材料商立即通知運輸公司，將運輸目的地改為施工現(xiàn)場，遭到運輸公司拒絕，下列選項中正確的是（）。A.合同變更必須經(jīng)雙方當事人協(xié)商一致，否則不產(chǎn)生合同變更的效力B.由于改變交貨地點而增加的運輸費用由運輸公司承擔C.由于雙方對運輸合同變更的內容約定不明確，應認為未變更D.材料商行使的是合同的任意變更權【答案】D183、下列關于訴訟時效期間的說法，正確的是（）。A.分期履行的，訴訟時效期間從每期履行期限屆滿之日起計算B.合同被撤銷，返還財產(chǎn)、賠償損失請求權的，訴訟時效期間從合同被撤銷之日起計算C.返還不當?shù)美埱髾嗟脑V訟時效期間，從當事人一方知道或者應當知道不當?shù)美聦嵵掌鹩嬎鉊.管理人因無因管理行為產(chǎn)生的給付必要管理費用、賠償損失請求權的訴訟時效期間，從管理人知道或者應當知道本人之日起計算【答案】B184、甲施工企業(yè)與乙公司訂立鋼材加工合同，后因供電局無故斷電，乙公司無法按時完成生產(chǎn)任務致使交貨延遲，給甲施工企業(yè)造成了損失。關于該案責任承擔的說法，正確的是（）。2016A.供電局向甲施工企業(yè)承擔責任B.供電局與乙公司向甲施工企業(yè)承擔連帶責任C.乙公司可以要求供電局向甲施工企業(yè)承擔責任D.乙公司向甲施工企業(yè)承擔責任【答案】D185、甲建筑公司是某施工項目的施工總承包單位，乙建筑公司是其分包單位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工項目發(fā)生了生產(chǎn)安全事故，應由（）向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。A.甲建筑公司或乙建筑公司B.甲建筑公司C.乙建筑公司D.甲建筑公司和乙建筑公司【答案】B186、張某在腳手架上施工時，發(fā)現(xiàn)部分扣件松動而可能倒塌，所以停止了作業(yè)，這屬于從業(yè)人員在行使（）。A.知情權B.拒絕權C.緊急避險權D.檢舉權【答案】C187、2004年2月1日某建設單位與某施工單位簽訂了施工合同，約定開工日期為2004年5月1日，竣工日期為2005年12月31日。2004年2月10日施工單位與保險公司簽訂了建筑工程一切險保險合同。施工單位為保證工期，于2004年4月20日將建筑材料運至工地。后因施工設備原因，工程實際開工日為2004年5月10日。該工程保險幵始生效日為（）A.2004年2月10日B.2004年4月20日C.2004年5月1日D.2004年5月10日【答案】B188、（）是指權利人在法定的期間內不行使權利，該期間屆滿后，發(fā)生義務人可以拒絕履行其給付義務效果的法律制度。A.時效B.委托C.訴訟時效D.訴訟時效的中止【答案】C189、下列建設工程不良行為中，屬于施工企業(yè)資質不良行為的是（）。A.超越本單位資質等級承攬工程的B.以他人名義承攬工程的C.施工中偷工減料的D.將工程轉包的【答案】A190、某必須招標的建設項目，共有三家單位投標，其中一家未按招標文件要求提交投標保證金則關于對投標的處理是否重新發(fā)包，下列說法中，正確的是（）。A.評標委員會可以否決全部投標，招標人員應當重新招標B.評價委員會可以否決全部投標，招標人可以直接發(fā)包C.評價委員會必須否決全部投標，招標人應當重新招標D.評價委員會必須否決全部投標，招標人可以直接發(fā)包【答案】A191、根據(jù)《行政訴訟法》，因不動產(chǎn)提起的行政訴訟，由（）人民法院管轄。(2015真題)A.原告住所地B.被告住所地C.由原告選擇被告住所地或不動產(chǎn)所在地D.不動產(chǎn)所在地【答案】D192、承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，竣工日期（）。2014A.以合同約定的竣工日期為準B.相應順延C.以承包人提交竣工報告之日為準D.以實際通過的竣工驗收之日為準【答案】C193、糾紛發(fā)生后,當事人申請仲裁的,應當符合的條件不包括()。A.當事人雙方在糾紛發(fā)生前訂有仲裁協(xié)議或仲裁條款B.當事人雙方有仲裁協(xié)議C.當事人雙方有具體的仲裁請求、事實和理由D.屬于仲裁委員會的受理范圍【答案】A194、根據(jù)《標準化法》，我國工程建設領域制定的行業(yè)標準，在相關技術要求公布了國家標準后，則（）。A.行業(yè)標準即行廢止B.行業(yè)標準優(yōu)先適用C.國家標準優(yōu)先適用D.兩個同時適用【答案】A195、甲總承包單位將其承建的工程分包給乙承包單位，雙方訂立分包合同并約定因本合同發(fā)生的一切爭議均由某仲裁委員會裁決。后雙方因質量問題發(fā)生爭議，同時發(fā)現(xiàn)該分包行為未經(jīng)建設單位同意。下列關于本案中仲裁協(xié)議效力的說法，正確的是（）。A.分包合同無效，則仲裁協(xié)議無效B.分包合同有效，則仲裁協(xié)議有效C.分包合同效力待定，則仲裁協(xié)議效力待定D.分包合同效力與仲裁協(xié)議效力沒有相關性【答案】D196、甲施工企業(yè)與乙勞務派遣公司訂立勞務派遣協(xié)議,由乙向甲派遣員工丁某。關于該用工關系的說法,正確的是（）。2017真題A.丁某工作時因工受傷,甲應當申請工傷認定B.在派遣期間，甲被宣告破產(chǎn)，可以將丁某退回乙C.乙應當對丁某進行工作崗位所必需的培訓D.在派遣期間，丁被退回的，乙不再向其支付勞動報酬【答案】B197、某建設工程項目施工過程中發(fā)生不可抗力事件，建筑物受損嚴重，部分施工機具損毀，施工人員受傷，工期拖延一個月，關于損失承擔的說法，正確的是（）。A.工期不予順延B.建筑物受損由施工企業(yè)承擔C.施工機具損毀由施工企業(yè)自行承擔D.施工人員受傷由建設單位承擔【答案】C198、以下不屬于行政處罰的是()。A.警告B.罰款C.責令停止施工D.拘役【答案】D199、根據(jù)《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定》，關于建筑起重機械安裝單位安全責任的說法，正確的是（）。2016A.安裝單位應當與建設單位簽訂建筑起重機械安裝工程安全協(xié)議書B.施工總承包企業(yè)不負責對建筑起重機械安裝工程專項施工方案進行審查C.建筑起重器械安裝完畢后，建設主管部門應當參加驗收D.建筑起重機械安裝完畢后，安裝單位應當自檢，出具自檢合格證明【答案】D200、下列建筑業(yè)企業(yè)資質的許可，應當由國務院建設主管部門負責實施的是()。A.勞務分包一級資質B.水利、交通的專業(yè)承包序列二級資質C.專業(yè)承包三級資質D.公路交通工程專業(yè)承包不分等級資質【答案】D201、根據(jù)《民法典》及相關司法解釋，當事人對債權請求權提出的訴訟時效抗辯，法院予以支持的是（）。(2015真題)A.兌付國債本息請求權B.支付存款本金及利息請求權C.基于合同的違約金請求權D.基于投資關系產(chǎn)生的繳付出資請求權【答案】C202、甲施工企業(yè)違反行政法規(guī)規(guī)定,行政機關擬對其作出吊銷資質證書的處罰,下列說法正確的是()A.行政機關應當告知甲有要求舉行聽證的權利B.即使甲不要求聽證,為保證處罰決定的公正性,行政機關也應該組織聽證C.因為處罰關系到甲切身利益,甲法定代表人應該自己參加聽證,而不能委托他人代理參加聽證D.甲應當承擔行政機關組織聽證的費用【答案】A203、下列關于聯(lián)合體投標的說法正確的是（）。A.由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質等級較高的單位確定資質等級B.招標人接受聯(lián)合體投標并進行資格審查的，聯(lián)合體應當在提交資格預審申請文件后組成C.聯(lián)合體中標的，聯(lián)合體各方應當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔連帶責任D.聯(lián)合體各方可以在同一招標項目中以自己名義單獨投標或者參加其他聯(lián)合體投標【答案】C204、某建筑公司與項目經(jīng)理就某項目施工簽訂了承包協(xié)議書，約定項目部對項目獨立經(jīng)營，自負盈虧。但項目部不是法人，根本原因是（）。A.沒有自己獨立的名稱B.沒有固定的經(jīng)營場