粉刷承包合同5篇

粉刷承包合同5篇篇1發(fā)包方（甲方）：___________承包方（乙方）：___________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合工程實際情況，就粉刷工程承包給乙方的有關事宜，經協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：___________2.工程地點：___________3.工程承包方式：___________4.工程范圍和內容：___________第二條工程期限1.本工程合同工期自_______年_______月_______日開始，至_______年_______月_______日結束，共_______天。2.乙方在簽訂合同后應盡快安排人員進場施工，并按照甲方提供的施工工期的要求按時完成。第三條工程價款及支付方式1.本工程粉刷的總面積為_______平方米，單價為_______元/平方米，總價為_______元。2.乙方完成全部粉刷工作并通過甲方的驗收后，甲方將粉刷工程款項一次性支付給乙方。第四條工程質量及驗收標準1.乙方應嚴格按照甲方要求進行施工，確保施工質量符合甲方要求。2.乙方施工完成后，應提交驗收申請，甲方在收到申請后盡快安排人員進行驗收。驗收標準為：粉刷層應平整、光滑、無空鼓、無裂縫，顏色均勻一致，無污點。3.如果驗收不合格，乙方應按要求進行整改，直至驗收合格為止。第五條雙方權利義務1.甲方應向乙方提供施工所需的水電資源，并確保施工期間的水電供應穩(wěn)定。同時，甲方也應協(xié)助乙方解決施工期間可能遇到的現(xiàn)場問題。2.乙方應按時進場施工，并確保施工期間的人員和設備安全。在施工過程中，乙方應嚴格遵守甲方的施工要求和安全規(guī)定，確保施工質量符合要求。同時，乙方也應積極配合甲方解決施工期間可能遇到的問題。3.如果因乙方原因導致施工不能按時完成或施工質量不符合要求，乙方應承擔相應的違約責任。4.如果因甲方原因導致施工不能按時完成或施工質量不符合要求，甲方應承擔相應的違約責任。第六條違約責任及糾紛解決方式1.如果一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任。具體違約責任應根據違約方違約的嚴重程度和給守約方造成的實際損失來確定。2.如果雙方發(fā)生糾紛，應首先通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，任何一方可以向甲方所在地的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應尊重法律事實，提供充分的證據來支持自己的主張。判決結果出來后，敗訴方應履行判決結果。如果一方不履行判決結果，另一方可以向人民法院申請強制執(zhí)行。在強制執(zhí)行過程中，被申請人應當履行判決、裁定、調解書等法律文書所確定的義務。如果被申請人在履行義務前提出異議或上訴等情況，強制執(zhí)行程序將暫停進行，等待有關程序結束后繼續(xù)執(zhí)行。同時，在糾紛處理過程中，雙方應注意保護自己的合法權益，避免損失擴大化。如果一方有違法行為或侵犯另一方的合法權益，相關法律責任應由違法方承擔。綜上所述，本粉刷承包合同旨在明確雙方的權利和義務、違約責任及糾紛解決方式等事項，確保施工能夠按時高質量完成。雙方應共同遵守本合同的約定和法律法規(guī)的規(guī)定，確保施工順利、質量合格、安全有序地進行。篇2甲方（發(fā)包方）：___________乙方（承包方）：___________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、公正和誠實守信的原則，就甲方的粉刷工程承包給乙方達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_______________________2.工程地點：_______________________3.承包范圍：室內外的墻面、天花板等粉刷工作。二、工程期限1.工程開工日期：____年__月__日2.工程竣工日期：____年__月__日三、工程價款及支付方式1.工程總價：人民幣______元（大寫：______元整）。具體價格根據工程實際情況及雙方約定確定。2.支付方式：工程款項按照工程進度支付。工程完工后，經驗收合格，支付工程款項的95%，余款作為質保金，待工程保修期結束后支付。四、工程質量及驗收1.乙方應按照國家和地方現(xiàn)行的粉刷工程質量規(guī)范、標準進行施工，確保工程質量。2.工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應當在接到通知后的七日內組織驗收。驗收合格后，雙方簽署驗收合格證書。3.如因乙方施工質量問題導致的工程不合格，乙方應當負責無償返工。五、工程保修1.保修期限：工程竣工驗收之日起一年。2.保修范圍：因乙方施工質量問題導致的損壞和故障。3.保修責任：乙方在保修期內負責免費維修和更換損壞的部件。六、違約責任1.若甲方未按合同約定支付工程款項，每逾期一日，應向乙方支付逾期付款違約金。2.若乙方未按合同約定完成工程，每逾期一日，應向甲方支付逾期竣工違約金。3.若因乙方施工質量問題導致工程不合格，乙方除負責返工外，還應承擔因此造成的損失。七、其他事項1.甲方為乙方提供施工所需的水電資源及施工場地。2.乙方應遵守甲方的施工現(xiàn)場管理規(guī)定，確保施工安全。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。4.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。5.如因本合同發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交甲方所在地人民法院訴訟解決。甲方（蓋章）：___________ 乙方（蓋章）：___________法定代表人（簽字）：___________ 法定代表人（簽字）：___________日期：____年__月__日 日期：____年__月__日篇3發(fā)包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條合同的組成文件組成本合同的文件包括：1.本合同協(xié)議書；2.中標通知書；3.投標書及其附件；4.本合同專用條款；5.本合同通用條款；6.標準、規(guī)范及有關技術文件。第三條合同文件的解釋順序1.合同協(xié)議書；2.中標通知書；3.投標書及其附件；4.合同專用條款；5.合同通用條款；6.標準、規(guī)范及有關技術文件。第四條承包方的主要權利和義務1.承包方的主要權利：（1）承包方有權要求發(fā)包方提供施工所需的圖紙、資料、設備和技術支持；（2）承包方有權要求發(fā)包方按照合同約定支付工程款項；（3）承包方有權對工程施工過程進行監(jiān)督和管理；（4）承包方有權對發(fā)包方的違法行為進行投訴和舉報。2.承包方的主要義務：（1）承包方應當按照合同約定完成工程施工任務；（2）承包方應當保證施工質量符合國家和行業(yè)標準；（3）承包方應當遵守發(fā)包方的施工現(xiàn)場管理規(guī)定和安全操作規(guī)程；（4）承包方應當配合發(fā)包方進行工程驗收和資料整理工作。第五條發(fā)包方的主要權利和義務1.發(fā)包方的主要權利：（1）發(fā)包方有權要求承包方按照合同約定完成工程施工任務；（2）發(fā)包方有權對工程施工過程進行監(jiān)督和管理；（3）發(fā)包方有權要求承包方保證施工質量符合國家和行業(yè)標準；（4）發(fā)包方有權在承包方違約時要求賠償損失。2.發(fā)包方的主要義務：（1）發(fā)包方應當提供施工所需的圖紙、資料、設備和技術支持；（2）發(fā)包方應當按照合同約定支付工程款項；（3）發(fā)包方應當為承包方提供必要的生活和工作環(huán)境保障；（4）發(fā)包方應當尊重承包方的合法權益，不得隨意變更合同條款。第六條合同生效與終止1.合同生效：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。在合同生效前，雙方應當確認合同條款是否完備、雙方的權利和義務是否明確。如有需要，雙方可以協(xié)商修改合同條款。但修改后的合同條款應當符合法律法規(guī)和公平原則，不得損害對方的合法權益。合同生效后，雙方應當認真履行合同條款，確保工程施工的順利進行。2.合同終止：在本合同履行過程中，如因不可抗力或雙方協(xié)商一致等原因需要終止合同的，應當提前告知對方，并協(xié)商確定相關事宜。合同終止后，雙方應當做好已完工程的結算和驗收工作，并妥善解決其他未盡事宜。如因一方違約導致合同無法繼續(xù)履行，違約方應當承擔相應的違約責任和賠償責任。但雙方另有約定的除外。篇4#合同編號：XXXX-XXXX-XXXX#簽訂日期：XXXX年XX月XX日#甲方（發(fā)包方）：XXXX裝飾工程有限公司#乙方（承包方）：XXXX建筑裝飾工程有限公司#項目名稱：XXXX裝飾工程粉刷項目一、合同雙方的權利和義務1.甲方權利和義務-甲方應提供粉刷工程的施工圖紙和詳細要求。-甲方應負責粉刷材料的供應，確保材料的質量和供應時間。-甲方應按照合同約定支付乙方承包費用。2.乙方權利和義務-乙方應按照甲方的施工圖紙和要求進行粉刷施工。-乙方應確保施工質量，達到甲方要求的驗收標準。-乙方應負責粉刷工程的進度，確保按時完成。二、粉刷工程內容和范圍1.粉刷內容：包括但不限于墻面、天花板、門窗等部位的粉刷。2.粉刷范圍：具體范圍以甲方提供的施工圖紙為準。3.粉刷材料：甲方提供的材料包括水泥、沙子、涂料等。4.施工設備：乙方需自帶粉刷工具和設備，如刷子、滾筒、梯子等。三、粉刷工程工期1.開工時間：合同簽訂之日起計算。2.竣工時間：具體竣工時間以甲方驗收合格為準。3.工期延期：如因甲方原因導致工期延誤，乙方需及時向甲方報告，并協(xié)商解決。四、粉刷工程質量標準1.質量標準：按照國家相關裝飾工程質量標準執(zhí)行。2.驗收標準：具體驗收標準以甲方提供的施工圖紙和要求為準。3.質量保證：乙方需提供一年的質量保證期，期間因粉刷質量導致的返工維修由乙方負責。五、粉刷工程價格及支付方式1.合同總價：具體合同總價以雙方協(xié)商確定的價格為準。2.支付方式：甲方應按照合同約定的支付節(jié)點向乙方支付承包費用。3.發(fā)票和憑證：乙方需提供正規(guī)的發(fā)票和相應的憑證，以便甲方進行財務結算。六、粉刷工程違約責任1.甲方違約責任：如甲方未按照合同約定支付乙方承包費用，乙方有權要求甲方支付違約金，并有權解除合同。2.乙方違約責任：如乙方未按照合同約定完成粉刷工程，或工程質量不符合合同要求，乙方需承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償損失、修復返工等。3.爭議解決：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他事項1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同修改：本合同的修改和補充，需經雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。3.法律適用：本合同的簽訂、履行、解釋和爭議解決均適用中華人民共和國的法律。4.合同份數：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。5.補充條款：雙方協(xié)商一致的補充條款與本合同具有同等法律效力。補充條款如下：-乙方需提供詳細的施工進度計劃，并嚴格按照計劃執(zhí)行，確保按時完成施工任務。-甲方需提供必要的施工配合，如水電供應、現(xiàn)場協(xié)調等，確保施工順利進行。-雙方需密切配合，共同解決施工過程中出現(xiàn)的問題，確保工程質量符合要求。甲方（簽字/蓋章）：XXXX裝飾工程有限公司乙方（簽字/蓋章）：XXXX建筑裝飾工程有限公司日期：XXXX年XX月XX日篇5發(fā)包方（甲方）：[公司名稱]承包方（乙方）：[公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程承包方式：包工包料4.工程范圍和內容：粉刷施工第二條工程造價工程造價為：人民幣[金額]元整（￥[金額]元）。具體單價如下：1.墻面涂料粉刷：[單價]元/平方米2.墻面貼瓷磚：[單價]元/平方米3.室外墻面涂料粉刷：[單價]元/平方米4.室內墻面涂料粉刷：[單價]元/平方米實際結算時，根據乙方實際完成的粉刷面積計算總造價。第三條工程期限1.本合同簽訂后，乙方應盡快安排進場施工，施工工期為XX天。2.因下列原因造成工期延誤，乙方不承擔責任：（1）因甲方原因造成施工條件不具備；（2）因不可抗力因素（如臺風、暴雨等）導致無法施工；（3）因政府政策調整或行政審批導致無法施工。第四條工程質量及驗收1.乙方必須嚴格按照施工圖紙和甲方要求進行施工，確保工程質量符合相關標準。2.工程完工后，乙方應通知甲方進行驗收，甲方應在接到通知后XX天內組織驗收。驗收不合格的，乙方應按要求進行整改。3.驗收時，甲方應提供必要的驗收工具和材料。驗收過程中如發(fā)現(xiàn)質量問題或安全隱患，甲方應及時提出，乙方應立即整改。4.驗收合格后，雙方應簽訂驗收報告，并移交相關工程資料。驗收不合格的，乙方應按要求進行整改，并重新組織驗收。第五條付款方式及結算1.工程竣工驗收合格后，乙方應提交結算報告和結算資料。甲方應在接到結算報告和結算資料后XX天內完成審核工作。審核通過后，甲方應支付乙方相應的工程款項。2.具體付款方式如下：竣工驗收合格后，甲方支付乙方工程總造價的XX%；剩余XX%作為質保金，自竣工驗收合格之日起滿一年后無質量問題或安全隱患的，甲方一次性支付乙方。3.乙方在收款時，應向甲方提供合法有效的稅務發(fā)票。因乙方提供虛假發(fā)票或發(fā)票無效導致甲方無法完成付款的，責任由乙方自行承擔。第六條違約責任及賠償損失1.甲方若不按合同約定支付工程款項或履行其他義務，應承擔相應的違約責任，并賠償乙方由此造成的損失。2.乙方若不按合同約定完成施工任務或施工質量不符合相關標準，應承擔相應的違約責任，并賠償甲方由此造成的損失。3.因一方違約導致合同無法繼續(xù)履行的，違約方應賠償另一方全部損失。第七條爭議解決方式本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，雙方應首先嘗試通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方