




版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
工地項(xiàng)目承攬協(xié)議書?甲方(承攬方):姓名:__________________身份證號:__________________地址:__________________聯(lián)系電話:__________________乙方(定作方):名稱:__________________法定代表人:__________________地址:__________________聯(lián)系電話:__________________鑒于甲方具備完成特定工地項(xiàng)目的專業(yè)能力和資質(zhì),乙方有相關(guān)工地項(xiàng)目的需求,雙方經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就甲方承攬乙方工地項(xiàng)目事宜達(dá)成如下協(xié)議:一、項(xiàng)目概況1.項(xiàng)目名稱:[具體工地項(xiàng)目名稱]2.項(xiàng)目地點(diǎn):[詳細(xì)地址]3.項(xiàng)目內(nèi)容及要求工程范圍:[詳細(xì)描述承攬的具體工程內(nèi)容,如基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)施工、裝修工程等,明確各項(xiàng)工作的具體要求和標(biāo)準(zhǔn)]質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量達(dá)到[具體質(zhì)量等級要求,如合格、優(yōu)良等]標(biāo)準(zhǔn)。工期要求:本項(xiàng)目總工期為[工期天數(shù)]天,自[開工日期]起至[竣工日期]止。具體開工日期以乙方書面通知為準(zhǔn),但甲方應(yīng)在接到通知后[合理準(zhǔn)備天數(shù)]天內(nèi)具備開工條件并正式開工。在施工過程中,因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`的,每延誤一天,甲方應(yīng)按照合同總金額的[X%]向乙方支付違約金;因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的,工期相應(yīng)順延。因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е鹿て谘诱`的,雙方應(yīng)協(xié)商解決,工期相應(yīng)順延。4.項(xiàng)目總金額:本項(xiàng)目承攬費(fèi)用為人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。該費(fèi)用為固定總價(jià),包含完成本項(xiàng)目所需的全部費(fèi)用,除因乙方提出的設(shè)計(jì)變更或增加工程內(nèi)容外,合同履行期間不因任何因素調(diào)整。二、雙方權(quán)利與義務(wù)(一)甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照合同約定支付承攬費(fèi)用。在乙方未按照合同約定履行義務(wù)時(shí),有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。有權(quán)根據(jù)施工實(shí)際情況,在符合法律法規(guī)和合同約定的前提下,對施工方案進(jìn)行合理調(diào)整,但應(yīng)提前通知乙方。2.義務(wù)按照合同約定及乙方要求,組織具備相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的施工隊(duì)伍進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。負(fù)責(zé)提供完成本項(xiàng)目所需的全部材料、設(shè)備及工具,并確保其質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。遵守國家法律法規(guī)及施工現(xiàn)場的各項(xiàng)規(guī)章制度,文明施工,確保施工安全。在施工過程中發(fā)生的一切安全事故,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,與乙方無關(guān)。定期向乙方匯報(bào)工程進(jìn)展情況,接受乙方的監(jiān)督檢查。按照乙方要求及時(shí)提供相關(guān)工程資料,包括但不限于施工進(jìn)度報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、隱蔽工程驗(yàn)收記錄等。在工程竣工后,負(fù)責(zé)清理施工現(xiàn)場,做到工完場清。(二)乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對甲方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查,提出意見和建議,要求甲方按照合同約定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。在甲方未按照合同約定履行義務(wù)時(shí),有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任,并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。有權(quán)要求甲方提供與工程相關(guān)的資料和文件。2.義務(wù)按照合同約定向甲方支付承攬費(fèi)用。在開工前,向甲方提供詳細(xì)的施工圖紙、技術(shù)要求及相關(guān)資料,并對資料的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。協(xié)助甲方辦理施工所需的各項(xiàng)手續(xù),協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場周邊關(guān)系,為甲方施工創(chuàng)造良好的外部條件。在施工過程中,根據(jù)工程實(shí)際情況及時(shí)解決甲方提出的與工程相關(guān)的問題,確保工程順利進(jìn)行。組織相關(guān)人員對工程進(jìn)行驗(yàn)收,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或不符合合同約定的情況,應(yīng)及時(shí)通知甲方整改。三、承攬費(fèi)用支付方式1.預(yù)付款:合同簽訂后[預(yù)付款支付天數(shù)]天內(nèi),乙方向甲方支付合同總金額的[預(yù)付款比例]作為預(yù)付款,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。2.進(jìn)度款:甲方每月[具體日期]向乙方提交當(dāng)月已完工程量報(bào)告及付款申請,乙方在收到報(bào)告及申請后的[進(jìn)度款審核天數(shù)]天內(nèi)進(jìn)行審核,并按照審核后已完工程量的[進(jìn)度款支付比例]向甲方支付進(jìn)度款。3.竣工驗(yàn)收款:工程竣工并通過驗(yàn)收后[竣工驗(yàn)收款支付天數(shù)]天內(nèi),乙方向甲方支付至合同總金額的[竣工驗(yàn)收款支付比例]。4.質(zhì)保金:合同總金額的[質(zhì)保金比例]作為質(zhì)保金,在工程竣工驗(yàn)收合格滿[質(zhì)保期時(shí)長]年后,如無質(zhì)量問題,乙方在[質(zhì)保金支付天數(shù)]天內(nèi)一次性無息支付給甲方。四、工程變更1.合同履行期間,如因乙方原因提出工程變更,乙方應(yīng)提前[變更通知天數(shù)]天向甲方發(fā)出書面變更通知,并提供詳細(xì)的變更內(nèi)容及要求。甲方應(yīng)根據(jù)變更通知調(diào)整施工方案和費(fèi)用預(yù)算,并與乙方協(xié)商確定變更后的費(fèi)用及工期調(diào)整事宜。變更后的費(fèi)用按照以下方式確定:對于因工程變更導(dǎo)致工程量增加或減少的,按照合同約定的綜合單價(jià)進(jìn)行調(diào)整;如合同未約定綜合單價(jià)的,雙方應(yīng)協(xié)商確定合理的單價(jià)。對于因工程變更導(dǎo)致施工工藝、材料等發(fā)生變化的,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整費(fèi)用。變更后的費(fèi)用經(jīng)雙方書面確認(rèn)后作為合同的補(bǔ)充條款,與原合同具有同等法律效力。2.如因甲方原因需要對工程進(jìn)行變更,甲方應(yīng)提前[變更通知天數(shù)]天向乙方發(fā)出書面變更通知,并承擔(dān)由此增加的費(fèi)用及導(dǎo)致的工期延誤責(zé)任。五、工程驗(yàn)收1.工程竣工后,甲方應(yīng)提前[驗(yàn)收通知天數(shù)]天向乙方提交竣工驗(yàn)收申請報(bào)告,并提供完整的工程資料。乙方應(yīng)在收到申請報(bào)告后的[驗(yàn)收天數(shù)]天內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按照本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行。如驗(yàn)收合格,雙方應(yīng)簽署竣工驗(yàn)收報(bào)告;如驗(yàn)收不合格,甲方應(yīng)按照乙方要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改,直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。整改費(fèi)用由甲方承擔(dān),整改期間不計(jì)入工期。3.工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收未通過的,乙方有權(quán)拒絕接收,甲方不得擅自使用。如甲方擅自使用的,視為工程已通過驗(yàn)收,由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及其他后果由甲方自行承擔(dān)。六、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格的,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工直至達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),由此造成的工期延誤及費(fèi)用增加由甲方自行承擔(dān)。如因甲方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題給乙方造成損失的,甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。若甲方未按照合同約定的工期完成施工任務(wù),每延誤一天,應(yīng)按照合同總金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過[逾期天數(shù)上限]天的,乙方有權(quán)解除合同,并要求甲方返還已支付的款項(xiàng),同時(shí)甲方應(yīng)按照合同總金額的[X%]向乙方支付違約金。如因甲方工期延誤給乙方造成其他損失的,甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。若甲方未按照合同約定提供材料、設(shè)備及工具,或提供的材料、設(shè)備及工具質(zhì)量不符合要求,導(dǎo)致工程質(zhì)量問題或工期延誤的,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,并賠償乙方因此遭受的損失。甲方違反本合同約定的其他義務(wù),應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的全部損失,并按照合同總金額的[X%]向乙方支付違約金。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照合同約定向甲方支付承攬費(fèi)用,每逾期一天,應(yīng)按照未支付金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[逾期天數(shù)上限]天的,甲方有權(quán)暫停施工,并要求乙方支付已完工程費(fèi)用及違約金。如因乙方逾期付款給甲方造成其他損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。若乙方未按照合同約定提供施工圖紙、技術(shù)要求及相關(guān)資料,或提供的資料不準(zhǔn)確、不完整,導(dǎo)致工程延誤或質(zhì)量問題的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,并賠償甲方因此遭受的損失。乙方違反本合同約定的其他義務(wù),應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失,并按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金。七、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。2.本合同一式[合同份數(shù)]份,甲乙雙方各執(zhí)[雙方持有份數(shù)]份,具有同等法律效力。3
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 高一第一學(xué)期班主任學(xué)業(yè)輔導(dǎo)計(jì)劃
- 影視音樂制作保密協(xié)議及音樂版權(quán)保護(hù)合同
- 年度市場拓展補(bǔ)充協(xié)議
- 2025年玻璃纖維制品項(xiàng)目規(guī)劃申請報(bào)告模板
- 五年級信息技術(shù)暑期學(xué)習(xí)計(jì)劃
- 2025年冷卻風(fēng)扇項(xiàng)目提案報(bào)告模板
- 2024-2025學(xué)年度校園心理安全工作計(jì)劃
- 2025年前列腺素類藥物項(xiàng)目申請報(bào)告模板
- 2025年綜采設(shè)備項(xiàng)目提案報(bào)告
- 2024-2025非營利組織年度工作總結(jié)范文
- 2024年度合作框架協(xié)議:國際能源公司與當(dāng)?shù)卣履茉错?xiàng)目合作
- 信息系統(tǒng)安全審計(jì)合同模板
- 企業(yè)形象設(shè)計(jì)(CIS)戰(zhàn)略策劃及實(shí)施計(jì)劃書
- 個(gè)人保證無糾紛承諾保證書
- 銀行保潔服務(wù)合同樣本
- 19G522-1鋼筋桁架混凝土樓板圖集
- 2023年上半年中級信息系統(tǒng)監(jiān)理師下午真題
- 農(nóng)學(xué)專業(yè)深度解析模板
- 儲(chǔ)罐內(nèi)噴鋁施工方案
- 2024年江西省高考地理真題(解析版)
- 部編三年級語文下冊《中國古代寓言》整本書閱讀
評論
0/150
提交評論