裝修承攬合同協(xié)議書范本VIP

裝修承攬合同協(xié)議書范本

裝修承攬合同甲方（定作人）：姓名：__________身份證號：__________聯(lián)系地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬人）：公司名稱：__________統(tǒng)一社會信用代碼：__________法定代表人：__________聯(lián)系地址：__________聯(lián)系電話：__________根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行房屋裝修事宜達成如下協(xié)議：一、裝修工程概況1.工程地點：__________2.工程內(nèi)容及做法（詳見附件：裝修工程預算表、裝修設(shè)計圖紙）。3.工程承包方式：乙方包工、包料（部分材料甲方提供的，需在合同中明確甲方供應材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、供應時間等，詳見附件：甲方供應材料清單）。4.工程期限：本工程自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期共計____天。二、工程造價及付款方式1.工程造價：本工程總造價為人民幣______元（大寫：______元整）。此價格為雙方約定的固定總價，不因任何因素調(diào)整，除非甲方提出變更工程內(nèi)容。2.付款方式：-合同簽訂后：甲方支付工程總造價的____%作為預付款，即人民幣______元（大寫：______元整）。-隱蔽工程驗收合格后：甲方支付工程總造價的____%，即人民幣______元（大寫：______元整）。-工程竣工驗收合格后：甲方支付工程總造價的____%，即人民幣______元（大寫：______元整）。三、雙方權(quán)利與義務（一）甲方權(quán)利與義務1.開工前向乙方提供施工所需的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。2.按照本合同約定的付款方式按時支付工程款。3.參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、隱蔽工程和竣工驗收。4.有權(quán)對乙方的施工提出合理意見和建議，若有變更要求，需書面通知乙方，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。（二）乙方權(quán)利與義務1.按照國家現(xiàn)行的施工規(guī)范、質(zhì)量驗收標準以及設(shè)計圖紙進行施工，確保工程質(zhì)量達到合格標準。2.嚴格按照合同約定的施工工期組織施工，確保工程按時竣工。因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，乙方應承擔相應責任。3.負責施工現(xiàn)場的安全管理，承擔施工過程中的安全責任。如發(fā)生安全事故，乙方應及時處理并承擔全部損失。4.妥善保管甲方提供的材料和設(shè)備，如有損壞或丟失，應照價賠償。5.在工程竣工驗收合格后，按照相關(guān)規(guī)定向甲方提供工程保修服務，保修期限為自工程竣工驗收合格之日起____年。在保修期限內(nèi)，因乙方施工質(zhì)量問題導致的維修，乙方應免費進行維修。四、工程變更1.甲方變更設(shè)計或增加工程項目，應提前通知乙方，經(jīng)乙方同意后，雙方簽訂書面變更協(xié)議。因變更導致工程造價增加或減少的，應相應調(diào)整工程總價。2.乙方在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙存在問題或不合理之處，應及時通知甲方，由甲方與設(shè)計單位協(xié)商解決。未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自變更設(shè)計或施工內(nèi)容。五、材料供應1.乙方采購的材料應符合國家相關(guān)標準及設(shè)計要求，材料進場時應通知甲方驗收。甲方有權(quán)對乙方采購的材料質(zhì)量進行檢查，如發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量不合格，乙方應負責更換。2.甲方供應的材料，乙方應提前____天通知甲方供應時間和數(shù)量。甲方應按時將材料供應到施工現(xiàn)場，因甲方材料供應不及時導致工期延誤的，責任由甲方承擔。六、工程驗收1.隱蔽工程驗收：乙方應在隱蔽工程隱蔽前通知甲方驗收，甲方應在接到通知后____小時內(nèi)進行驗收。驗收合格后方可進行下一道工序，如甲方未按時驗收，乙方可自行隱蔽，但應做好記錄。如甲方對隱蔽工程質(zhì)量有異議，可要求重新檢驗，如檢驗合格，由此發(fā)生的費用由甲方承擔；如檢驗不合格，乙方應負責整改，費用由乙方承擔。2.竣工驗收：工程竣工后，乙方應提前____天通知甲方驗收。甲方應在接到通知后____天內(nèi)組織相關(guān)人員進行驗收。如驗收合格，雙方應簽訂工程竣工驗收單；如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至驗收合格，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。七、違約責任1.甲方未按照合同約定支付工程款的，每逾期一天，應按照未付款項的____%向乙方支付違約金。逾期超過____天的，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付已完工程的款項及違約金。2.乙方未按照合同約定的工期竣工的，每逾期一天，應按照工程總造價的____%向甲方支付違約金。因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不合格的，乙方應負責無償返工直至合格，如因此造成工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。3.任何一方違反本合同約定，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。八、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向工程所在地的人民法院提起訴訟。九、其他事項1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本合