維修承攬協(xié)議書

維修承攬協(xié)議書?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統(tǒng)一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方有維修[具體標的物名稱]的需求，乙方具備相應的維修承攬能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》相關(guān)規(guī)定，就甲方委托乙方進行維修承攬事宜達成如下協(xié)議：一、維修標的物及服務具體描述（一）維修標的物甲方委托乙方維修的標的物為[詳細描述維修標的物的名稱、型號、規(guī)格等信息]。（二）維修服務內(nèi)容1.對標的物進行全面檢查，確定故障原因。2.針對故障進行維修，包括但不限于更換損壞的零部件、修復損壞的電路或機械結(jié)構(gòu)等。3.維修完成后，對標的物進行調(diào)試，確保其恢復正常運行狀態(tài)。4.清理維修現(xiàn)場，將維修過程中產(chǎn)生的廢棄物妥善處理。（三）維修要求及標準1.乙方應按照國家相關(guān)標準以及行業(yè)通行標準進行維修工作，確保維修后的標的物符合正常使用要求。2.維修所使用的零部件應符合原廠質(zhì)量標準或具有同等質(zhì)量的合格產(chǎn)品，且必須是全新的，不得使用翻新或二手的劣質(zhì)零部件。3.在維修過程中，如發(fā)現(xiàn)標的物存在其他潛在問題，乙方應及時告知甲方，并提出合理的維修建議。二、雙方權(quán)利義務（一）甲方權(quán)利義務1.權(quán)利有權(quán)對乙方的維修工作進行監(jiān)督檢查，提出合理的意見和建議。對維修后的標的物質(zhì)量有異議時，有權(quán)要求乙方進行復查或重新維修。2.義務向乙方提供維修標的物的詳細信息，包括但不限于購買時間、使用情況、故障表現(xiàn)等，以便乙方準確了解維修需求。按照本協(xié)議約定的時間和方式向乙方支付維修費用。為乙方的維修工作提供必要的協(xié)助和便利條件，如安排合適的維修場地、提供相關(guān)設備的操作權(quán)限等。（二）乙方權(quán)利義務1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定支付維修費用。在維修過程中，如因甲方提供的信息不準確或其他甲方原因?qū)е戮S修工作延誤或增加額外工作量，有權(quán)要求甲方承擔相應的責任。2.義務按照本協(xié)議約定的維修內(nèi)容、要求及標準，按時、高質(zhì)量地完成維修工作。維修過程中應采取必要的安全防護措施，確保維修工作安全進行，如因乙方原因造成安全事故，由乙方承擔全部責任。對維修過程中知悉的甲方商業(yè)秘密、技術(shù)信息等予以保密，不得向任何第三方泄露。在維修工作完成后，向甲方提供詳細的維修報告，包括故障原因分析、維修措施、更換的零部件清單等。三、維修費用及支付方式（一）維修費用雙方經(jīng)協(xié)商確定，本次維修承攬的費用為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。該費用為含稅價，包含乙方維修所需的全部費用，除本協(xié)議約定的情況外，甲方不再另行支付其他費用。（二）支付方式甲方應在本協(xié)議簽訂之日起[X]個工作日內(nèi)，向乙方支付維修費用的[預付款比例]作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方完成維修工作，并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方應在驗收合格之日起[X]個工作日內(nèi)，向乙方支付剩余維修費用，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方應在甲方每次付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、維修期限（一）維修開始時間乙方應在收到甲方預付款后的[X]個工作日內(nèi)開始維修工作。如因甲方原因?qū)е乱曳綗o法按時開始維修，維修期限相應順延。（二）維修完成時間乙方應在開始維修工作后的[預計維修天數(shù)]個工作日內(nèi)完成維修工作。如因乙方原因?qū)е戮S修工作延誤，每逾期一天，乙方應按照維修費用的[逾期違約金比例]向甲方支付逾期違約金；如因不可抗力或甲方原因?qū)е戮S修工作延誤，維修期限相應順延，但乙方應及時通知甲方并提供相關(guān)證明。五、驗收標準及方式（一）驗收標準維修后的標的物應符合本協(xié)議約定的維修要求及標準，能夠正常運行，各項性能指標達到或優(yōu)于維修前的水平。（二）驗收方式1.維修工作完成后，乙方應提前通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的[驗收期限]個工作日內(nèi)組織驗收。2.驗收可采取現(xiàn)場測試、運行檢查等方式進行。如甲方在驗收過程中發(fā)現(xiàn)問題，應及時向乙方提出，乙方應按照甲方要求進行整改，直至驗收合格為止。3.經(jīng)甲方驗收合格后，雙方應簽署驗收報告，作為乙方完成維修工作的證明。六、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的時間和方式支付維修費用，每逾期一天，應按照未支付金額的[逾期付款違約金比例]向乙方支付逾期付款違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權(quán)暫停維修工作，并要求甲方支付已完成維修工作對應的費用及逾期付款違約金。2.若甲方違反本協(xié)議約定，拒絕接收維修后的標的物或無正當理由拖延驗收，應按照維修費用的[一定比例]向乙方支付違約金。同時，乙方有權(quán)將標的物提存或采取其他合理措施，由此產(chǎn)生的費用由甲方承擔。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本協(xié)議約定的維修內(nèi)容、要求及標準進行維修，或維修后的標的物不符合驗收標準，乙方應負責免費重新維修，直至驗收合格為止。如因乙方原因?qū)е戮S修工作延誤，每逾期一天，應按照維修費用的[逾期違約金比例]向甲方支付逾期違約金；如逾期超過[X]天，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已支付的預付款，同時乙方應按照維修費用的[一定比例]向甲方支付違約金。2.若乙方在維修過程中擅自更換零部件或使用不符合質(zhì)量要求的零部件，甲方有權(quán)要求乙方更換為符合要求的零部件，并按照維修費用的[一定比例]向甲方支付違約金。如因此給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。3.若乙方違反本協(xié)議約定的保密義務，應向甲方支付違約金人民幣[具體金額]元，并賠償甲方因此遭受的全部損失。七、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款（一）協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.在履行本協(xié)議過程中，若一方提出解除協(xié)議，需提前[X]天書面通知對方，并經(jīng)對方書面同意。因解除協(xié)議給對方造成損失的，提出解除方應承擔相應的賠償責任。（二）不可抗力1.本協(xié)議所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、政府行為、社會異常事件等。2.因不可抗力事件導致一方無法履行本協(xié)議約定的義務，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方并提供相關(guān)證明。在不可抗力事件影響消除后的合理時間內(nèi)，雙方應協(xié)商恢復協(xié)議的履行；如因不可抗力事件導致協(xié)議無法繼續(xù)履行或部分無法履行，雙方應協(xié)商解決善后事宜。（三）通知與送達1.本協(xié)議雙方確認的聯(lián)系地址、電話等信息為雙方在本協(xié)議履行過程中各類通知、文件、資料等的送達地址。任何一方變更上述送達地址的，應提前[X]天書面通知對方；未提前通知的，對方按照原送達地址發(fā)出的通知、文件、資料等視為已送達。2.通知、文件、資料等可采取專人送達、郵寄、電子郵件等方式送達。以郵寄方式送達的，郵件寄出后的[X]個工作日視為送達；以電子郵件方式送達的，電子郵件發(fā)出后的[X]個小時視為送達。（四）