2025建筑工程施工合同簡化版(格式)

2025建筑工程施工合同簡化版(DOC格式)工程名稱：工程地點：工程規(guī)模：發(fā)包單位（甲方）：承包單位（乙方）：根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就本工程的施工相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程概況本工程為，包含（具體工程內(nèi)容詳見附件）。工程地點位于，發(fā)包單位為，承包單位為。本工程的施工范圍、內(nèi)容及要求詳見本合同附件。第二條承包范圍乙方負(fù)責(zé)完成本工程的施工任務(wù)，具體包括但不限于以下內(nèi)容：（具體施工內(nèi)容，如土建工程、安裝工程等）；（材料的采購、供應(yīng)及保管）；（設(shè)備的租賃及使用）；（施工期間的安全、文明施工管理）。第三條合同工期開工日期：年月日竣工日期：年月日總工期：天工期順延條款：（1）因不可抗力因素導(dǎo)致的停工；（2）因發(fā)包方原因?qū)е碌耐９?；?）因政府行為或政策調(diào)整導(dǎo)致的停工。工期延誤的處罰：如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一日，乙方應(yīng)向甲方支付違約金人民幣元。第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為：（1）執(zhí)行國家及地方相關(guān)工程質(zhì)量規(guī)范；（2）符合設(shè)計文件及圖紙要求；（3）達(dá)到（具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如優(yōu)良工程等）。質(zhì)量驗收：工程竣工后，由雙方共同組織驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)以國家相關(guān)規(guī)范為準(zhǔn)。若驗收不合格，乙方應(yīng)自甲方通知之日起日內(nèi)完成整改，整改費用由乙方承擔(dān)。第五條合同價款本工程合同總價為人民幣：元（大寫：）。合同價款的支付方式：（1）工程開工后，甲方按工程進(jìn)度支付乙方進(jìn)度款，具體支付比例為：%；（2）工程竣工驗收合格后，甲方支付至合同總價的%；（3）剩余%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后無質(zhì)量問題一次性付清。第六條雙方責(zé)任與義務(wù)甲方責(zé)任：負(fù)責(zé)提供施工場地及相關(guān)資料；按時支付合同價款；協(xié)調(diào)處理施工期間與第三方的關(guān)系。乙方責(zé)任：嚴(yán)格按設(shè)計圖紙及施工規(guī)范施工；負(fù)責(zé)施工期間的安全管理，確保施工安全；負(fù)責(zé)施工材料的采購及保管，確保材料質(zhì)量符合要求；按時完成工程進(jìn)度，確保工期按時完成。第七條工程進(jìn)度款的支付進(jìn)度款支付節(jié)點：（1）基礎(chǔ)工程完成驗收后支付%；（2）主體結(jié)構(gòu)完成驗收后支付%；（3）竣工驗收合格后支付%。乙方應(yīng)在每個支付節(jié)點完成后日內(nèi)向甲方提交相關(guān)驗收資料及付款申請，甲方應(yīng)在收到資料后日內(nèi)完成審核并支付款項。第八條驗收與保修工程竣工后，雙方應(yīng)共同組織驗收，驗收合格后簽署《竣工驗收報告》。質(zhì)保期為年，自工程竣工驗收合格之日起計算。質(zhì)保期內(nèi)，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件進(jìn)行維修，費用由乙方承擔(dān)。第九條違約責(zé)任任何一方違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償給對方造成的損失。因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，每延誤一日，乙方應(yīng)支付違約金人民幣元。因乙方施工質(zhì)量問題導(dǎo)致返工的，相關(guān)費用由乙方承擔(dān)。第十條爭議解決凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。第十一條其他條款本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：日期：年月日乙方