建筑(安裝)委托加工定作(安裝)合同(標(biāo)準(zhǔn)文本).doc

合同編號(hào)：_合同主控部門備案編號(hào)： 建筑（安裝）構(gòu)配件委托加工定作（安裝）合同（標(biāo)準(zhǔn)文本）工程名稱： 加工產(chǎn)品： 建筑安裝構(gòu)配件委托加工定作（安裝）合同定作方：_ 承攬方： 根據(jù)中華人民共和國合同法以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，本著平等、公平、互惠的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條 加工成品名稱及基本描述： 序號(hào)加工成品名稱加工成品規(guī)格單價(jià)數(shù)量合價(jià)計(jì)劃進(jìn)場日期質(zhì)量要求 注：加工成品規(guī)格可設(shè)附圖。第二條 加工成品基本要求加工成品除滿足第一條“加工成品名稱及基本描述”表中的質(zhì)量要求外，還應(yīng)滿足以下條件：（一）原材料/構(gòu)配件基本要求：1、定作方提供原材料/構(gòu)配件的要求：（1）未經(jīng)定作方同意，承攬方不得自行補(bǔ)充、調(diào)整、更換定作方提供的原材料/構(gòu)配件。（2）對(duì)于定作方未提供的輔材，承攬方按照定作方要求或規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等要求，匹配相應(yīng)的輔材。（3）承攬方根據(jù)定作方加工要求，提出原材料/構(gòu)配件使用計(jì)劃，經(jīng)雙方審核確認(rèn)后，按照本合同的定作方提供原材料/構(gòu)配件提供數(shù)量及消耗標(biāo)準(zhǔn)表履行合同，承攬方承擔(dān)原材料/構(gòu)配件檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)用以及超額使用的原材料/構(gòu)配件費(fèi)用，超額原材料/構(gòu)配件必須由定作方提供。（4）原材料/構(gòu)配件由定作方負(fù)責(zé)運(yùn)送至承攬方加工現(xiàn)場，經(jīng)雙方確認(rèn)后，卸于指定位置，其保護(hù)和照管等責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。（5）定作方提供的原材料/構(gòu)配件超量的（正常合理節(jié)余除外），由定作方負(fù)責(zé)收回，或者經(jīng)雙方協(xié)商折抵加工成品價(jià)款。2、承攬方提供原材料/構(gòu)配件的要求：承攬方除滿足本合同的承攬方提供原材料/構(gòu)配件標(biāo)準(zhǔn)要求表的原材料/構(gòu)配件質(zhì)量要求外，尚需滿足以下條件：（1）按照定作方要求提供原材料/構(gòu)配件出場合格證明文件原件或加蓋原件存放單位印章的復(fù)印件，規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等要求進(jìn)場復(fù)檢時(shí)，承攬方還應(yīng)按照要求出具市級(jí)以上相關(guān)檢測部門的復(fù)檢證明，并承擔(dān)一切費(fèi)用。（2）對(duì)于輔材，定作方有明確要求的，承攬方應(yīng)當(dāng)按照定作方要求進(jìn)行加工，定作方未明確要求的，承攬方應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等的要求，予以匹配。（3）承攬方應(yīng)當(dāng)對(duì)進(jìn)場的符合合同要求的原材料/構(gòu)配件采取妥善的保護(hù)措施，確保不因保管不當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量隱患或缺陷，造成損失由承攬方負(fù)責(zé)賠償。（4）原材料/構(gòu)配件的進(jìn)場與裝卸費(fèi)用均由承攬方承擔(dān)一切費(fèi)用，不論何種原因，定作方對(duì)于承攬方提供的原材料/構(gòu)配件均不承擔(dān)除按加工產(chǎn)品支付價(jià)款外的任何責(zé)任。3、本合同約定原材料/構(gòu)配件由 提供。（二）加工成品基本要求：1、無論何方提供原材料/構(gòu)配件，加工成品均由承攬方負(fù)責(zé)按照合同要求期限進(jìn)場，并承擔(dān)運(yùn)輸、裝卸等費(fèi)用。2、加工成品采用焊接工藝時(shí)，要保證成品不變形、扭曲、翹曲等，保證焊縫均勻、飽滿、無夾渣且保證焊縫長度和寬度；采用車絲工藝時(shí)，要保證絲扣均勻、無斷絲、無跑絲、無缺損，要保證絲扣長度和深度，做好上油潤滑，必要時(shí)要包裝到位。3、進(jìn)場的加工成品其實(shí)測偏差應(yīng)符合以下要求：加工成品名稱長度誤差（mm）寬度誤差（mm）平整度（mm）順直度（mm）角線方正（mm）角度誤差（ ）（三）承攬方安裝基本要求：1、安裝人員須經(jīng)培訓(xùn)上崗，并持證上崗。特殊工種需持有市級(jí)以上特殊工種培訓(xùn)合格證。2、上崗前應(yīng)接收或索取定作方技術(shù)交底或其他操作要求，無交底不得進(jìn)行安裝作業(yè)。3、上崗前承攬方應(yīng)進(jìn)行崗前教育培訓(xùn)或班前交底。4、承攬方同意遵循定作方或定作方同意接受的各項(xiàng)現(xiàn)場管理和考核標(biāo)準(zhǔn)，同意接受定作方或定作方同意接受的有關(guān)部門依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)做出的獎(jiǎng)罰決定。5、承攬方對(duì)其安裝的加工成品以及安裝過程中的未完作業(yè)成果承擔(dān)保護(hù)責(zé)任，加工成品以及安裝期間未經(jīng)驗(yàn)收的作業(yè)成果在安裝期間發(fā)生的損壞、丟失等損失，均由承攬方承擔(dān)。6、合同履約過程中發(fā)生的承攬方自身財(cái)產(chǎn)損失、員工或雇員人身損害賠償、承攬方及其員工和雇員因故意或過失造成的第三人人身或財(cái)產(chǎn)損害賠償?shù)染沙袛埛阶孕谐袚?dān)，以上產(chǎn)生的損失和損害賠償由定作方代為承擔(dān)的，定作方有權(quán)向承攬方全額追償，并可追究承攬方的違約責(zé)任。7、本合同約定加工成品由 負(fù)責(zé)現(xiàn)場安裝。第三條 原材料/構(gòu)配件的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量本合同約定原材料/構(gòu)配件有下列第 種方式提供。（一）用承攬方原料/構(gòu)配件完成工作的承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。承攬方提供原材料/構(gòu)配件標(biāo)準(zhǔn)要求序號(hào)原材料/構(gòu)配件名稱廠家或品牌規(guī)格型號(hào)質(zhì)量要求 （二）用定作方原材料/構(gòu)配件完成工作的雙方應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額，定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件，發(fā)生上述情況承攬人對(duì)定做人負(fù)責(zé)賠償。定作方提供原材料/構(gòu)配件提供數(shù)量及消耗標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)原材料/構(gòu)配件名稱廠家或品牌規(guī)格型號(hào)計(jì)劃數(shù)量消耗標(biāo)準(zhǔn)成品數(shù)量備注第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法（一）承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。（二）承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。（三）定作方提供技術(shù)資料、圖紙等的日期_。（四）關(guān)于圖紙等資料的其他約定事項(xiàng) 第五條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法（一）約定的驗(yàn)收手段：_依據(jù)定作方提供的圖紙、資料和技術(shù)要求，使用相對(duì)應(yīng)的通用檢測工具，采用清點(diǎn)、測、量、稱、標(biāo)準(zhǔn)容器對(duì)比的那個(gè)手段進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收工具以定作方工具為準(zhǔn)。（二）驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：（按以下優(yōu)先順序執(zhí)行）1、_執(zhí)行本合同約定的質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)；2、本合同約定標(biāo)準(zhǔn)不清的，執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或慣例標(biāo)準(zhǔn) 。（三）驗(yàn)收發(fā)生異議時(shí)約定的仲裁機(jī)關(guān)：_濟(jì)南仲裁委員會(huì) （四）驗(yàn)收出現(xiàn)問題時(shí)的約定處理意見：驗(yàn)收出現(xiàn)爭議時(shí)，首先應(yīng)本著客觀公正合理的原則，由雙方的直接責(zé)任人保持理智地商談解決，確實(shí)達(dá)不成一致意見，各自如實(shí)及時(shí)向自己的上級(jí)反映客觀情況，由雙方的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)相互溝通，未在雙方領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商前，任何一方不得作出過激行為或私自退場，否則做出過激行為方應(yīng)承擔(dān)本合同約定的違約責(zé)任。（五）定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。第六條 價(jià)款或酬金（一）該合同商定的產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整范圍：1、該合同加工成品的單價(jià)按照第一條加工成品名稱及基本描述表中所列單價(jià)執(zhí)行，清單表中未列明的加工成品由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定單價(jià)，所有加工成品單價(jià)為固定單價(jià)，不隨合同履行期間的任何因素變化而調(diào)整。2、定作方提供原材料/構(gòu)配件的，承攬方按照本合同約定損耗標(biāo)準(zhǔn)仍有節(jié)余的（按照定作方最終確認(rèn)的加工成品推算），余材歸承攬方所有，如承攬方需退還定作方的，按照退還余材原采購價(jià)的50%給予承攬方獎(jiǎng)勵(lì)，余材由定作方收回。（二）該合同商定的產(chǎn)品貨款結(jié)算辦法：1、定作方提供原材料/構(gòu)配件的結(jié)算辦法：（1）合同簽訂后，承攬方按照本合同定作方提供原材料/構(gòu)配件提供數(shù)量及消耗標(biāo)準(zhǔn)表中的計(jì)劃數(shù)量領(lǐng)取原材料/構(gòu)配件，并向定作方出具收料證明。（2）承攬方按照本合同約定加工制作，并接受定作方的隨時(shí)監(jiān)督和檢查。（3）承攬方對(duì)加工成品負(fù)責(zé)運(yùn)至定作方指定位置，經(jīng)定作方指定的負(fù)責(zé)人驗(yàn)收合格后，出具合格加工成品驗(yàn)收單，定作方依據(jù)本合同約定單價(jià)和該合格驗(yàn)收單數(shù)量如實(shí)結(jié)算。（4）對(duì)于驗(yàn)收不合格的加工成品，定作方同意接收利用的，按質(zhì)論價(jià)，按照合同約定單價(jià)（定作方原材料款扣減后）的50-80%標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算；定作方不同意接收的，承攬方負(fù)責(zé)返修或重做，發(fā)生重復(fù)用料的，自行到定作方處領(lǐng)取，并按照定作方原材料/構(gòu)配件實(shí)際采購價(jià)的120%扣減費(fèi)用，定作方有權(quán)自合格加工成品價(jià)款中自行扣除；因驗(yàn)收不合格導(dǎo)致延誤定作方使用的，承攬方還應(yīng)承擔(dān)本合同約定的違約責(zé)任。2、承攬方提供原材料/構(gòu)配件的結(jié)算辦法：（1）合同簽訂后，承攬方按照合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備各種材料或構(gòu)配件，定作方可按照本合同約定支付給承攬方 的定金或預(yù)付款。（2）承攬方按照本合同約定標(biāo)準(zhǔn)加工制作，并接受定作方的隨時(shí)監(jiān)督和檢查。（3）對(duì)加工成品負(fù)責(zé)運(yùn)至定作方指定位置，經(jīng)定作方指定的負(fù)責(zé)人驗(yàn)收合格后，出具合格加工成品驗(yàn)收單，定作方依據(jù)本合同約定單價(jià)和該合格驗(yàn)收單數(shù)量如實(shí)結(jié)算。（4）對(duì)于驗(yàn)收不合格的加工成品，定作方同意接收利用的，按質(zhì)論價(jià)，按照合同約定單價(jià)的50-80%標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算；定作方不同意接收的，承攬方負(fù)責(zé)返修或重做，所有增加的費(fèi)用均由承攬方承擔(dān)；因驗(yàn)收不合格導(dǎo)致延誤定作方使用的，承攬方還應(yīng)承擔(dān)本合同約定的違約責(zé)任。（5）本合同約定支付給承攬方的款項(xiàng)性質(zhì)為： 定金 預(yù)付款（6）本合同約定支付上述款項(xiàng)的比例為 % 。3、承攬方負(fù)責(zé)安裝的結(jié)算辦法：（1）承攬方按照合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)安裝完成后，經(jīng)定作方指定的負(fù)責(zé)人，有監(jiān)理等第三方監(jiān)督的，還應(yīng)經(jīng)過第三方驗(yàn)收合格后，填寫驗(yàn)收合格證明，定作方對(duì)已完驗(yàn)收合格部位支付安裝款。（2）對(duì)于驗(yàn)收不合格的作業(yè)成果，定作方同意接收利用的，按質(zhì)論價(jià)，按照合同約定安裝價(jià)格的50-80%標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算；定作方不同意接收的，承攬方負(fù)責(zé)返修或重做，所有增加的費(fèi)用均由承攬方承擔(dān)；因驗(yàn)收不合格導(dǎo)致延誤定作方使用的，承攬方還應(yīng)承擔(dān)本合同約定的違約責(zé)任。（3）安裝期間承攬方需用定作方資源（該資源合同約定本由承攬方承擔(dān)）的，定作方如實(shí)扣減費(fèi)用。（4）本合同約定安裝價(jià)款以下列 方式進(jìn)行結(jié)算：安裝固定總價(jià) 元； 安裝固定單價(jià) 元/（每約定計(jì)量單位）；計(jì)日工（含安裝輔材） 元/工日。（5） 固定單價(jià)計(jì)量單位以安裝面的驗(yàn)收合格工作成果計(jì)量單位計(jì)或驗(yàn)收合格工作成果所需的加工成品計(jì)量單位計(jì)，數(shù)量以實(shí)際驗(yàn)收合格數(shù)計(jì)。（6）安裝期間如需發(fā)生安裝輔材的，其輔材費(fèi)用均由承攬方承擔(dān)。（7）對(duì)于加工成品定作方需要承攬方拆除再次周轉(zhuǎn)安裝的，承攬方應(yīng)當(dāng)保證連續(xù)提供服務(wù)，直至定作方解除為止；再次周轉(zhuǎn)安裝需要更換輔材的，承攬方應(yīng)當(dāng)按照與原成品同材質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)要求予以更換。本合同約定拆除再次安裝費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（含更換的輔材及裝運(yùn)卸）： 4、對(duì)于驗(yàn)收時(shí)不易發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，買受人在使用過程中發(fā)現(xiàn)有缺陷的，出賣人應(yīng)當(dāng)及時(shí)到場確認(rèn)，未及時(shí)確認(rèn)或有異議的，雙方同意以第三方（監(jiān)理、發(fā)包人等）的檢驗(yàn)意見為準(zhǔn)。5、對(duì)使用承攬方稱量容具提供產(chǎn)品或其他不方便逐一檢驗(yàn)的產(chǎn)品，定作方采用抽查檢驗(yàn)的方法，承攬方應(yīng)誠實(shí)信用，若定作方檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)數(shù)量少于承攬方提供數(shù)的，承攬方同意該批次或此次進(jìn)場至上一次檢驗(yàn)日期間的所有同類型產(chǎn)品均按照此次檢驗(yàn)的數(shù)量誤差或差率進(jìn)行結(jié)算（正常的允許偏差除外）。6、定作方結(jié)算上述價(jià)款時(shí)，承攬方必須出具承攬方單位全稱的相應(yīng)數(shù)額的收款收據(jù)，收據(jù)與實(shí)際收款賬戶的單位保持一致。7、上述價(jià)款均包括承攬方應(yīng)繳的各種稅費(fèi)和其管理費(fèi)以及利潤，承攬方應(yīng)當(dāng)提供稅票，確不能出具稅票時(shí)，定作方可代扣代繳出租方應(yīng)繳的稅費(fèi)。（三）合同價(jià)款支付方式1、一般規(guī)定：所有加工成品進(jìn)場驗(yàn)收合格后（需安裝的，安裝工作驗(yàn)收合格后），定作方支付合格成品或工作成果價(jià)款的3070%，全部完成加工工作或安裝工作成果付至合格成品或工作成果的5080%價(jià)款，定作方合同約定工作內(nèi)容竣工后，付至合格成品或工作成果的95%價(jià)款，余款自本合同約定工作內(nèi)容的保修期滿后一月內(nèi)無息付清。2、本合同約定合同價(jià)款支付方式為： 。第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)及包裝要求（一）產(chǎn)品的接貨單位、交貨方法、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)(包括專用線、碼頭)1、產(chǎn)品的接貨單位： 定作方 。2、到貨地點(diǎn)： 。3、交貨期限：本合同第一條加工成品名稱及基本描述表中的進(jìn)場日期，表中未說明的，自定作方通知進(jìn)場日期起的3日內(nèi)。4、該合同商定的交貨方法及運(yùn)輸方式：（1）加工成品進(jìn)入合同約定到貨地點(diǎn)的運(yùn)輸費(fèi)均由承攬方承擔(dān)；（2）運(yùn)輸方式由承攬方根據(jù)經(jīng)驗(yàn)自行選擇，定作方在到貨地點(diǎn)實(shí)施驗(yàn)收。（3）所有加工產(chǎn)品以本合同約定的交貨地點(diǎn)雙方指定負(fù)責(zé)人現(xiàn)場驗(yàn)收數(shù)量為準(zhǔn)，交貨地點(diǎn)以外的產(chǎn)品損耗、損壞、滅失、交通事故等所有費(fèi)用或損失均由承攬方承擔(dān)責(zé)任。（二）產(chǎn)品的包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收以及維護(hù)或維修1、產(chǎn)品的包裝，國家或業(yè)務(wù)主管部門有技術(shù)規(guī)定的，按技術(shù)規(guī)定執(zhí)行；2、國家與業(yè)務(wù)主管部門無技術(shù)規(guī)定的，由買賣雙方商定。3、該合同商定的產(chǎn)品包裝、回收以及維護(hù)或維修要求:（1）承攬方應(yīng)當(dāng)按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有效包裝，盡量減少運(yùn)輸過程中的損耗、損壞或丟失，保障定作方驗(yàn)收通過。（2）承攬方還應(yīng)在運(yùn)輸過程中根據(jù)有關(guān)部門的要求實(shí)施覆蓋、防遺撒、防防塵等措施，并承擔(dān)因此可能出現(xiàn)的一切損失。第八條 承攬方的違約責(zé)任（一）未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。（二）交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。（三）未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。（四）逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付逾期交付部分價(jià)款總額或酬金總額的1030%的違約金。（五）未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。（六）不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_20_%或酬金總額的_30_%（兩者取高值）的違約金。（七）異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。（八）實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。（九）由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。（十）未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。（十一）擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第九條 定作方的違約責(zé)任（一）定作方可中途變更或退（換）定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，承攬方接到定作方的變更或退（換）通知后，應(yīng)立即停止加工或其他生產(chǎn)行為。承攬方已經(jīng)加工或生產(chǎn)的成品或半成品貨物，由定作方幫助協(xié)調(diào)消化；確實(shí)消化不了的，由承攬方自行消化，定作方向承攬方償付已生產(chǎn)成品或半成品部分貨款_%的違約金。（二）中途因定作方原因廢止或終止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_10_%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_15_%違約金。（三）未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方給予一定期限的書面敦促通知，通知內(nèi)敦促最終期限屆滿定作方仍無法滿足合同要求生產(chǎn)條件的，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的實(shí)際損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的實(shí)際損失。（四）超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，承攬方應(yīng)向定作方發(fā)出要求領(lǐng)取的書面通知，通知內(nèi)要求領(lǐng)取的最終期限屆滿，定作方仍不領(lǐng)取的，自通知最終領(lǐng)取日期起，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限12個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。（五）定作方超過合同規(guī)定日期付款，承攬方應(yīng)在一定期限內(nèi)向定作方發(fā)出要求付款的催函，在催函最終要求付款的期限屆滿或30日內(nèi)定作方?jīng)]有明確答復(fù)的，定作方應(yīng)自催函發(fā)出之日起按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付逾期付款的違約金。（以酬金計(jì)算的，應(yīng)自催函發(fā)出之日起每逾期一天，按酬金總額的萬分之三償付違約金。）承攬方自定作方應(yīng)付款之日起30日內(nèi)未按照約定提交書面付款催函的，視為同意延期付款。第十條 不可抗力（一）當(dāng)事人雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，并應(yīng)在30天內(nèi)提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。（二）在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。遭遇不可抗力方逾期提供證明的，合同相對(duì)方有權(quán)選擇是否予以認(rèn)可，不予認(rèn)可的按照未發(fā)生不可抗力情形處理。第十一條 糾紛的處理1、在合同簽訂、履約過程中雙方有約定的按照約定執(zhí)行，無約定的參照合同法關(guān)于承攬合同的相關(guān)規(guī)定處理。2、加工定作（安裝）合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按(1)項(xiàng)處理：1.向濟(jì)南仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;2.向人民法院起訴。第十二條 合同履行期間和生效（1）本合同的履行期間為自合同生效之日起至定作方與