服裝加工合同范本4篇范文VIP

1、服裝加工合同范本4篇本文目錄服裝加工合同范本服裝加工承攬合同服裝加工合同范本服裝加工合同范本定作方（甲方）：承攬方（乙方）：一，委托加工項(xiàng)目1，委托加工產(chǎn)品：環(huán)保無(wú)紡布袋。2，數(shù)量：3，單價(jià)：4，交貨期限：按乙方接單起天內(nèi)交貨，具體時(shí)間以甲方看樣后計(jì)算。二，委托加工方式1，乙方包工包料，乙方須按照甲方要求選用原材料。2，乙方應(yīng)在年月日將原材料交與甲方確定。三，質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1，乙方嚴(yán)格按照甲方提出質(zhì)量要求進(jìn)行加工，于年月日制作出樣品，經(jīng)甲方確定后封樣。該樣品由甲方保存。3，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照企業(yè)質(zhì)量問題細(xì)則（見附件）及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。四，乙方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的范圍及期限1，面料.輔料質(zhì)量的確定。2，顏色，規(guī)

2、格的確定。3，印標(biāo)徽工藝的確定。4，其他質(zhì)量問題的確定。5，甲方允許乙方在制作中誤差率為千分之三。五，技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求1，甲方提供款式，標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。2，乙方必須按照甲方提供的款式，圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄露任何相關(guān)資料。3，未經(jīng)甲方同意不得留存樣品和相關(guān)資料。六，包裝要求及交貨地點(diǎn)，運(yùn)輸方式1，乙方按甲方要求進(jìn)行內(nèi)，外包裝。2，于甲方指定地點(diǎn)交貨。3，運(yùn)輸方式為運(yùn)費(fèi)由負(fù)擔(dān)。七，結(jié)算方式1，甲乙雙方合同簽訂起，甲方應(yīng)向乙方交付貨款總額 %為商品制作訂金。2，.第一次交貨經(jīng)驗(yàn)收員驗(yàn)收確定后，交付總貨款 %4，乙方全部交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交與甲

3、方。5，甲方以現(xiàn)金或銀行匯款方式與乙方結(jié)算。八，違約責(zé)任1，乙方必須嚴(yán)格按照雙方規(guī)定時(shí)間交貨，如逾期交貨，乙方應(yīng)向甲方支付貨款 %的違約金。2，乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)。甲方有權(quán)要求乙方重做，減少價(jià)款或賠償損失等違約責(zé)任。九，解決合同糾紛的方式1，本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，當(dāng)事人同意由甲方所在地人命法院管轄。十其他事項(xiàng)1，企業(yè)質(zhì)量問題細(xì)則為本合同附件與合同具有同等法律效率。甲方（章）：?jiǎn)挝坏刂罚悍ǘù砣耍何写砣耍汉灱s地點(diǎn)：年月日乙方（章）：?jiǎn)挝坏刂罚悍ǘù砣耍何写砣耍汉灱s地點(diǎn)：年月日服裝加工承攬合同服裝加工合同范

4、本（2） | 返回目錄承攬方：_ 地址：_ 郵編：_ 電話：_ 法定代表人：_ 職務(wù)：_定作方：_ 地址：_ 郵編：_ 電話：_ 法定代表人：_ 職務(wù)：_定作方委托承攬方加工_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品：品名規(guī)格單位數(shù)量備注第二條加工成品質(zhì)量要求:_第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：1用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。2用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定

5、的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：1承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)

6、制品。3定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）第五條價(jià)款或酬金：價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。第七條交（

7、提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：1交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_第十條結(jié)算方式及期限：_第十一條其他：1根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方

8、不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還。第十二條承攬方的違約責(zé)任：1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交

9、付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_元；（合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，

10、定作方有權(quán)拒收。5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_（10-30幅度）或酬金總額的_（20-60幅度）違約金。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求

11、而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任：1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_（10-30幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_（20-60的幅度）違約金。3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包

12、裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬

13、金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。6、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，

14、也可以直接向人民法院起訴。第十六條本合同自_年_月_日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式 _份，交_（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。定作方（蓋章）：_承攬方（蓋章）：_代表人（簽）：_代表人（簽）：_地址：_地址：_電話：_電話：_開戶銀行：_開戶銀行：_帳號(hào)：_帳號(hào)：_年_月_日_年_月_日服裝加工合同范本服裝加工合同范本（3） | 返回目錄合同編號(hào)：甲方：（定作方）地址：乙方：（承攬方）地址：經(jīng)

15、雙方友好協(xié)商，依據(jù)中華人民共和國(guó)合同法的相關(guān)規(guī)定，就甲方向乙方定作服飾的相關(guān)事宜，達(dá)成本合同。一、定作物品名規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額交貨時(shí)間貨款共計(jì)人民幣（大寫）二、面料、輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求三、服裝款式特點(diǎn)和制作要求四、服裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法五、配套及包裝要求六、結(jié)算方式和付款期限七、交貨期限、地點(diǎn)、方式八、異議如果甲方對(duì)乙方提交的服飾在數(shù)量、質(zhì)量、款式等方面有異議，應(yīng)當(dāng)在收到該等服飾之日起15天內(nèi)提出。乙方應(yīng)當(dāng)在10天之內(nèi)作出答復(fù)并提出解決辦法。九、違約責(zé)任1、甲方逾期付款，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同總金額，按日的比例支付違約金。2、乙方逾期交貨，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同總金額，按日的比例支付違約金。3、因甲方原因致

16、使乙方不能按約定時(shí)間完成量體工作，乙方的交貨時(shí)間順延。十、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭(zhēng)議，雙方均可向法院提起訴訟。十一、本合同一式份，各方各執(zhí)份，雙方簽或蓋章后生效。甲方：乙方：企業(yè)照號(hào)碼：企業(yè)照號(hào)碼：開戶銀行帳號(hào)：開戶銀行帳號(hào)：企業(yè)負(fù)責(zé)人：企業(yè)負(fù)責(zé)人：代表：（蓋章）代表：（蓋章）年月日年月日服裝加工合同范本服裝加工合同范本（4） | 返回目錄雙方為開展來(lái)料服裝加工業(yè)務(wù)，本著平等合作、互惠互利的原則，特簽訂本合同，以資雙方共同遵守。定作方(乙方)：_承攬方(甲方)：_一、委托加工項(xiàng)目1.委托加工產(chǎn)品：_2.數(shù)量：以乙方下單為準(zhǔn)._款號(hào),_件,單價(jià) _款號(hào),_件,單價(jià)：_3.交貨

17、期限：按甲方接單日起_天內(nèi)交貨。具體時(shí)間以訂單為準(zhǔn)。二、委托加工方式1.乙方提供面料，輔料，樣衣,圖紙,外包裝、商標(biāo)、吊牌、防偽標(biāo)識(shí)。三、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)甲方嚴(yán)格按照乙方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行加工，于_年_月_日制作出樣品，經(jīng)乙方確認(rèn)后封樣，該樣品由_保存。四、甲方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的范圍及期限1.面料、輔料質(zhì)量的確認(rèn);2.顏色、尺碼規(guī)格的確認(rèn);3.乙方允許甲方制作誤差率為_ %五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求1.乙方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料;2.甲方必須對(duì)乙方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在乙方訂單之外利用乙方提供的資料自行加工、銷售;3.未經(jīng)乙方許可，甲方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))，并派技術(shù)員跟單