防水工程承包協(xié)議書(shū)

防水工程承包協(xié)議書(shū)合同編號(hào)：__________地址：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系電話：鑒于承包方具備從事防水工程的專業(yè)技術(shù)力量和施工經(jīng)驗(yàn)，愿意承攬上述工程；雙方本著平等互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概述1.1工程名稱：_______1.2工程地點(diǎn)：_______1.3工程規(guī)模：_______1.4工程內(nèi)容：_______二、承包范圍及要求2.1承包方應(yīng)按照委托方的要求，完成工程范圍內(nèi)的防水施工，包括但不限于：（1）_______（2）_______（3）_______2.2承包方應(yīng)確保工程的防水效果，防止水患對(duì)工程造成損害。2.3承包方應(yīng)按照約定的工期完成施工，不得延誤。三、合同價(jià)格及支付方式3.2委托方應(yīng)在合同簽訂后_______日內(nèi)，向承包方支付合同總價(jià)的一定比例作為預(yù)付款，具體比例為：_______%。3.3剩余款項(xiàng)待工程驗(yàn)收合格后，委托方應(yīng)在驗(yàn)收合格證書(shū)頒發(fā)后_______日內(nèi)支付。3.4支付方式：_______四、工期4.1雙方確認(rèn)，本工程的工期為_(kāi)______天。4.2承包方如因自身原因?qū)е鹿こ萄诱`，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1承包方應(yīng)按照國(guó)家和行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。5.2工程驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)為：_______六、違約責(zé)任6.1承包方如違反合同約定，導(dǎo)致工程質(zhì)量、進(jìn)度等方面出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2委托方如未按約定支付款項(xiàng)，應(yīng)承擔(dān)遲延付款的違約責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)______年。8.2除非雙方另有約定，本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：乙方（承包方）：簽訂日期：_______年_______月_______日一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙2.工程預(yù)算書(shū)3.防水材料合格證書(shū)4.施工方案5.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6.付款憑證7.施工進(jìn)度計(jì)劃8.違約金計(jì)算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.承包方未按約定工期完成施工，認(rèn)定為違約。2.承包方施工質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)定為違約。3.委托方未按約定支付款項(xiàng)，認(rèn)定為違約。4.雙方未按約定解決爭(zhēng)議，認(rèn)定為違約。三、法律名詞及解釋：1.合同：雙方或多方當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.防水工程：防止水患對(duì)建筑物造成損害的工程。3.違約責(zé)任：當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任。4.工期：雙方約定的完成工程的時(shí)間。5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.施工進(jìn)度延誤：雙方協(xié)商調(diào)整工期，必要時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.施工質(zhì)量問(wèn)題：立即停工，由承包方負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.款項(xiàng)支付糾紛：查看付款憑證，核實(shí)支付情況，協(xié)商解決。4.爭(zhēng)議解決：按照合同約定選擇解決方式，如協(xié)商不成，依法向法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.適用于各類建筑物的防水施工工程。2.適用于工程規(guī)