2024年專(zhuān)業(yè)泥工承攬協(xié)議模板

2024年專(zhuān)業(yè)泥工承攬協(xié)議模板版A版本合同目錄一覽1.承攬工程概述1.1工程名稱(chēng)1.2工程地點(diǎn)1.3工程內(nèi)容2.承攬方基本信息2.1承攬方名稱(chēng)2.2承攬方地址2.3承攬方聯(lián)系人及聯(lián)系方式3.委托方基本信息3.1委托方名稱(chēng)3.2委托方地址3.3委托方聯(lián)系人及聯(lián)系方式4.工程期限4.1工程預(yù)計(jì)開(kāi)始日期4.2工程預(yù)計(jì)結(jié)束日期4.3工程延期條款5.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1質(zhì)量要求5.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.3質(zhì)量保障措施6.工程費(fèi)用及支付方式6.1工程總價(jià)款6.2費(fèi)用支付進(jìn)度6.3支付方式及支付賬戶(hù)6.4發(fā)票開(kāi)具及報(bào)銷(xiāo)7.工程變更7.1變更條件7.2變更程序7.3變更費(fèi)用及責(zé)任劃分8.違約責(zé)任8.1承攬方違約8.2委托方違約8.3違約責(zé)任認(rèn)定及賠償9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2仲裁機(jī)構(gòu)9.3訴訟管轄法院10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約保密條款11.合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同終止條件11.4合同終止后的相關(guān)事宜12.其他條款12.1不可抗力12.2法律適用12.3合同的附件13.合同簽署日期14.合同簽署地點(diǎn)第一部分：合同如下：第一條承攬工程概述1.1工程名稱(chēng)：根據(jù)雙方協(xié)商確定的工程名稱(chēng)。1.2工程地點(diǎn)：具體到街道和門(mén)牌號(hào)碼的工程實(shí)施地點(diǎn)。1.3工程內(nèi)容：詳細(xì)列舉承攬的工程內(nèi)容，包括但不限于泥瓦工程、墻面抹灰、地面鋪設(shè)等。第二條承攬方基本信息2.1承攬方名稱(chēng)：填寫(xiě)承攬方的全稱(chēng)。2.2承攬方地址：承攬方的注冊(cè)地址或主要營(yíng)業(yè)地點(diǎn)。2.3承攬方聯(lián)系人及聯(lián)系方式：填寫(xiě)承攬方的聯(lián)系人姓名及其聯(lián)系電話(huà)。第三條委托方基本信息3.1委托方名稱(chēng)：填寫(xiě)委托方的全稱(chēng)。3.2委托方地址：委托方的注冊(cè)地址或主要營(yíng)業(yè)地點(diǎn)。3.3委托方聯(lián)系人及聯(lián)系方式：填寫(xiě)委托方的聯(lián)系人姓名及其聯(lián)系電話(huà)。第四條工程期限4.1工程預(yù)計(jì)開(kāi)始日期：雙方約定的工程開(kāi)始實(shí)施的日期。4.2工程預(yù)計(jì)結(jié)束日期：雙方約定的工程完成的最終日期。4.3工程延期條款：約定工程延期的條件和處理辦法，包括但不限于延期天數(shù)、費(fèi)用承擔(dān)等。第五條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1質(zhì)量要求：詳細(xì)說(shuō)明工程的質(zhì)量要求，包括材料、工藝、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。5.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：列舉工程驗(yàn)收的具體標(biāo)準(zhǔn)，包括質(zhì)量、安全、環(huán)保等。5.3質(zhì)量保障措施：承攬方應(yīng)采取的質(zhì)量保障措施，包括但不限于質(zhì)量檢測(cè)、維修承諾等。第六條工程費(fèi)用及支付方式6.1工程總價(jià)款：雙方約定的工程總價(jià)款，以貨幣形式表達(dá)。6.2費(fèi)用支付進(jìn)度：雙方約定的工程費(fèi)用支付的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和比例。6.3支付方式及支付賬戶(hù)：雙方約定的支付方式和支付賬戶(hù)信息。6.4發(fā)票開(kāi)具及報(bào)銷(xiāo)：承攬方應(yīng)按委托方要求開(kāi)具正規(guī)發(fā)票，并明確報(bào)銷(xiāo)流程。第八條工程變更8.1變更條件：列舉工程變更的條件，如設(shè)計(jì)變更、工程量增減等。8.2變更程序：詳細(xì)說(shuō)明工程變更的程序，包括變更申請(qǐng)、審批、實(shí)施等。8.3變更費(fèi)用及責(zé)任劃分：變更產(chǎn)生的費(fèi)用承擔(dān)和責(zé)任劃分，包括但不限于額外費(fèi)用、工期調(diào)整等。第九條違約責(zé)任9.1承攬方違約：列舉承攬方違約的情形，如工期延誤、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等。9.2委托方違約：列舉委托方違約的情形，如未按時(shí)支付款項(xiàng)、提供場(chǎng)地等。9.3違約責(zé)任認(rèn)定及賠償：明確違約責(zé)任的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和賠償方式，包括但不限于賠償金額、賠償時(shí)限等。第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式：雙方選擇的爭(zhēng)議解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。10.2仲裁機(jī)構(gòu)：如選擇仲裁，填寫(xiě)約定的仲裁機(jī)構(gòu)名稱(chēng)。10.3訴訟管轄法院：如選擇訴訟，明確訴訟管轄法院的名稱(chēng)。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容：列舉需要保密的信息，如商業(yè)秘密、技術(shù)資料等。11.2保密期限：明確保密信息的保護(hù)期限。11.3違約保密條款：違反保密條款的后果，包括但不限于違約金、賠償責(zé)任等。第十二條合同的生效、變更和終止12.1合同生效條件：明確合同生效的條件，如雙方簽字蓋章、審批通過(guò)等。12.2合同變更程序：詳細(xì)說(shuō)明合同變更的程序，包括變更協(xié)議的簽署、審批等。12.3合同終止條件：列舉合同終止的條件，如工程完成、雙方協(xié)商一致等。12.4合同終止后的相關(guān)事宜：明確合同終止后的處理事項(xiàng)，如結(jié)算、清理現(xiàn)場(chǎng)等。第十三條其他條款13.1不可抗力：列舉不可抗力的情形，如自然災(zāi)害、社會(huì)動(dòng)蕩等。13.2法律適用：明確合同適用的法律法規(guī)。13.3合同的附件：明確合同附件的名稱(chēng)和數(shù)量。第十四條合同簽署日期14.1合同簽署日期：填寫(xiě)合同簽署的日期。14.2合同簽署地點(diǎn)：填寫(xiě)合同簽署的地點(diǎn)。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：工程設(shè)計(jì)圖紙?jiān)敿?xì)要求：圖紙應(yīng)清晰、完整，包含工程的所有細(xì)節(jié)和要求。說(shuō)明：工程設(shè)計(jì)圖紙是工程實(shí)施的基礎(chǔ)，雙方應(yīng)共同確認(rèn)圖紙無(wú)誤。附件2：工程材料清單詳細(xì)要求：清單應(yīng)詳細(xì)列出所有所需材料的種類(lèi)、規(guī)格、數(shù)量等信息。說(shuō)明：工程材料清單用于確保雙方對(duì)工程所需材料有共同的認(rèn)識(shí)和理解。附件3：工程進(jìn)度計(jì)劃詳細(xì)要求：計(jì)劃應(yīng)明確工程的各個(gè)階段和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。說(shuō)明：工程進(jìn)度計(jì)劃有助于雙方監(jiān)控工程的實(shí)施進(jìn)度和時(shí)間安排。附件4：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)詳細(xì)要求：手冊(cè)應(yīng)包含工程質(zhì)量驗(yàn)收的具體標(biāo)準(zhǔn)和流程。說(shuō)明：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)用于確保工程質(zhì)量符合雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)。附件5：合同變更申請(qǐng)表詳細(xì)要求：申請(qǐng)表應(yīng)包含變更的工程內(nèi)容、理由、影響等。說(shuō)明：合同變更申請(qǐng)表用于記錄和審批工程變更的相關(guān)信息。附件6：違約行為記錄表詳細(xì)要求：記錄表應(yīng)詳細(xì)記錄違約行為的時(shí)間、地點(diǎn)、具體情況等。說(shuō)明：違約行為記錄表用于記錄和跟蹤合同履行過(guò)程中的違約行為。附件7：爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確爭(zhēng)議解決的方式、機(jī)構(gòu)、程序等。說(shuō)明：爭(zhēng)議解決協(xié)議用于指導(dǎo)雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)如何進(jìn)行解決。附件8：保密協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確保密信息的范圍、期限、違約責(zé)任等。說(shuō)明：保密協(xié)議用于保護(hù)雙方的商業(yè)秘密和技術(shù)資料不被泄露。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.工期延誤：未按照合同約定的時(shí)間完成工程。2.質(zhì)量不達(dá)標(biāo)：工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。3.費(fèi)用支付延誤：委托方未按時(shí)支付工程款項(xiàng)。4.提供場(chǎng)地延誤：委托方未按時(shí)提供施工場(chǎng)地。5.設(shè)計(jì)變更未經(jīng)同意：未經(jīng)雙方同意擅自變更設(shè)計(jì)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.工期延誤：按照合同約定的違約金比例計(jì)算違約金額。2.質(zhì)量不達(dá)標(biāo)：要求承攬方進(jìn)行返工、維修或支付違約金。3.費(fèi)用支付延誤：按照合同約定的違約金比例計(jì)算違約金額。4.提供場(chǎng)地延誤：按照合同約定的違約金比例計(jì)算違約金額。5.設(shè)計(jì)變更未經(jīng)同意：要求承攬方支付因變更產(chǎn)生的額外費(fèi)用。示例說(shuō)明：如果承攬方未按照合同約定的時(shí)間完成工程，則應(yīng)按照違約金比例計(jì)算違約金額，并支付給委托方。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀(guān)情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)動(dòng)蕩等。2.違約金：指一方違反合同約定時(shí)，按照約定或法律規(guī)定向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X(qián)賠償。3.合同解除：指合同雙方或單方依法終止合同關(guān)系的行為。4.仲裁：指雙方約定將合同爭(zhēng)議提交給仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決的一種爭(zhēng)議解決方