2025 PEX管道施工合同

2025PEX管道施工合同本合同（以下簡稱“本合同”）由以下雙方于（填寫具體地點）簽訂：發(fā)包人（以下簡稱“甲方”）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡方式：承包人（以下簡稱“乙方”）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡方式：鑒于甲方需要進行PEX管道施工工程（以下簡稱“本工程”），乙方具有相應的施工資質和能力，雙方經友好協(xié)商，根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《建設工程質量管理條例》等相關法律法規(guī)，本著平等、自愿、誠實信用的原則，達成如下協(xié)議：第一條項目概況1.1工程名稱：2025PEX管道施工工程1.2工程地點：1.3工程內容：（詳細描述工程內容，例如：PEX管道的鋪設、安裝、連接、測試等，具體以設計圖紙和工程量清單為準）1.4工程規(guī)模：（描述工程規(guī)模，例如：管道長度、管徑、設計壓力等）1.5工程質量標準：（明確工程質量要求，例如：符合國家相關標準和規(guī)范，達到等級）第二條施工內容2.1乙方負責完成本工程的施工任務，包括但不限于以下內容：（詳細列舉施工內容，如管道鋪設、支架安裝、管道連接、水壓試驗、氣壓試驗等）2.2乙方應當按照甲方提供的設計圖紙、技術要求和施工規(guī)范進行施工，確保工程質量符合約定標準。2.3乙方應當對施工過程中產生的廢棄物進行妥善處理，符合環(huán)保要求。第三條工期3.1開工日期：年月日3.2竣工日期：年月日3.3總工期：天（具體以實際簽訂合同為準）3.4因下列原因導致工期延誤的，乙方可以順延工期：（1）不可抗力事件；（2）甲方未能按時提供施工圖紙或材料；（3）工程量變更或設計調整經雙方確認后；（4）其他非乙方原因造成的延誤。3.5工期順延應當由乙方提出書面申請，經甲方確認后方可生效。第四條工程費用4.1本工程的合同總金額為：人民幣元（大寫：）4.2工程費用的支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付合同總金額的%作為預付款，即人民幣元；（2）工程進度達到%時，甲方支付合同總金額的%，即人民幣元；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付剩余工程款，即人民幣元。4.3付款方式：（1）銀行轉賬；（2）其他方式：。4.4甲方應當按照約定時間支付工程款，不得無故拖延。若甲方逾期支付，乙方有權暫停施工或順延工期。第五條雙方權利與義務5.1甲方權利與義務（1）提供施工場地、施工圖紙及相關資料；（2）按時支付工程款；（3）協(xié)助乙方辦理相關施工手續(xù)；（4）對乙方的施工質量進行監(jiān)督，提出合理建議。5.2乙方權利與義務（1）嚴格按照設計圖紙和施工規(guī)范進行施工，確保工程質量；（2）按時完成施工任務，不得無故拖延工期；（3）做好施工現場的安全管理工作，確保施工安全；（4）工程竣工后，向甲方提供完整的竣工資料，包括但不限于施工記錄、檢測報告等。第六條工程質量與驗收6.1工程質量標準：（詳細描述工程質量要求，例如：管道接頭符合規(guī)范，水壓試驗壓力達到標準等）6.2驗收程序：（1）施工過程中，乙方應當及時通知甲方進行隱蔽工程驗收；（2）工程竣工后，乙方應當提前個工作日通知甲方進行竣工驗收；（3）驗收合格后，雙方簽署《竣工驗收報告》。6.3若驗收不合格，乙方應當在甲方指定時間內進行整改，并承擔整改費用。第七條安全責任7.1乙方應當嚴格遵守國家安全生產法律法規(guī)，做好施工現場的安全管理工作。7.2因乙方施工不當導致的安全事故，由乙方承擔全部責任。7.3甲方應當為施工現場提供必要的安全措施，協(xié)助乙方做好安全管理工作。第八條保修8.1工程保修期限：自工程竣工驗收合格之日起，管道工程保修期為年。8.2保修范圍：因施工質量問題導致的管道泄漏、堵塞等問題。第九條違約責任9.1甲方違約責任（1）逾期支付工程款的，每逾期一日，按照逾期金額的%支付違約金；（2）因甲方原因導致工程停工或延誤的，應當承擔相應損失。9.2乙方違約責任（1）因施工質量不符合約定標準的，乙方應當在指定時間內進行整改，并承擔整改費用；（2）因乙方原因導致工期延誤的，每逾期一日，按照合同總金額的%支付違約金；（3）若乙方將工程轉包或分包，甲方有權解除合同，乙方應當承擔由此造成的損失。第十條爭議解決10.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應當通過友好協(xié)商解決。10.2協(xié)商不成的，任何一方可以向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十一條其他條款11.1本合同未盡事宜，雙方可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。11.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.3本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：日期：年月