2025建筑施工分包合同范本

2025建筑施工分包合同范本合同編號：簽訂地點：簽訂日期：本合同由以下雙方于年月日簽訂：甲方（發(fā)包方）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡方式：乙方（分包方）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡方式：根據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方承攬甲方發(fā)包的工程建筑施工分包事項達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3承包范圍：1.4承包方式：1.5工程質量標準：1.6安全文明施工要求：第二條工期2.1開工日期：2.2竣工日期：2.3總工期：2.4工期延誤：（1）因甲方原因導致的延誤，甲方應書面通知乙方停工，并承擔相應損失。（2）因乙方原因導致的延誤，每延誤一日，乙方應按合同約定支付違約金。第三條工程質量3.1工程質量標準：3.2材料設備要求：3.3隱蔽工程驗收：乙方應提前小時通知甲方進行隱蔽工程驗收，驗收合格后方可繼續(xù)施工。3.4質量保修：乙方對施工質量負責，保修期限為年，保修范圍為。第四條合同價款與支付4.1合同總金額：人民幣元（大寫：元整）。4.2付款方式：（1）預付款：合同簽訂后日內支付合同總金額的%。（2）進度款：按月結算，每月日前提交上月完成工程量的報表，經(jīng)甲方審核后支付相應比例的進度款。（3）竣工款：工程竣工驗收合格后日內支付剩余款項。4.3發(fā)票要求：乙方應提供符合國家稅務規(guī)定的正式發(fā)票。第五條雙方權利與義務甲方權利與義務：5.1負責提供工程所需的施工圖紙、技術資料及施工場地。5.2負責協(xié)調乙方與其他分包方的關系。5.3按時支付合同約定的款項。5.4對乙方施工過程進行監(jiān)督，有權要求乙方整改不符合合同約定的行為。乙方權利與義務：5.5按照合同約定的工期、質量標準完成施工任務。5.6使用甲方提供的施工場地及材料時，應妥善保管并合理使用，如有損壞應負責賠償。5.7遵守施工現(xiàn)場的安全管理規(guī)定，確保施工安全。5.8負責施工人員的管理和培訓，確保施工人員具備相應的資質。第六條安全施工與責任6.1乙方應嚴格遵守國家及地方的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，采取有效措施確保施工安全。6.2施工期間發(fā)生的安全事故，乙方應承擔相應責任，并及時處理。6.3乙方應為施工人員購買意外傷害保險，費用由乙方承擔。第七條工程驗收與移交7.1工程竣工后，乙方應提前日通知甲方進行驗收。7.2驗收合格后，雙方簽署《竣工驗收報告》。7.3工程移交：驗收合格后日內，乙方應將工程及相關資料移交給甲方，并辦理移交手續(xù)。第八條合同價款調整8.1因設計變更或甲方要求增加的工程量，雙方應另行簽訂補充協(xié)議，明確新增工程量的價款。8.2因市場價格波動或政策性調整，合同價款不做調整。第九條違約責任9.1甲方違約責任：（1）未按約定支付款項的，每逾期一日，按未付金額的%支付違約金。（2）無故解除合同的，應賠償乙方遭受的損失。9.2乙方違約責任：（1）未按約定工期完成施工任務的，每延誤一日，按合同總金額的%支付違約金。（2）施工質量不符合約定標準的，乙方應返工至合格，并承擔相應費用。第十條爭議解決10.1因本合同引起的爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十一條其他條款11.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。11.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：日期：乙方（蓋章）：法定代表