腳手架承攬施工合同協(xié)議

腳手架承攬施工合同協(xié)議?甲方（承攬人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________乙方（定作人）：名稱：__________________統(tǒng)一社會信用代碼：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________鑒于乙方工程建設(shè)需要，甲方具備腳手架承攬施工的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》相關(guān)規(guī)定，就乙方將腳手架承攬施工項(xiàng)目交由甲方完成事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述（一）施工范圍1.乙方[具體項(xiàng)目名稱]工程施工所需的內(nèi)外腳手架搭建、拆除及相關(guān)配套設(shè)施的安裝與拆除。具體包括但不限于建筑物外墻雙排落地腳手架、建筑物內(nèi)部滿堂腳手架、電梯井道腳手架、樓梯間防護(hù)腳手架以及各類施工操作平臺的搭建與拆除。2.上述腳手架搭建及拆除工作需按照乙方提供的施工圖紙、技術(shù)要求及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保滿足施工安全和質(zhì)量要求。（二）腳手架規(guī)格及材料要求1.腳手架管材應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的[具體材質(zhì)及規(guī)格型號]鋼管，其材質(zhì)應(yīng)具有足夠的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性，管壁厚度不得小于[規(guī)定厚度]。2.扣件應(yīng)采用與鋼管管徑相匹配的標(biāo)準(zhǔn)扣件，材質(zhì)應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保連接牢固可靠，無裂縫、變形等缺陷。3.腳手板應(yīng)采用[具體材質(zhì)及規(guī)格型號]的合格產(chǎn)品，其材質(zhì)應(yīng)具備一定的強(qiáng)度和防滑性能，表面應(yīng)平整、無破損。4.安全網(wǎng)應(yīng)采用符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)的密目式安全網(wǎng)，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)滿足施工現(xiàn)場安全防護(hù)要求。（三）施工要求1.甲方應(yīng)嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行的建筑施工安全技術(shù)規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及乙方提供的施工方案進(jìn)行腳手架的搭建和拆除作業(yè)。在施工過程中，應(yīng)確保腳手架的搭設(shè)牢固、穩(wěn)定，滿足施工人員和物料的承載要求，不得偷工減料或擅自更改施工方案。2.腳手架搭建完成后，應(yīng)經(jīng)乙方及相關(guān)質(zhì)量安全監(jiān)督部門驗(yàn)收合格后方可投入使用。在使用過程中，甲方應(yīng)定期對腳手架進(jìn)行檢查、維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，確保腳手架始終處于安全可靠狀態(tài)。3.拆除腳手架時(shí)，甲方應(yīng)按照規(guī)定的順序和方法進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違規(guī)拆除或野蠻施工，確保拆除過程安全有序，不對周邊環(huán)境和建筑物造成損壞。二、權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利要求乙方按照合同約定支付承攬費(fèi)用。在乙方未按照合同約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任或采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。根據(jù)施工實(shí)際情況，在不違反合同約定和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的前提下，對施工方案提出合理的調(diào)整建議。2.義務(wù)按照本合同約定的施工范圍、規(guī)格及材料要求、施工要求，組織專業(yè)施工隊(duì)伍進(jìn)行腳手架的搭建、拆除及相關(guān)配套設(shè)施的安裝與拆除工作，并確保施工質(zhì)量和安全符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及乙方要求。負(fù)責(zé)提供完成本合同約定工作所需的全部設(shè)備、工具、材料及人員，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。施工過程中，安排專人負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全管理，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，確保施工人員遵守安全操作規(guī)程，杜絕安全事故發(fā)生。如因甲方原因?qū)е掳踩鹿剩追綉?yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并負(fù)責(zé)賠償因此給乙方及第三方造成的全部損失。定期向乙方匯報(bào)施工進(jìn)度，接受乙方的監(jiān)督檢查。按照乙方要求及時(shí)整改施工過程中存在的問題，確保工程順利進(jìn)行。腳手架搭建及拆除完成后，負(fù)責(zé)清理施工現(xiàn)場，做到工完場清。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定的施工范圍、規(guī)格及材料要求、施工要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量和安全。對甲方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)甲方存在違規(guī)施工或質(zhì)量安全問題，有權(quán)要求甲方立即整改。在甲方完成合同約定的工作并經(jīng)驗(yàn)收合格后，按照合同約定支付承攬費(fèi)用。2.義務(wù)向甲方提供詳細(xì)的施工圖紙、技術(shù)要求及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，并對甲方進(jìn)行技術(shù)交底，確保甲方清楚了解施工要求。在施工現(xiàn)場為甲方提供必要的施工條件和便利，協(xié)助甲方解決施工過程中遇到的與施工場地、周邊環(huán)境等相關(guān)的問題。按照合同約定的時(shí)間和方式向甲方支付承攬費(fèi)用。如因乙方原因逾期支付，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。組織相關(guān)人員對甲方完成的工作進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或不符合合同約定的情況，應(yīng)及時(shí)通知甲方整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。三、承攬費(fèi)用及支付方式（一）承攬費(fèi)用1.經(jīng)雙方協(xié)商一致，本合同承攬費(fèi)用總計(jì)為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此費(fèi)用為固定總價(jià)，包含完成本合同約定工作所需的全部費(fèi)用，除因乙方提出的變更要求導(dǎo)致工程量增加或減少外，合同總價(jià)不再調(diào)整。2.上述承攬費(fèi)用包含但不限于腳手架搭建、拆除、運(yùn)輸、安裝、維護(hù)、管理費(fèi)、利潤、稅金以及因履行本合同所需的一切費(fèi)用。（二）支付方式1.合同簽訂后，乙方應(yīng)向甲方支付承攬費(fèi)用的[預(yù)付款比例]作為預(yù)付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。甲方收到預(yù)付款后開始組織施工。2.腳手架搭建至[具體進(jìn)度節(jié)點(diǎn)]并經(jīng)乙方驗(yàn)收合格后，乙方支付承攬費(fèi)用的[進(jìn)度款比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。3.腳手架全部搭建完成并經(jīng)乙方及相關(guān)質(zhì)量安全監(jiān)督部門驗(yàn)收合格后，乙方支付承攬費(fèi)用的[進(jìn)度款比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。4.腳手架拆除至[具體進(jìn)度節(jié)點(diǎn)]并經(jīng)乙方驗(yàn)收合格后，乙方支付承攬費(fèi)用的[進(jìn)度款比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。5.腳手架全部拆除完成且施工現(xiàn)場清理完畢，經(jīng)乙方最終驗(yàn)收合格后，乙方支付剩余承攬費(fèi)用，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方每次付款前，甲方應(yīng)向乙方提供合法有效的發(fā)票，否則乙方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本合同約定的施工范圍、規(guī)格及材料要求、施工要求進(jìn)行施工，導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)或乙方遭受損失的，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工直至達(dá)到合同要求，并賠償乙方因此遭受的全部損失。如因甲方原因?qū)е鹿こ萄诱`，每延誤一天，甲方應(yīng)按照合同總價(jià)的[延誤違約金比例]向乙方支付違約金；延誤超過[規(guī)定天數(shù)]天的，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)返還乙方已支付的全部費(fèi)用，并按照合同總價(jià)的[解除合同違約金比例]向乙方支付違約金。2.甲方未按照合同約定的時(shí)間完成腳手架搭建或拆除工作，每逾期一天，應(yīng)按照合同總價(jià)的[逾期違約金比例]向乙方支付違約金；逾期超過[規(guī)定天數(shù)]天的，乙方有權(quán)另行委托第三方完成相關(guān)工作，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)，甲方還應(yīng)按照合同總價(jià)的[違約賠償比例]向乙方支付違約金。3.因甲方原因?qū)е掳踩鹿拾l(fā)生，甲方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并負(fù)責(zé)賠償乙方及第三方因此遭受的全部損失。同時(shí)，乙方有權(quán)視情節(jié)輕重扣除甲方部分或全部承攬費(fèi)用，如甲方行為給乙方造成惡劣影響或重大損失的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.甲方違反本合同約定，擅自將承攬工作轉(zhuǎn)包或分包給第三方的，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)返還乙方已支付的全部費(fèi)用，并按照合同總價(jià)的[轉(zhuǎn)包分包違約金比例]向乙方支付違約金。同時(shí)，甲方應(yīng)承擔(dān)轉(zhuǎn)包或分包行為給乙方造成的全部損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本合同約定的時(shí)間和方式向甲方支付承攬費(fèi)用，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[逾期付款違約金比例]向甲方支付違約金。2.乙方未按照合同約定向甲方提供施工圖紙、技術(shù)要求及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)或未進(jìn)行技術(shù)交底，導(dǎo)致甲方無法正常施工或造成工程延誤的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。如因乙方原因?qū)е鹿こ套兏蛟黾庸ぷ髁?，乙方?yīng)按照實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用向甲方支付額外費(fèi)用，并相應(yīng)順延工期。3.乙方擅自對甲方已完成的工作進(jìn)行修改或變更，導(dǎo)致甲方需要重新施工或增加工作量的，乙方應(yīng)按照實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用向甲方支付額外費(fèi)用，并相應(yīng)順延工期。同時(shí)，乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的其他損失。4.乙方未按照合同約定組織驗(yàn)收或拖延驗(yàn)收時(shí)間，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。如乙方無正當(dāng)理由拒絕驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格又不提出整改意見的，視為乙方認(rèn)可甲方完成的工作，乙方應(yīng)按照合同約定支付承攬費(fèi)用。五、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款（一）合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式[份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。（二）保密條款雙方應(yīng)對在履行本合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。本條款的保密期限為自本合同生效之日起[保密期限]年。（三）不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、政府行為、社會異常事件等。因不可抗力事件導(dǎo)致一方無法履行本合同約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后及時(shí)通知對方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力事件對合同履行的影響程度，協(xié)商決定是否變更或解除本合同。（四）合同變更與解除1.本合同的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或補(bǔ)充協(xié)議作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。2.在履行本合同過程中，若一方提出解除合同，需提前[通知期限]天書面通知對方，并經(jīng)對方書面同意。因解除合同給對方造成損失的，提出解除合同方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.若出現(xiàn)下列情形之一，一方有權(quán)解除合同：因不可抗力致使合同目