2025版建筑工程施工勞務承包合同范本 鐵路工程施工勞務承包合同

2025版建筑工程施工勞務承包合同范本鐵路工程施工勞務承包合同正文第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程規(guī)模：1.4發(fā)包人：（以下簡稱“發(fā)包人”）1.5承包人：（以下簡稱“承包人”）1.6項目經(jīng)理：（身份碼：）第一條承包范圍2.1承包內(nèi)容：承包人根據(jù)發(fā)包人提供的施工圖紙、技術規(guī)范及施工組織設計，完成本工程的施工任務，具體包括但不限于以下內(nèi)容：（1）土石方工程：（2）路基工程：（3）橋梁工程：（4）隧道工程：（5）其他相關工程：2.2承包方式：2.3承包人應按照發(fā)包人提供的施工計劃和要求，組織施工力量，確保工程質量和工期。第二條工期要求3.1總工期：本工程自年月日開工，至年月日竣工，總工期為天。3.2分部工期要求：承包人應按照發(fā)包人制定的施工進度計劃完成各分部工程，具體節(jié)點工期詳見附件。3.3工期順延：因不可抗力、發(fā)包人原因或設計變更導致的停工，經(jīng)發(fā)包人書面確認后，工期相應順延。第三條質量標準4.1工程質量要求：承包人必須嚴格按照國家或行業(yè)的工程質量標準和規(guī)范進行施工，確保工程達到標準。4.2質量驗收：承包人應配合發(fā)包人進行施工過程中的質量檢查，按要求提供施工記錄、檢測報告等資料。工程竣工后，承包人應配合發(fā)包人完成竣工驗收。4.3質量責任：若因承包人施工原因導致工程質量不達標，承包人應無條件返工，相關費用由承包人承擔，并承擔由此造成的工期延誤責任。第四條安全文明施工5.1安全施工要求：承包人應嚴格遵守國家、地方及行業(yè)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，制定安全施工方案，配備必要的安全防護設施，確保施工過程中的安全。5.2文明施工要求：承包人應做到施工場地整潔，材料堆放有序，減少揚塵、噪音污染，確保施工過程中的文明施工。5.3保險責任：承包人應為其施工人員購買意外傷害保險，并為施工設備購買相關保險。如發(fā)生安全事故，承包人應承擔相應責任，并配合發(fā)包人處理善后事宜。5.4職業(yè)病防治：承包人應采取有效措施預防職業(yè)病，確保施工人員的身心健康。第五條合合同價款及支付方式6.1合同總價：本合同總價為人民幣元（大寫：元整），合同總價包含但不限于人工費、材料費、機械費、管理費、利潤等相關費用。6.2計價方式：本合同采用方式計價，具體計價標準為。6.3支付方式：發(fā)包人按工程進度支付承包人工程款，具體支付節(jié)點為：（1）承包人進場后，發(fā)包人支付合同總價的%作為預付款；（2）承包人完成工程節(jié)點后，發(fā)包人支付合同總價的%；（3）承包人完成工程節(jié)點后，發(fā)包人支付合同總價的%；（4）工程竣工驗收合格后，發(fā)包人支付剩余合同款的%。6.4逾期支付：如發(fā)包人逾期支付工程款，應按日向承包人支付逾期部分的%作為違約金。第六條雙方權利義務7.1發(fā)包人權利義務（1）發(fā)包人有權對承包人的施工進度、質量、安全進行監(jiān)督和管理。（2）發(fā)包人負責提供施工場地、施工圖紙、技術資料及相關政策文件。（3）發(fā)包人應按合同約定支付工程款，不得無故拖欠。7.2承包人權利義務（1）承包人有權要求發(fā)包人按合同約定支付工程款。（2）承包人應按合同約定組織施工，確保工程按期保質完成。（3）承包人應合理使用發(fā)包人提供的材料和設備，如有損壞應予以賠償。（4）承包人應妥善處理施工過程中產(chǎn)生的廢棄物，不得隨意傾倒。第七條違約責任8.1承包人違約責任：（1）承包人未按合同約定工期完成施工任務，每延誤一天，應向發(fā)包人支付合同總價的%作為違約金。（2）承包人施工質量不達標，除承擔返工費用外，每發(fā)生一次質量事故，應向發(fā)包人支付合同總價的%作為違約金。（3）承包人未按合同約定安全文明施工，經(jīng)發(fā)包人指出后仍不改正的，應向發(fā)包人支付合同總價的%作為違約金。8.2發(fā)包人違約責任：（1）發(fā)包人未按合同約定支付工程款，應按日向承包人支付逾期部分的%作為違約金。（2）發(fā)包人未按合同約定提供施工條件，導致工程停工，應承擔由此造成的損失。第八條爭議解決9.1本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向人民法院提起訴訟。第九條合同生效與終止10.1合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同終止：本合同在工程竣工驗收合格、工程款結清后自行終止。第十條補充條款11.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。11.2本合同附件為合同組成部分，與合同正文具有同等法律效力。第十一條合同附件本合同的附件包括：（1）施工圖紙（2）施工進度計劃（3）質量標準及驗收要求（4）安全文明施工要求（5）工程款支付計劃第十二條簽