2019-2025年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同能力檢測(cè)試卷B卷附答案

2019-2025年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同能力檢測(cè)試卷B卷附答案

單選題（共400題）1、《合同法》賦予設(shè)備工程承包人的工程款享有法定優(yōu)先權(quán)，下列“優(yōu)先權(quán)”表述正確的是()。A.設(shè)備工程承包人工程款債權(quán)優(yōu)先于其他民事主體的權(quán)利，但不優(yōu)先于其他民事主體在設(shè)備工程上設(shè)定的抵押權(quán)B.具有法定優(yōu)先權(quán)的設(shè)備工程價(jià)款包括承包人為設(shè)備工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報(bào)酬等實(shí)際支出的費(fèi)用，也包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失C.消費(fèi)者交付購買商品房的全部或者大部分款項(xiàng)后，承包人的法定優(yōu)先權(quán)不得對(duì)抗買受人D.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為12個(gè)月【答案】C2、設(shè)備工程合同的計(jì)價(jià)方式不同，雙方當(dāng)事人的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)不同，承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)最多的合同計(jì)價(jià)方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價(jià)合同C.成本加固定費(fèi)用D.混合合同【答案】B3、當(dāng)工程師動(dòng)用暫定金額指示承包商從指定渠道購買生產(chǎn)設(shè)備、材料或服務(wù)時(shí)，承包商應(yīng)得到款項(xiàng)是()。A.承包商為此工作實(shí)際支付的成本B.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的管理費(fèi)C.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的利潤D.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的管理費(fèi)和利潤【答案】D4、設(shè)備工程合同管理的根本任務(wù)是()。A.設(shè)備工程合同的簽訂、履行、保修B.設(shè)備工程合同約定的設(shè)計(jì)、制造、安裝C.設(shè)備工程合同質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制D.與業(yè)主簽訂委托監(jiān)理合同【答案】C5、《合同法》中規(guī)定的“締約過失責(zé)任”是指()。A.訂立合同時(shí)，由于本方對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足，履行過程中受到的損失應(yīng)由自己負(fù)責(zé)B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導(dǎo)致的損失，應(yīng)由委托人承擔(dān)C.由于本方授權(quán)簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責(zé)任D.因訂立合同時(shí)對(duì)方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對(duì)方承擔(dān)賠償責(zé)任【答案】D6、在設(shè)備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。A.設(shè)備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失B.設(shè)備監(jiān)理工程師批示錯(cuò)誤，致使業(yè)主受到損失C.因設(shè)備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進(jìn)行中間驗(yàn)收，致使業(yè)主受到損失D.因分包商過錯(cuò)，致使業(yè)主受到損失【答案】D7、某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務(wù)，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務(wù)完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時(shí)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定()。A.尚無合同關(guān)系B.合同沒有成立C.合同已經(jīng)成立D.由于法律規(guī)定建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，故發(fā)包人不承擔(dān)責(zé)任【答案】C8、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護(hù)欄被撞落后長時(shí)間未予安裝，施工人員發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)立即報(bào)告給的管理人員是()。A.班組長B.監(jiān)理工程師C.本單位負(fù)責(zé)人D.總監(jiān)理工程師【答案】C9、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯(cuò)誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時(shí)間支付進(jìn)度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對(duì)延遲付款獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費(fèi)用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對(duì)承包商的補(bǔ)償D.如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費(fèi)用受到影響，可以提出工期延長及補(bǔ)償費(fèi)用和利潤的要求【答案】A10、下列關(guān)于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是()。A.對(duì)仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴B.協(xié)商是解決糾紛的重要方式，和解協(xié)議是具有強(qiáng)制執(zhí)行的效力C.當(dāng)事人可以通過調(diào)解程序解決合同爭(zhēng)議D.對(duì)法院一審判決不服，可以向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁【答案】C11、下列所有權(quán)的取得方式中，屬于原始取得的是()。A.受贈(zèng)B.收益C.繼承D.受讓【答案】B12、下列關(guān)于仲裁審理的說法，正確的是()。A.仲裁應(yīng)當(dāng)開庭審理，當(dāng)事人也可以協(xié)議書面審理B.仲裁應(yīng)當(dāng)書面審理，當(dāng)事人也可以協(xié)議開庭審理C.仲裁開庭審理的，應(yīng)當(dāng)公開審理情況D.仲裁開庭審理的，一次開庭必須查明全部案件事實(shí)【答案】A13、《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任包括()。A.企業(yè)賠償責(zé)任、商家賠償責(zé)任B.民事責(zé)任、行政責(zé)任、刑事責(zé)任C.一切責(zé)任D.產(chǎn)品責(zé)任、缺陷責(zé)任【答案】B14、基于安全施工的保障，在()前，承包商應(yīng)提供圍欄、照明設(shè)施、保衛(wèi)器材等安全保障設(shè)施。A.進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)B.工程開工C.工程竣工移交D.獲得履約證書【答案】C15、根據(jù)《擔(dān)保法》，債權(quán)人和保證人對(duì)保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，保證人承擔(dān)保證責(zé)任的方式是()。A.一般保證B.保證人要求的方式C.債權(quán)人要求的方式D.連帶責(zé)任保證【答案】D16、根據(jù)我國《合同法》，要約的生效時(shí)間為()。A.要約人發(fā)出要約時(shí)B.要約到達(dá)受要約人時(shí)C.要約人通知受要約人時(shí)D.受要約人作出承諾時(shí)【答案】B17、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭(zhēng)端的方法是()。A.DAB決定B.友好協(xié)商C.仲裁D.訴訟【答案】C18、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，合同當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任適用()責(zé)任原則。A.無過錯(cuò)B.過錯(cuò)C.推定過錯(cuò)D.混合【答案】A19、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》對(duì)產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時(shí)效的規(guī)定，我國的產(chǎn)品責(zé)任訴訟時(shí)效為()年。A.1B.2C.4D.10【答案】B20、承包商的設(shè)計(jì)、承包商文件、工程的實(shí)施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時(shí)正在使用的。A.基準(zhǔn)日期B.投標(biāo)截止日期C.中標(biāo)通知到達(dá)承包商D.開工日期【答案】A21、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報(bào)表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B22、能夠引起民事法律關(guān)系產(chǎn)生、變更或終止的客觀情況即是()。A.民事法律關(guān)系B.民事行為C.法律責(zé)任D.法律事實(shí)【答案】D23、某建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)時(shí)，三家投標(biāo)人組成了聯(lián)合體參加競(jìng)標(biāo)，最終該聯(lián)合體中標(biāo)，應(yīng)與招標(biāo)人簽訂合同的是()。A.聯(lián)合體B.聯(lián)合體各方C.聯(lián)合體中的牽頭人D.聯(lián)合體中的資質(zhì)較高方【答案】B24、某工程公司使用變?cè)斓馁Y質(zhì)證書參與某工程項(xiàng)目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D25、某文藝團(tuán)體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發(fā)表。1982年對(duì)該作品進(jìn)行了修改，于1984年3月8日再度公開發(fā)表。根據(jù)我國《著作權(quán)法》規(guī)定，該作品著作權(quán)的財(cái)產(chǎn)權(quán)保護(hù)期限至()。A.2021年5月4日B.2034年3月8日C.2021年12月31日D.2034年12月31日【答案】C26、地處北京的甲公司就購買某一專用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達(dá)甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達(dá)，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設(shè)備托運(yùn)給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應(yīng)由()承擔(dān)該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半【答案】B27、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數(shù)量以及每類施工設(shè)備的數(shù)量的時(shí)間周期是()。A.1周B.2周C.1個(gè)月D.2個(gè)月【答案】C28、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，招標(biāo)人可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的情形是()。A.主要工藝、技術(shù)采用特定專有技術(shù)B.需要向原中標(biāo)人采購工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求C.采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過大D.國有資金投資占控股或者主導(dǎo)地位【答案】C29、根據(jù)《物權(quán)法》，物權(quán)分為()。A.所有權(quán)、債權(quán)和用益物權(quán)B.動(dòng)產(chǎn)物權(quán)、不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)和權(quán)利質(zhì)權(quán)C.所有權(quán)、用益物權(quán)和擔(dān)保物權(quán)D.抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)和留置權(quán)【答案】C30、設(shè)備采購合同，供貨方負(fù)責(zé)代運(yùn)設(shè)備的，交付設(shè)備日期以()的日期為準(zhǔn)。A.發(fā)運(yùn)設(shè)備時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)設(shè)備單上的戳記B.采購方收到設(shè)備C.采購方在承運(yùn)部門簽收設(shè)備單上簽收D.供貨方將設(shè)備交到承運(yùn)部門【答案】A31、下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人義務(wù)的陳述，錯(cuò)誤的是()。A.交付設(shè)備B.交付設(shè)備所有權(quán)憑證和其他憑證C.移交設(shè)備中體現(xiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)D.接受設(shè)備檢驗(yàn)【答案】C32、在設(shè)備工程合同談判中，將賣方對(duì)賣出后的貨物提供售后質(zhì)量保修服務(wù)的期限稱為()。A.缺陷責(zé)任期B.質(zhì)量保證期C.缺陷通知期D.設(shè)備維修期【答案】C33、投標(biāo)人參加投標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在()送達(dá)投標(biāo)文件。A.投標(biāo)有效期內(nèi)B.評(píng)標(biāo)開始之前C.開標(biāo)時(shí)間之前D.中標(biāo)通知書發(fā)出之前【答案】C34、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應(yīng)提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔(dān)該批貨物毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的起始時(shí)間是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B35、設(shè)備工程合同生效后，設(shè)備工程合同的變更，()。A.不能出自于業(yè)主的要求B.不能出自于承包商的建議C.只能出自于監(jiān)理工程師的建議D.既可以出自于業(yè)主的要求，也可以來自于承包商的建議【答案】D36、承包商應(yīng)按照()，為業(yè)主人員提供必要的設(shè)施。A.業(yè)主要求中的規(guī)定B.投標(biāo)書附錄的規(guī)定C.工程師的指示D.業(yè)主人員的需要【答案】A37、根據(jù)《合同法》規(guī)定，招標(biāo)公告屬于()。A.要約邀請(qǐng)B.要約C.再要約D.承諾【答案】A38、債務(wù)人將合同的部分義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的，應(yīng)當(dāng)()。A.通知債權(quán)人B.經(jīng)債權(quán)人同意C.與第三人約定且經(jīng)主管部門批準(zhǔn)D.通知債權(quán)人并在合同管理機(jī)關(guān)備案【答案】B39、下列關(guān)于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關(guān)系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進(jìn)行調(diào)解【答案】D40、根據(jù)FIDIC《設(shè)計(jì)采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)在()仔細(xì)審查雇主要求。A.基準(zhǔn)日期前B.基準(zhǔn)日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A41、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權(quán)限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)直接由被代理人享有和承擔(dān)的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執(zhí)法【答案】A42、根據(jù)世界銀行《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)、供應(yīng)和安裝采購標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》，招標(biāo)文件包括()。A.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.投標(biāo)人須知、招標(biāo)資料表和投標(biāo)保函C.投標(biāo)人須知、業(yè)主要求和設(shè)計(jì)文件D.招標(biāo)程序、招標(biāo)資料表、合同條件和進(jìn)度計(jì)劃【答案】A43、下列關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的表述，正確的是()。A.當(dāng)事人對(duì)行政訴訟的判決不服，可以申請(qǐng)行政復(fù)議B.當(dāng)事人對(duì)行政復(fù)議的決定不服，可以提起行政訴訟C.行政復(fù)議決定書一經(jīng)送達(dá)，即發(fā)生法律效力D.行政訴訟一審終結(jié)【答案】B44、設(shè)備工程合同文件一般包括()。A.投標(biāo)保函、合同條件及附件B.合同條件及投標(biāo)保函C.合同協(xié)議書及招標(biāo)文件D.合同條件、技術(shù)文件和附件【答案】D45、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應(yīng)提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔(dān)該批貨物毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的起始時(shí)間是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B46、下列選項(xiàng)中，屬于合同收尾階段工作內(nèi)容的是()。A.修補(bǔ)質(zhì)量缺陷B.結(jié)算預(yù)付款C.設(shè)計(jì)交底D.裁決合同爭(zhēng)端【答案】A47、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于標(biāo)的物提存的事由，表述不正確的是()。A.債權(quán)人喪失民事行為能力未確定監(jiān)護(hù)人的B.債權(quán)人下落不明的C.債權(quán)人被宣告死亡，未確定繼承人的D.債權(quán)人主張?zhí)岽娴摹敬鸢浮緿48、設(shè)備工程完工后，()應(yīng)組織對(duì)設(shè)備工程項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。A.業(yè)主B.設(shè)備監(jiān)理工程師C.設(shè)計(jì)人D.承包人【答案】A49、某設(shè)備工程合同履行期間，業(yè)主基于自身利益的考慮而終止合同。業(yè)主3月1日發(fā)出的終止合同通知于次日到達(dá)承包商、業(yè)主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時(shí)間是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】D50、由于變更計(jì)劃、制造要求而造成設(shè)計(jì)工作的返工、停工、窩工或修改時(shí)，委托人應(yīng)()。A.按照合同約定支付設(shè)計(jì)費(fèi)B.依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用C.與設(shè)計(jì)人就設(shè)計(jì)費(fèi)用問題重新協(xié)商D.償付逾期違約金【答案】B51、2006年5月10日，甲公司向乙公司發(fā)出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復(fù)有效。甲公司發(fā)出要約后后悔，遂于5月11日發(fā)出取消要約的通知。要約于5月12日到達(dá)乙公司，取消要約的通知于5月13日到達(dá)乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達(dá)甲公司。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.要約被撤銷B.承諾生效C.要約失效D.要約被撤回【答案】A52、執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)的合同，當(dāng)事人一方逾期提貨時(shí)恰遇政府指導(dǎo)價(jià)格上漲，應(yīng)按()執(zhí)行A.原價(jià)格B.新價(jià)格C.原價(jià)和新價(jià)的平均價(jià)格D.當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格【答案】B53、按照《擔(dān)保法》的規(guī)定，下列財(cái)產(chǎn)中可以作為抵押物的是()。A.抵押人依法有權(quán)處分的國有土地使用權(quán)B.抵押人的宅基地使用權(quán)C.抵押人擁有的股票D.學(xué)校設(shè)施【答案】A54、根據(jù)《保險(xiǎn)法》，對(duì)保險(xiǎn)合同中()的條款，保險(xiǎn)人在訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)在投保單、保險(xiǎn)單或者其他保險(xiǎn)憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對(duì)該條款的內(nèi)容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說明。A.糾紛解決方式B.免除保險(xiǎn)人責(zé)任C.保險(xiǎn)費(fèi)用收取D.免除投保人責(zé)任【答案】B55、組建編制設(shè)備工程合同的團(tuán)隊(duì)時(shí)，團(tuán)隊(duì)人員的知識(shí)構(gòu)成至少應(yīng)包括()。A.設(shè)備工程技術(shù)知識(shí)、商務(wù)知識(shí)和法律知識(shí)B.設(shè)備工程技術(shù)知識(shí)、商務(wù)知識(shí)和管理知識(shí)C.商務(wù)知識(shí)、管理知識(shí)和法律知識(shí)D.管理知識(shí)、法律知識(shí)和設(shè)備工程技術(shù)知識(shí)【答案】A56、合同法律關(guān)系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的()關(guān)系。A.社會(huì)B.權(quán)利義務(wù)C.道德D.人際【答案】B57、采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，合同成立的地點(diǎn)是()。A.發(fā)件人的主營業(yè)地B.發(fā)件人的經(jīng)常居住地C.收件人的主營業(yè)地D.收件人的經(jīng)常居住地【答案】C58、在設(shè)備工程合同的索賠爭(zhēng)議提起仲裁或訴訟時(shí)，設(shè)備監(jiān)理工程師處于()地位。A.原告B.第三人C.證人D.被告【答案】C59、承包商按照工程師的指示更新了進(jìn)度計(jì)劃，并按照新的進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施設(shè)備工程。承擔(dān)由此帶來的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用的是()。A.工程師承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，承包商承擔(dān)費(fèi)用B.工程師承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)主承擔(dān)費(fèi)用C.承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用D.業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用【答案】C60、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，招標(biāo)人在招標(biāo)文件中載明的投標(biāo)有效期，起算時(shí)間是()之日。A.投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)文件B.招標(biāo)人收到投標(biāo)文件C.提交投標(biāo)文件截止D.提交投標(biāo)保證【答案】C61、某工程施工合同爭(zhēng)議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A62、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。A.法定代理終止B.委托代理終止C.指定代理終止D.無權(quán)代理終止【答案】B63、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C64、按照我國《合同法》關(guān)于合同一般條款的規(guī)定，下列不屬于合同內(nèi)容的是()。A.當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所B.標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬C.履行期限、地點(diǎn)和方式D.”一裁二審“條款【答案】D65、某廠開發(fā)一種新型節(jié)能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃?xì)夤薨l(fā)生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個(gè)最能支持某廠立場(chǎng)()。A.該爐具尚未投入流通B.該戶居民如何得到爐具的事實(shí)不清C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應(yīng)由其自負(fù)D.該戶居民應(yīng)向提供給其爐具的人索賠【答案】A66、對(duì)于一項(xiàng)重大的設(shè)備工程，設(shè)備工程的操作和維修培訓(xùn)是一個(gè)重要環(huán)節(jié)，下列關(guān)于培訓(xùn)的說法，正確的是()。A.工程師應(yīng)對(duì)業(yè)主人員進(jìn)行操作和維修培訓(xùn)B.是否需要對(duì)業(yè)主人員進(jìn)行培訓(xùn)應(yīng)在承包商建議書中規(guī)定C.完成培訓(xùn)工作是設(shè)備工程滿足接收要求而竣工的條件之一D.合同中如果要求對(duì)業(yè)主人員進(jìn)行培訓(xùn)，相關(guān)方應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)完成培訓(xùn)工作【答案】C67、資金安排證明的應(yīng)當(dāng)由()出具。A.工程師B.業(yè)主C.業(yè)主開戶銀行D.保險(xiǎn)公司【答案】C68、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品合同責(zé)任的訴訟時(shí)效期間為()年。A.lB.2C.4D.10【答案】A69、承包商的設(shè)計(jì)、承包商文件、工程的實(shí)施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時(shí)正在使用的。A.基準(zhǔn)日期B.投標(biāo)截止日期C.中標(biāo)通知到達(dá)承包商D.開工日期【答案】A70、下列關(guān)于承包人的工程價(jià)款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。A.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年B.行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價(jià)款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價(jià)款優(yōu)先權(quán)不得對(duì)抗交付該商品房全部?jī)r(jià)款的消費(fèi)者D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價(jià)款受償【答案】C71、在買賣合同中，當(dāng)事人約定檢驗(yàn)期間的，買方應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期間內(nèi)將標(biāo)的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責(zé)任【答案】A72、當(dāng)事人依法經(jīng)過協(xié)商，可以變更合同，當(dāng)事人對(duì)合同變更的內(nèi)容約定不明確的()。A.按變更的內(nèi)容確定B.由仲裁機(jī)構(gòu)裁決決定合同內(nèi)容C.推定為未變更D.重新確定合同內(nèi)容【答案】C73、FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應(yīng)按合同規(guī)定的份數(shù)和時(shí)間向工程師提交最終報(bào)表草案并附證明文件。A.接收證書B.履約擔(dān)保C.履約證書D.保留金【答案】C74、在因缺陷產(chǎn)品導(dǎo)致人身損害的產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系中，權(quán)利主體是()。A.法人B.自然人C.銷售者D.倉儲(chǔ)者【答案】B75、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償?shù)恼?qǐng)求權(quán)，在造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費(fèi)者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】D76、根據(jù)我國招標(biāo)投標(biāo)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，招標(biāo)方式不包括()。A.議標(biāo)B.公開招標(biāo)C.邀請(qǐng)招標(biāo)D.分兩階段進(jìn)行招標(biāo)【答案】A77、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，由施工單位進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產(chǎn)管理人員D.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人【答案】B78、由于業(yè)主原因造成竣工試驗(yàn)的延誤，承包商有權(quán)獲得的補(bǔ)償是()。A.竣工時(shí)間B.費(fèi)用C.費(fèi)用和利潤D.竣工時(shí)間、費(fèi)用和利潤【答案】C79、承包商應(yīng)在設(shè)備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補(bǔ)。A.竣工時(shí)間B.缺陷通知期期滿C.頒發(fā)接收證書D.保留金返還【答案】B80、在下列各項(xiàng)中，符合代理特征的是()。A.代理人不應(yīng)僅限于代理權(quán)限內(nèi)實(shí)施代理行為(濫用代理權(quán))B.代理人以自己的名義實(shí)施代理行為C.代理人在授權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立地表現(xiàn)自己的意思D.代理結(jié)果歸屬代理人【答案】C81、承包商提交履約保證的期限是()。A.收到中標(biāo)函后的28天內(nèi)B.簽訂合同后的28天內(nèi)C.收到開工通知后的28天內(nèi)D.設(shè)備工程合同生效前【答案】A82、甲公司按合同向乙公司出售一臺(tái)通用設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則甲公司應(yīng)按照()履行交貨義務(wù)。A.地方標(biāo)準(zhǔn)B.國家標(biāo)準(zhǔn)C.乙方要求D.甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)【答案】B83、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請(qǐng)書之日起()個(gè)月內(nèi)作出復(fù)議決定，申請(qǐng)人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.1B.2C.3D.6【答案】B84、下列關(guān)于設(shè)備工程合同溝通相關(guān)內(nèi)容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關(guān)術(shù)語的統(tǒng)一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統(tǒng)一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對(duì)信息的理解D.沖突會(huì)對(duì)履行合同產(chǎn)生破壞作用，工程師應(yīng)依據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定沖突解決方式【答案】A85、招標(biāo)文件要求招標(biāo)人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的10%B.中標(biāo)合同金額的10%C.招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的5%D.中標(biāo)合同金額的2%【答案】B86、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)為工程、生產(chǎn)設(shè)備、材料和承包商文件投保，保險(xiǎn)的有效期應(yīng)從()。A.開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止B.開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止C.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)工程接收證書止D.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)最終付款證書止【答案】A87、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，下列情形中，訴訟時(shí)效期間為4年的是()。A.張某因工傷要求損害賠償B.某設(shè)備廠商因租用倉庫而拒付租金C.甲廠購買的機(jī)床存在質(zhì)量缺陷D.某項(xiàng)目部進(jìn)口日本的數(shù)控設(shè)備與合同不符，提起仲裁【答案】D88、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，工程的照管責(zé)任由承包商轉(zhuǎn)移至業(yè)主的時(shí)間是()之日。A.進(jìn)行工程竣工試驗(yàn)B.簽發(fā)接收證書C.接收工程D.工程竣工【答案】B89、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報(bào)表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B90、承包商將運(yùn)達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的承包商的主要設(shè)備移出現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師助理D.項(xiàng)目經(jīng)理【答案】B91、如果業(yè)主未能按合同約定的時(shí)間和方式給予承包商進(jìn)入和占用現(xiàn)場(chǎng)的權(quán)利，承包商有權(quán)獲得()的補(bǔ)償。A.工期延長B.相應(yīng)費(fèi)用C.合理利潤D.工期延長和相應(yīng)費(fèi)用加合理利潤【答案】D92、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C93、買賣合同中標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于買受人承擔(dān)的是()。A.因買受人的原因致使標(biāo)的物不能按照約定的期限交付的B.交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物C.因標(biāo)的物質(zhì)量不符合要求，買受人拒受或解除合同的D.出賣人完成了標(biāo)的物交付，但未按約定交付有關(guān)單證資料的【答案】C94、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價(jià)格的5%D.合同價(jià)格的10%【答案】A95、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，合同當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任適用()責(zé)任原則。A.無過錯(cuò)B.過錯(cuò)C.推定過錯(cuò)D.混合【答案】A96、甲公司按合同向乙公司交付一套標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量要求，則甲方應(yīng)按照()履行。A.地方標(biāo)準(zhǔn)B.乙方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C.國家標(biāo)準(zhǔn)D.甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)【答案】C97、根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》，生產(chǎn)者采取召回措施責(zé)任的起始時(shí)間為產(chǎn)品“投入流通后”，該時(shí)間從()時(shí)起算。A.產(chǎn)品離開生產(chǎn)者的成品倉庫B.發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題C.產(chǎn)品造成人身傷害D.受害人投訴【答案】A98、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，除從事礦山開采、建筑施工和危險(xiǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存活動(dòng)的生產(chǎn)經(jīng)營單位外，從業(yè)人員超過()人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。A.50B.100C.200D.300【答案】D99、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對(duì)業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D100、如果出現(xiàn)缺陷的生產(chǎn)設(shè)備不能在現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)，承包商可征得()同意，將有缺陷的生產(chǎn)設(shè)備移出現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)。A.業(yè)主B.業(yè)主代表C.工程師代表D.工程師【答案】A101、施工單位對(duì)建設(shè)行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應(yīng)當(dāng)受理的是()。A.對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)侵權(quán)賠償糾紛進(jìn)行的調(diào)解B.撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定C.因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分D.關(guān)于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定【答案】B102、我國解決合同爭(zhēng)議采取“或裁或?qū)彙敝贫龋绻?dāng)事人就合同爭(zhēng)議的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時(shí)，只能通過()方式最終解決合同爭(zhēng)議。A.和解B.調(diào)解C.行政復(fù)議D.訴訟【答案】D103、某建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的價(jià)格為500萬元，設(shè)計(jì)單位已接受委托方支付合同價(jià)的20%的定金，無正當(dāng)理由拒不履行合同義務(wù)，則委托方有權(quán)要求設(shè)計(jì)單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C104、在保證合同的一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權(quán)的情形是()。A.債務(wù)人住所變更，致使債權(quán)人要求其履行債務(wù)發(fā)生重大困難的B.人民法院受理債務(wù)入破產(chǎn)案件，中止執(zhí)行程序的C.主合同爭(zhēng)議未經(jīng)審判的D.債務(wù)人無償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)的【答案】C105、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對(duì)承包商的設(shè)備進(jìn)行投保時(shí)，保險(xiǎn)有效期限是()。A.設(shè)備起運(yùn)日起，至設(shè)備離開現(xiàn)場(chǎng)B.設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)起，至使用該設(shè)備的工程竣工C.開工之日起，至頒發(fā)接收證書D.開工之日起，至竣工時(shí)間屆滿【答案】A106、按照FIDIC新黃皮書的規(guī)定，如果在業(yè)主接收整個(gè)設(shè)備工程或單位工程后進(jìn)行竣工后試驗(yàn)，確定可以開始試驗(yàn)日期的是()。A.工程師B.工程師代表C.承包商D.業(yè)主【答案】D107、若由于業(yè)主原因使竣工試驗(yàn)無法按預(yù)定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行，則承包商有權(quán)索賠因此造成的()。A.缺陷通知期延長損失B.費(fèi)用支出，且含合理利潤C(jī).直接損失D.費(fèi)用支出，但不含合理利潤【答案】B108、下列文件中，屬于工程師監(jiān)督承包商實(shí)施過程和實(shí)施方法的重要依據(jù)的是()。A.設(shè)計(jì)文件B.業(yè)主要求C.承包商建議書D.中標(biāo)通知書【答案】C109、工程師收到承包商的簽發(fā)接收證書申請(qǐng)后，未在()天內(nèi)作出答復(fù)，而工程或單位工程(視情況而定)實(shí)質(zhì)上符合合同要求，應(yīng)認(rèn)為在上述期限的最后一天已經(jīng)簽發(fā)了接收證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B110、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場(chǎng)的樓梯口、電梯井口，設(shè)置明顯的()。A.安全設(shè)施B.安全警示標(biāo)志C.安全疏散標(biāo)志D.安全報(bào)警裝置【答案】B111、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，投標(biāo)人少于()個(gè)時(shí)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。A.2B.3C.4D.5【答案】B112、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同委托人違約責(zé)任的敘述，錯(cuò)誤的是()。A.委托人不履行合同，無權(quán)請(qǐng)求返還定金B(yǎng).因委托人變更制造要求而造成設(shè)計(jì)修改，應(yīng)依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用C.委托人超過合同約定的日期付費(fèi)時(shí)應(yīng)向設(shè)計(jì)人償付逾期違約金D.政府主管部門對(duì)設(shè)計(jì)文件不審批，委托人也應(yīng)支付設(shè)計(jì)費(fèi)【答案】D113、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師簽發(fā)履約證書的期限是()的28天內(nèi)。A.通過竣工試驗(yàn)后B.完成缺陷修補(bǔ)工作后C.缺陷通知期期滿后D.承包商提交最終報(bào)表前【答案】C114、下列文件均屬于設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同的組成部分，如果在運(yùn)用時(shí)發(fā)生矛盾，應(yīng)優(yōu)先適用()。A.監(jiān)理投標(biāo)書B.中標(biāo)通知書C.專用條件D.協(xié)議書及附件【答案】D115、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，如果承包商無正當(dāng)理由延誤了竣工試驗(yàn)，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內(nèi)進(jìn)行竣工試驗(yàn)。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B116、對(duì)于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對(duì)自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認(rèn)權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認(rèn)權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A117、公開招標(biāo)與邀請(qǐng)招標(biāo)在招標(biāo)程序上的主要差異表現(xiàn)為()。A.是否進(jìn)行資格預(yù)審B.是否組織現(xiàn)場(chǎng)考察C.是否解答投標(biāo)單位的質(zhì)疑D.是否公開開標(biāo)【答案】A118、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗(yàn)的日期B.工程師頒發(fā)接收證書的日期C.承包商竣工試驗(yàn)申請(qǐng)書中注冊(cè)的竣工日期D.接收證書上標(biāo)明的竣工日期【答案】D119、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書B.承包商完成了該部分工程的全部施工C.已經(jīng)對(duì)該部分工程進(jìn)行了竣工試驗(yàn)D.業(yè)主已對(duì)該部分工程支付了工程款【答案】A120、在生產(chǎn)安全事故中受到傷害的從業(yè)人員，除依法享有工傷社會(huì)保險(xiǎn)外，還依法有權(quán)向()提出賠償要求。A.本單位安全生產(chǎn)管理人員B.政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門C.本單位D.本單位上級(jí)主管部門【答案】C121、《安全生產(chǎn)法》確定的安全生產(chǎn)管理方針是()。A.行業(yè)管理、企業(yè)負(fù)責(zé)B.安全為了生產(chǎn)、生產(chǎn)必須安全C.安全第一、人人有責(zé)D.安全第一、預(yù)防為主【答案】D122、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)當(dāng)通知建設(shè)單位和()。A.監(jiān)理單位B.設(shè)計(jì)單位C.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)D.建設(shè)行政主管部門【答案】C123、下列與不可抗力相關(guān)的敘述，錯(cuò)誤的是()。A.不可抗力是指不能預(yù)見、不可避免并不能克服的客觀情況B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除責(zé)任責(zé)任C.當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，也可根據(jù)情況部分免除責(zé)任D.不可抗力包括合同中約定的不可抗力情形【答案】C124、在下列各項(xiàng)中，符合代理特征的是()。A.代理人不應(yīng)僅限于代理權(quán)限內(nèi)實(shí)施代理行為(濫用代理權(quán))B.代理人以自己的名義實(shí)施代理行為C.代理人在授權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立地表現(xiàn)自己的意思D.代理結(jié)果歸屬代理人【答案】C125、設(shè)備工程項(xiàng)目合同體系分析的重點(diǎn)在于()。A.不同合同間的工作協(xié)調(diào)B.檢核合同成立所必備的條款C.均衡雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)D.設(shè)計(jì)特殊事件的處理機(jī)制【答案】A126、甲公司按合同向乙公司出售一臺(tái)通用設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則甲公司應(yīng)按照()履行交貨義務(wù)。A.地方標(biāo)準(zhǔn)B.國家標(biāo)準(zhǔn)C.乙方要求D.甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)【答案】B127、某工程公司使用變?cè)斓馁Y質(zhì)證書參與某工程項(xiàng)目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D128、中標(biāo)通知書對(duì)招標(biāo)人和中標(biāo)人具有()效力。A.要約B.要約邀請(qǐng)C.行政D.法律【答案】D129、承包商未遵守對(duì)履約保證的相關(guān)要求而導(dǎo)致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應(yīng)提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B130、FIDIC合同條件規(guī)定，如果業(yè)主在()天內(nèi)未支付進(jìn)度款，則應(yīng)對(duì)延遲付款金額支付融資成本。A.工程師收到承包商申請(qǐng)付款的月報(bào)表后28B.工程師開出付款證書后28C.工程師收到承包商申請(qǐng)付款的月報(bào)表后56D.工程師開出付款證書后56【答案】C131、對(duì)于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對(duì)自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認(rèn)權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認(rèn)權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A132、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺(tái)設(shè)備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司。現(xiàn)乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導(dǎo)致丙公司遭受損失。乙公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任是()。A.向丙公司承擔(dān)違約責(zé)任B.向甲公司承擔(dān)違約責(zé)任C.向丙公司承擔(dān)賠償責(zé)任D.與甲公司共同向丙公司承擔(dān)違約責(zé)任【答案】B133、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，業(yè)主與承包商簽訂合同協(xié)議書的時(shí)限是()天內(nèi)。A.業(yè)主發(fā)出中標(biāo)函的28B.承包商收到中標(biāo)函的28C.承包商提交履約保證的14D.業(yè)主退還投標(biāo)保證的14【答案】B134、FIDIC“新黃皮書”中，按合同規(guī)定的計(jì)量方法，實(shí)際支付給承包商的金額是()。A.進(jìn)度款B.結(jié)算款C.合同價(jià)格D.保留金【答案】C135、與邀請(qǐng)招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序有()。A.資格預(yù)審B.資格后審C.特別審查D.現(xiàn)場(chǎng)踏勘【答案】A136、如果承包商需要另外臨時(shí)征地作為附加工作區(qū)域，應(yīng)當(dāng)征得()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.政府主管部門【答案】B137、下列關(guān)于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是()。A.對(duì)仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴B.協(xié)商是解決糾紛的重要方式，和解協(xié)議是具有強(qiáng)制執(zhí)行的效力C.當(dāng)事人可以通過調(diào)解程序解決合同爭(zhēng)議D.對(duì)法院一審判決不服，可以向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁【答案】C138、某文藝團(tuán)體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發(fā)表。1982年對(duì)該作品進(jìn)行了修改，于1984年3月8日再度公開發(fā)表。根據(jù)我國《著作權(quán)法》規(guī)定，該作品著作權(quán)的財(cái)產(chǎn)權(quán)保護(hù)期限至()。A.2021年5月4日B.2034年3月8日C.2021年12月31日D.2034年12月31日【答案】C139、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實(shí)施某一部分或全部設(shè)備工程后，負(fù)責(zé)對(duì)工程做好保護(hù)措施的是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.造成工程暫停的責(zé)任方【答案】C140、工程師對(duì)承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進(jìn)行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應(yīng)超過()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C141、在設(shè)備工程合同中，承包商擬雇傭的設(shè)計(jì)分包商應(yīng)獲得()的同意。A.業(yè)主B.項(xiàng)目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】C142、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價(jià)格的5%D.合同價(jià)格的10%【答案】A143、在我國，依法代表國家對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督管理的部門是()。A.國務(wù)院B.國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局C.衛(wèi)生部D.國家工商總局【答案】B144、2012年5月8日，王某騎車回家經(jīng)過一個(gè)工地，掉入沒有設(shè)置明顯標(biāo)志和采取安全措施的坑中，當(dāng)時(shí)未予注意，5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現(xiàn)骨折。王某于6月10日出院找到建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺(tái)風(fēng)襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。A.本案訴訟時(shí)效應(yīng)于2013年5月29日屆滿B.本案訴訟時(shí)效應(yīng)于2013年6月10日屆滿C.王某6月11日的行為適用訴訟時(shí)效中止D.王某6月11日的行為適用訴訟時(shí)效中斷【答案】B145、設(shè)備安裝合同應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從()之日起開始計(jì)算。A.簽發(fā)初步驗(yàn)收證書B.啟動(dòng)試車C.性能驗(yàn)收試驗(yàn)D.簽發(fā)最終驗(yàn)收證書【答案】A146、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時(shí)，應(yīng)在()內(nèi)，及時(shí)提交索賠報(bào)告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場(chǎng)資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D147、業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)接收證書后的14B.業(yè)主接收工程后的21C.缺陷通知期屆滿后的14D.業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21【答案】D148、按照FIDIC新黃皮書對(duì)工程接收程序的規(guī)定，工程竣工的日期應(yīng)當(dāng)是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通過竣工試驗(yàn)的日期C.工程師簽發(fā)接收證書的日期D.接收證書中注明的竣工的日期【答案】D149、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)的說法，正確的是()。A.建設(shè)用地使用權(quán)是建設(shè)用地使用權(quán)人對(duì)土地享有占有、使用和收益的權(quán)利B.建設(shè)用地使用權(quán)可以在土地的地表、地上或者地下分別設(shè)立C.設(shè)立建設(shè)用地使用權(quán)，應(yīng)當(dāng)采取招標(biāo)、拍賣等公開競(jìng)價(jià)的方式出讓D.建設(shè)用地使用權(quán)期間屆滿前，國家不得收回該土地【答案】B150、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭(zhēng)端的方法是()。A.DAB決定B.友好協(xié)商C.仲裁D.訴訟【答案】C151、設(shè)備工程合同履行中，承包商提交的進(jìn)度計(jì)劃如與()不相符，工程師可隨時(shí)通知承包商修改進(jìn)度計(jì)劃。A.實(shí)際進(jìn)度B.進(jìn)度計(jì)劃前鋒線C.承包商經(jīng)營計(jì)劃D.承包商人員培訓(xùn)安排【答案】A152、收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，()應(yīng)盡快將投標(biāo)保函退還承包商和其他未中標(biāo)的投標(biāo)者。A.業(yè)主B.評(píng)標(biāo)委員會(huì)C.監(jiān)理工程師D.監(jiān)理工程師代表【答案】A153、根據(jù)《合同法》，因技術(shù)進(jìn)口合同爭(zhēng)議提起訴訟的期限為()年。A.4B.3C.2D.1【答案】A154、在設(shè)備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。A.設(shè)備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失B.設(shè)備監(jiān)理工程師批示錯(cuò)誤，致使業(yè)主受到損失C.因設(shè)備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進(jìn)行中間驗(yàn)收，致使業(yè)主受到損失D.因分包商過錯(cuò)，致使業(yè)主受到損失【答案】D155、某住宅工程竣工1年后，房地產(chǎn)開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時(shí)，購房者也拖欠房地產(chǎn)開發(fā)商的購房款，且已到該支付的時(shí)間。此時(shí)，施工企業(yè)應(yīng)()。A.以自己的名義向人民法院主張?jiān)撡彿靠頑.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義向人民法院主張?jiān)撡彿靠頒.以自己的名義直接向購房者主張?jiān)撡彿靠頓.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義直接向購房者主張?jiān)撡彿靠睢敬鸢浮緼156、甲、乙兩企業(yè)欲進(jìn)行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.可撤銷C.可變更D.效力待定【答案】A157、買賣合同中標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于買受人承擔(dān)的是()。A.因買受人的原因致使標(biāo)的物不能按照約定的期限交付的B.交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物C.因標(biāo)的物質(zhì)量不符合要求，買受人拒受或解除合同的D.出賣人完成了標(biāo)的物交付，但未按約定交付有關(guān)單證資料的【答案】C158、如果承包商因工程師未能及時(shí)簽發(fā)付款證書而終止合同，則應(yīng)提前()天通知業(yè)主終止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B159、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對(duì)許可證獲準(zhǔn)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查的方式不包括()。A.日常監(jiān)督檢查B.定期監(jiān)督檢查C.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查D.產(chǎn)品自查自檢【答案】D160、對(duì)于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對(duì)自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認(rèn)權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認(rèn)權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A161、如果承包商隱蔽已經(jīng)完成的工作前未通知工程師進(jìn)行檢驗(yàn)，則當(dāng)工程師提出剝露檢驗(yàn)要求時(shí)，承擔(dān)由于檢驗(yàn)所產(chǎn)生的費(fèi)用的是()。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.如果檢驗(yàn)的結(jié)果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業(yè)主承擔(dān)全部費(fèi)用，否則，將由承包商承擔(dān)全部費(fèi)用【答案】B162、某水泥廠因技術(shù)問題致使生產(chǎn)的水泥達(dá)不到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，該廠用其他廠家的水泥換上自己的包裝后作為樣品與采購方簽訂水泥供應(yīng)合同。則該合同屬于()簽訂的合同。A.采取欺詐手段B.采取脅迫手段C.因重大誤解D.超越代理權(quán)限【答案】A163、按照我國《合同法》關(guān)于合同一般條款的規(guī)定，下列不屬于合同內(nèi)容的是()。A.當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所B.標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬C.履行期限、地點(diǎn)和方式D.”一裁二審“條款【答案】D164、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。A.承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，但不包括利潤B.承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)或現(xiàn)場(chǎng)外正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，但不包括利潤C(jī).業(yè)主在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，包括利潤D.業(yè)主在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)或現(xiàn)場(chǎng)外正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，但不包括利潤【答案】B165、根據(jù)《擔(dān)保法》，債權(quán)人和保證人對(duì)保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，保證人承擔(dān)保證責(zé)任的方式是()。A.一般保證B.保證人要求的方式C.債權(quán)人要求的方式D.連帶責(zé)任保證【答案】D166、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時(shí)，應(yīng)在()內(nèi)，及時(shí)提交索賠報(bào)告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場(chǎng)資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D167、承包商編制的質(zhì)量管理計(jì)劃，在得到()的批準(zhǔn)后，將此類文件提交給工程師參考。A.業(yè)主B.承包商項(xiàng)目經(jīng)理C.承包商D.工程師代表【答案】B168、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人撤回投標(biāo)文件的，招標(biāo)人退還其已收取的投標(biāo)保證金的期限是()。A.投標(biāo)截止時(shí)間前B.收到投標(biāo)人書面撤回通知時(shí)C.收到投標(biāo)人書面撤回通知之日起5日內(nèi)D.開標(biāo)之日起15日內(nèi)【答案】C169、下列關(guān)于聯(lián)營體的說法，錯(cuò)誤的是()。A.聯(lián)營體的各成員在履行合同上對(duì)業(yè)主負(fù)有連帶責(zé)任B.聯(lián)營體的牽頭方應(yīng)由聯(lián)營體各方認(rèn)可C.如果承包商是依法組建的聯(lián)營體，應(yīng)向工程師通知誰是聯(lián)營體的牽頭方D.未經(jīng)業(yè)主的同意，承包商不得改變其聯(lián)營體的法律地位【答案】C170、某工程施工合同爭(zhēng)議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A171、業(yè)主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優(yōu)勢(shì)B.了解報(bào)價(jià)的構(gòu)成C.討論并共同確認(rèn)某些局部變更D.將過去的雙方業(yè)已達(dá)成的協(xié)議進(jìn)一步確認(rèn)和具體化【答案】A172、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報(bào)酬的，承攬人對(duì)承攬物享有()。A.扣押權(quán)B.留置權(quán)C.處置權(quán)D.抵押權(quán)【答案】B173、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)過評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以()。A.與投標(biāo)人分別談判，重新確定合同條件B.降低評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，宣布綜合得分最高者中標(biāo)C.向招標(biāo)人建議中標(biāo)候選人，由招標(biāo)人酌情決定D.否決所有投標(biāo)【答案】D174、基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)標(biāo)高等原始數(shù)據(jù)使用前，應(yīng)當(dāng)采取合理措施驗(yàn)證其準(zhǔn)確性的責(zé)任方是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商【答案】C175、工程師對(duì)承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進(jìn)行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應(yīng)超過()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C176、如果承包商延誤工程竣工試驗(yàn)且在收到工程師通知后21天內(nèi)未進(jìn)行竣工試驗(yàn)，業(yè)主人員自行進(jìn)行了相應(yīng)試驗(yàn)。下列對(duì)此試驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用承擔(dān)的說法，正確的是()。A.工程合格，承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)主承擔(dān)費(fèi)用B.工程合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用C.工程不合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，承包商承擔(dān)費(fèi)用D.無論試驗(yàn)結(jié)果如何，均由承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用均由承包商承擔(dān)【答案】D177、根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，必須實(shí)行招標(biāo)的項(xiàng)目是()。A.外商投資工業(yè)項(xiàng)目B.涉及國家安全工程C.關(guān)系社會(huì)公共利益的大型基礎(chǔ)設(shè)施D.搶險(xiǎn)救災(zāi)工程【答案】C178、根據(jù)《合同法》，除當(dāng)事人另有約定外，書面合同的成立時(shí)間是()。A.標(biāo)的物交付時(shí)B.雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章時(shí)C.定金支付時(shí)D.承諾到達(dá)時(shí)【答案】B179、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗(yàn)的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B180、在()后，承包商應(yīng)仔細(xì)檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎(chǔ)資料，并將發(fā)現(xiàn)的任何問題通知工程師。A.收到開工通知B.收到中標(biāo)通知C.進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)D.提供設(shè)計(jì)文件【答案】A181、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商按照合同提交索賠報(bào)告后的()天內(nèi)，工程師應(yīng)當(dāng)作出處理決定。A.14B.28C.35D.42【答案】D182、承包商出現(xiàn)的下列情況中，業(yè)主有權(quán)立即終止合同的是()。A.收到違約通知不改正B.企業(yè)破產(chǎn)C.放棄工程D.不按合同規(guī)定實(shí)施工程【答案】B183、根據(jù)索賠依據(jù)不同劃分索賠，當(dāng)事人按照合同條款進(jìn)行的索賠是()。A.按約索賠B.依法索賠C.項(xiàng)目索賠D.費(fèi)用索賠【答案】A184、設(shè)備工程合同的計(jì)價(jià)方式不同，雙方當(dāng)事人的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)不同，承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)最多的合同計(jì)價(jià)方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價(jià)合同C.成本加固定費(fèi)用D.混合合同【答案】B185、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，下列選項(xiàng)中，屬于施工單位應(yīng)采取的安全措施的是()。A.建設(shè)工程施工前，組織設(shè)計(jì)單位與施工班組進(jìn)行技術(shù)交底B.不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍C.實(shí)施爆破作業(yè)前，向公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)領(lǐng)取《爆破物品使用許可證》D.向建設(shè)行政主管部門報(bào)送安全施工措施的資料【答案】B186、承包商按照合同要求編制的竣工文件，應(yīng)保存在現(xiàn)場(chǎng)，并在()，提交工程師兩套副本。A.移交工程時(shí)B.竣工試驗(yàn)開始前C.通過竣工試驗(yàn)后D.申請(qǐng)簽發(fā)接收證書時(shí)【答案】B187、在買賣合同中，當(dāng)事人約定檢驗(yàn)期間的，買方應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期間內(nèi)將標(biāo)的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責(zé)任【答案】A188、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對(duì)業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D189、根據(jù)《合同法》規(guī)定，按合同的約定，應(yīng)當(dāng)先履行義務(wù)的一方當(dāng)事人有確切證據(jù)證明對(duì)方經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化時(shí)，可以()。A.行使同時(shí)履行抗辯權(quán)B.變更合同C.行使撤銷權(quán)D.中止履行合同【答案】D190、FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應(yīng)按合同規(guī)定的份數(shù)和時(shí)間向工程師提交最終報(bào)表草案并附證明文件。A.接收證書B.履約擔(dān)保C.履約證書D.保留金【答案】C191、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》規(guī)定，竣工時(shí)間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項(xiàng)工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時(shí)間。A.投標(biāo)書附錄B.中標(biāo)函C.合同協(xié)議書D.承包商建議書【答案】A192、與邀請(qǐng)招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序是()。A.開標(biāo)B.組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘C.發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書D.發(fā)布招標(biāo)公告【答案】D193、根據(jù)我國《合同法》，要約的生效時(shí)間為()。A.要約人發(fā)出要約時(shí)B.要約到達(dá)受要約人時(shí)C.要約人通知受要約人時(shí)D.受要約人作出承諾時(shí)【答案】B194、如果工程未能通過竣工試驗(yàn)導(dǎo)致工程價(jià)值降低，但合同價(jià)格應(yīng)予減少的扣減金額的方法在合同中沒有說明，經(jīng)雙方協(xié)商確定后，承包商應(yīng)在()前將扣減金額支付給業(yè)主，或根據(jù)業(yè)主的索賠約定支付。A.重新試驗(yàn)B.承包商提交試驗(yàn)報(bào)告C.工程師認(rèn)可試驗(yàn)結(jié)果D.簽發(fā)接收證書【答案】D195、工程師管理合同過程中，無權(quán)處理的事項(xiàng)是()。A.指示承包商調(diào)查引發(fā)工程質(zhì)量缺陷的原因B.撤銷對(duì)承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中業(yè)主的職責(zé)D.為了檢驗(yàn)承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】C196、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商因不可抗力索賠工期的，應(yīng)在不可抗力發(fā)生后的()天，向工程師發(fā)出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C197、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對(duì)業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D198、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，以下說法正確的是()。A.產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時(shí)效期間為1年B.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請(qǐng)求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品最初使用之日起滿5年喪失C.產(chǎn)品只要在明示的安全使用期內(nèi)因存在缺陷造成損害，生產(chǎn)者和銷售者都應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任D.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請(qǐng)求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費(fèi)者之日起滿20年喪失【答案】C199、在我國，下列知識(shí)產(chǎn)權(quán)中，保護(hù)期限為20年的是()。A.發(fā)明專利權(quán)B.實(shí)用新型專利權(quán)C.職務(wù)作品著作權(quán)D.商標(biāo)專用權(quán)【答案】A200、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權(quán)限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)直接由被代理人享有和承擔(dān)的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執(zhí)法【答案】A201、下列屬于民事法律關(guān)系客體中行為的是()。A.貨幣B.計(jì)算機(jī)軟件C.勘察設(shè)計(jì)單位為委托人完成勘察設(shè)計(jì)任務(wù)D.專利權(quán)【答案】C202、根據(jù)FIDIC《設(shè)計(jì)采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在頒發(fā)工程接收證書前的任何時(shí)間，()可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。A.工程師B.工程師助手C.雇主D.雇主代表【答案】C203、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對(duì)業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D204、如果業(yè)主不合理地拖延竣工后試驗(yàn)，由此產(chǎn)生的損失，承包商有權(quán)索賠()。A.竣工時(shí)間及相關(guān)費(fèi)用B.相關(guān)費(fèi)用并加合理利潤C(jī).竣工時(shí)間、相關(guān)費(fèi)用并加合理利潤D.缺陷通知期及相關(guān)費(fèi)用【答案】B205、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務(wù)，受托人應(yīng)向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責(zé)任。委托人的這一權(quán)利為()。A.代理權(quán)B.介入權(quán)C.追認(rèn)權(quán)D.代位權(quán)【答案】B206、訴訟時(shí)效的中止，只能發(fā)生在訴訟時(shí)效期間的()。A.最后4個(gè)月B.最后6個(gè)月C.最后3個(gè)月D.最后2個(gè)月【答案】B207、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對(duì)許可證獲準(zhǔn)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查的方式不包括()。A.日常監(jiān)督檢查B.定期監(jiān)督檢查C.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查D.產(chǎn)品自查自檢【答案】D208、某施工企業(yè)依法獲得的安全生產(chǎn)許可證有效期即將屆滿，該企業(yè)辦理安全生產(chǎn)許可證延期手續(xù)的期限是()。A.期滿前3個(gè)月內(nèi)B.期滿前6個(gè)月內(nèi)C.期滿后15日內(nèi)D.期滿后3個(gè)月內(nèi)【答案】A209、招標(biāo)文件要求招標(biāo)人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的10%B.中標(biāo)合同金額的10%C.招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的5%D.中標(biāo)合同金額的2%【答案】B210、在下列計(jì)價(jià)方式中，承包商幾乎承擔(dān)了設(shè)備工程項(xiàng)目的所有風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.固定總價(jià)合同B.純單價(jià)合同C.單價(jià)與包干混合式合同D.成本加固定費(fèi)用【答案】A211、如果一方因不可抗力事件將或已經(jīng)使其履行合同義務(wù)受阻，通知另一方其受阻不能履行的具體合同義務(wù)的期限是，()。A.覺察到該不可抗力事件的14天內(nèi)B.該不可抗力事件發(fā)生的14天內(nèi)C.覺察到該不可抗力事件的28天內(nèi)D.該不可抗力事件發(fā)生的28天內(nèi)【答案】A212、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽證B.復(fù)議C.和解D.訴訟【答案】C213、如果一方因不可抗力事件將或已經(jīng)使其履行合同義務(wù)受阻，通知另一方其受阻不能履行的具體合同義務(wù)的期限是，()。A.覺察到該不可抗力事件的14天內(nèi)B.該不可抗力事件發(fā)生的14天內(nèi)C.覺察到該不可抗力事件的28天內(nèi)D.該不可抗力事件發(fā)生的28天內(nèi)【答案】A214、下列文件均屬于設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同的組成部分，如果在運(yùn)用時(shí)發(fā)生矛盾，應(yīng)優(yōu)先適用()。A.監(jiān)理投標(biāo)書B.中標(biāo)通知書C.專用條件D.協(xié)議書及附件【答案】D215、某建設(shè)項(xiàng)目在施工招標(biāo)中，投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求提交了投標(biāo)保證金。招標(biāo)人最遲在()日內(nèi)，予以退還投標(biāo)保證金。A.開標(biāo)后30B.完成評(píng)標(biāo)后15C.發(fā)出中標(biāo)通知書30D.簽訂施工合同5【答案】D216、經(jīng)濟(jì)生活中，最為常見的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的產(chǎn)生原因是()。A.侵權(quán)B.合同C.無因管理D.不當(dāng)?shù)美敬鸢浮緽217、施工單位對(duì)建設(shè)行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應(yīng)當(dāng)受理的是()。A.對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)侵權(quán)賠償糾紛進(jìn)行的調(diào)解B.撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定C.因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分D.關(guān)于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定【答案】B218、下列所有權(quán)的取得方式中，屬于原始取得的是()。A.受贈(zèng)B.收益C.繼承D.受讓【答案】B219、津?yàn)I工程公司是設(shè)立在天津市濱海新區(qū)的建筑施工企業(yè)，是中央管理的建筑施工企業(yè)下屬的建筑施工企業(yè)。津?yàn)I工程公司辦理安全生產(chǎn)許可證時(shí)，應(yīng)當(dāng)向()提出申請(qǐng)。A.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門B.國務(wù)院負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門C.天津市人民政府建設(shè)行政主管部門D.天津市人民政府責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門【答案】C220、如果工程師的指示導(dǎo)致承包商因提供合作發(fā)生了某些不可預(yù)見費(fèi)用，則該項(xiàng)指示應(yīng)構(gòu)成()。A.合同文件B.索賠C.爭(zhēng)議D.變更【答案】D221、一般情況下，設(shè)備采購合同中設(shè)備毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)原則是()。A.由出賣人負(fù)責(zé)B.由買受人承擔(dān)C.約定不明確時(shí)，由出賣人與買受人共同承擔(dān)D.設(shè)備交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)【答案】D222、對(duì)于一個(gè)大型的設(shè)備工程，相關(guān)人員在合同文件編制完成后，需對(duì)此文件進(jìn)行評(píng)估，并最終得到()的審查認(rèn)可。A.業(yè)主B.承包商C.設(shè)備監(jiān)理工程師D.總監(jiān)理工程師【答案】A223、具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，依法獨(dú)立享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的企業(yè)是()。A.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)B.合伙企業(yè)C.私營企業(yè)D.法人企業(yè)【答案】D224、某廠開發(fā)一種新型節(jié)能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃?xì)夤薨l(fā)生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個(gè)最能支持某廠立場(chǎng)()。A.該爐具尚未投入流通B.該戶居民如何得到爐具的事實(shí)不清C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應(yīng)由其自負(fù)D.該戶居民應(yīng)向提供給其爐具的人索賠【答案】A225、一般情況下，設(shè)備采購合同中設(shè)備毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)原則是()。A.由出賣人負(fù)責(zé)B.由買受人承擔(dān)C.約定不明確時(shí)，由出賣人與買受人共同承擔(dān)D.設(shè)備交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)【答案】D226、對(duì)于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對(duì)自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認(rèn)權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認(rèn)權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A227、某建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)時(shí)，三家投標(biāo)人組成了聯(lián)合體參加競(jìng)標(biāo)，最終該聯(lián)合體中標(biāo)，應(yīng)與招標(biāo)人簽訂合同的是()。A.聯(lián)合體B.聯(lián)合體各方C.聯(lián)合體中的牽頭人D.聯(lián)合體中的資質(zhì)較高方【答案】B228、大中型工程從發(fā)出中標(biāo)通知書后的()天內(nèi)，雙方應(yīng)按照招投標(biāo)文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A229、FIDIC新黃皮書對(duì)扣除保留金的規(guī)定是()。A.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的10%，每次支付時(shí)應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的5%B.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的5%，每次支付時(shí)應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的10%C.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的10%，每次支付時(shí)應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的10c%D.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的5%，每次支付時(shí)應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的5%【答案】B230、為保護(hù)無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權(quán)益而設(shè)立的代理方式是()。A.有權(quán)代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B231、對(duì)基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)標(biāo)高等原始數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤，應(yīng)由()承擔(dān)責(zé)任。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商【答案】B232、根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，開標(biāo)由()主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。A.招標(biāo)地建設(shè)主管部門B.工程項(xiàng)目所在地建設(shè)主管部門C.招標(biāo)人D.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)【答案】C233、根據(jù)FIDIC《設(shè)計(jì)采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在頒發(fā)工程接收證書前的任何時(shí)間，()可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。A.工程師B.工程師助手C.雇主D.雇主代表【答案】C234、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設(shè)備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時(shí)效起算的時(shí)間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C235、執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)的合同，當(dāng)事人一方逾期提貨時(shí)恰遇政府指導(dǎo)價(jià)格上漲，應(yīng)按()執(zhí)行A.原價(jià)格B.新價(jià)格C.原價(jià)和新價(jià)的平均價(jià)格D.當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格【答案】B236、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，施工人員在施工過程中的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法定義務(wù)是()。A.拒絕執(zhí)行違章指揮B.拒絕冒險(xiǎn)作業(yè)C.檢舉危害生命安全的行為D.嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程【答案】D237、為保護(hù)無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權(quán)益而設(shè)立的代理方式是()。A.有權(quán)代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B238、根據(jù)世界銀行的《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)、供應(yīng)和安裝采購標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》(2008年版，2010年修訂)，設(shè)備工程的招標(biāo)文件包括()。A.投標(biāo)邀請(qǐng)函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式C.招標(biāo)程序、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標(biāo)人須知、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式【答案】B239、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動(dòng)條件不得()。A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)C.低于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)D.高于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【答案】A240、2006年5月10日，甲公司向乙公司發(fā)出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復(fù)有效。甲公司發(fā)出要約后后悔，遂于5月11日發(fā)出取消要約的通知。要約于5月12日到達(dá)乙公司，取消要約的通知于5月13日到達(dá)乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達(dá)甲公司。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.要約被撤銷B.承諾生效C.要約失效D.要約被撤回【答案】A241、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業(yè)主要求D.投標(biāo)函【答案】D242、中標(biāo)人放棄中標(biāo)，依法應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人承擔(dān)的法律責(zé)任，屬于()。A.締約過失責(zé)任B.違約責(zé)任C.行政責(zé)任D.經(jīng)濟(jì)責(zé)任【答案】A243、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同中設(shè)計(jì)人的義務(wù)表述，錯(cuò)誤的是()。A.依照合同規(guī)定的進(jìn)度、質(zhì)量要求提交設(shè)計(jì)成果B.對(duì)設(shè)計(jì)資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充C.提供設(shè)計(jì)依據(jù)資料并對(duì)資料的正確性負(fù)責(zé)D.參加工程竣工驗(yàn)收【答案】C244、某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負(fù)責(zé)人指示土方分包人將積水處理后，再繼續(xù)施工，分包人以下雨已經(jīng)影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發(fā)生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責(zé)任人是()。A.總承包單位B.總承包單位施工負(fù)責(zé)人C.分包人D.施工人員【答案】C245、合同法律關(guān)系的內(nèi)容是()。A.權(quán)利和義務(wù)B.權(quán)利和責(zé)任C.法律事實(shí)D.法律行為【答案】A246、資金安排證明的應(yīng)當(dāng)由()出具。A.工程師B.業(yè)主C.業(yè)主開戶銀行D.保險(xiǎn)公司【答案】C247、設(shè)備工程安裝中，如果由采購方負(fù)責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試，則供貨方的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)內(nèi)容不應(yīng)包括()。A.提供現(xiàn)場(chǎng)的地下管線資料B.派出必要的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員C.重要工序須經(jīng)供貨方現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員簽字確定D.整個(gè)安裝調(diào)試過程應(yīng)在供貨方現(xiàn)場(chǎng)人員指導(dǎo)下進(jìn)行【答案】A248、工程師將其權(quán)利委托給其助手時(shí)，授權(quán)委托書的生效時(shí)間是()。A.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書時(shí)B.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本時(shí)C.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書后第14天D.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本后第14天【答案】B249、如果業(yè)主基于自身利益的考慮而提出終止合同，則承包商獲得相應(yīng)付款的根據(jù)是()條款。A.不可抗力B.索賠C.風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)D.竣工結(jié)算【答案】A250、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列產(chǎn)品中，屬于該法所稱“產(chǎn)品”的是()。A.鍋爐輔機(jī)B.天然氣C.軍工產(chǎn)品D.鐵礦石【答案】A251、設(shè)備設(shè)計(jì)合同生效后，設(shè)計(jì)人由于自身原因拒不履行合同，下列關(guān)于設(shè)計(jì)人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任形式陳述，正確的是()。A.返還委托人已支付的定金B(yǎng).免收設(shè)計(jì)費(fèi)C.雙倍返還定金D.委托人繼續(xù)履行合同【答案】C252、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，下列投標(biāo)文件中，開標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)作為廢標(biāo)處理的是()。A.逾期送達(dá)的投標(biāo)文件B.沒有送到指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件C.關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無法辨認(rèn)的投標(biāo)文件D.未通過資格預(yù)審的申請(qǐng)人提交的投標(biāo)文件【答案】C253、如果業(yè)主不合理地拖延竣工后試驗(yàn)，由此產(chǎn)生的損失，承包商有權(quán)索賠()。A.竣工時(shí)間及相關(guān)費(fèi)用B.相關(guān)費(fèi)用并加合理利潤C(jī).竣工時(shí)間、相關(guān)費(fèi)用并加合理利潤D.缺陷通知期及相關(guān)費(fèi)用【答案】B254、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C255、某必須招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)文件規(guī)定采用評(píng)標(biāo)價(jià)法評(píng)標(biāo)，有甲、乙、丙、丁四家單位投標(biāo)有效。四家單位的投標(biāo)報(bào)價(jià)和評(píng)標(biāo)得分為：甲單位投標(biāo)報(bào)價(jià)1050萬元，評(píng)標(biāo)價(jià)1030萬元；乙單位投標(biāo)報(bào)價(jià)1000萬元，評(píng)標(biāo)價(jià)1000萬元；丙單位投標(biāo)報(bào)價(jià)980萬元，評(píng)標(biāo)價(jià)1050萬元；丁單位投標(biāo)報(bào)價(jià)950萬元，評(píng)標(biāo)價(jià)1020萬元。據(jù)此，第一中標(biāo)候選單位應(yīng)是()。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B256、在我國，依法代表國家對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督管理的部門是()。A.國務(wù)院B.國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局C.衛(wèi)生部D.國家工商總局【答案】B257、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，招標(biāo)人具有編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)能力是指()。A.招標(biāo)人是具備法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體B.招標(biāo)人是具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)法人C.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專業(yè)人員D.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的專家?guī)臁敬鸢浮緾258、下列有關(guān)合同解除的敘述，錯(cuò)誤的是()。A.合同解除包括約定解除和法定解除B.合同解除后，不影響合同中結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力C.當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除合同D.當(dāng)事人單方行使解除權(quán)的，合同自通知到達(dá)對(duì)方時(shí)解除，對(duì)方有異議的，解除權(quán)消滅【答案】D259、下列關(guān)于訴訟時(shí)效的表述中，正確的是()。A.訴訟時(shí)效期間從權(quán)利人的權(quán)利被侵害之日起算