陽(yáng)光房承攬合同協(xié)議

陽(yáng)光房承攬合同協(xié)議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號(hào)碼：__________________地址：__________________聯(lián)系電話(huà)：__________________乙方（承攬人）：公司名稱(chēng)：__________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系電話(huà)：__________________鑒于甲方擬建造陽(yáng)光房，乙方具備相關(guān)的承攬能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方承攬建造陽(yáng)光房事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.陽(yáng)光房規(guī)格陽(yáng)光房位于甲方[具體房屋地址]，長(zhǎng)[x]米，寬[x]米，高度為[x]米，整體呈[具體形狀，如長(zhǎng)方形、多邊形等]。陽(yáng)光房頂部采用[具體材質(zhì)，如夾膠玻璃、耐力板等]，四周框架采用[具體材質(zhì)，如鋁合金、不銹鋼等]，顏色為[具體顏色]。2.設(shè)計(jì)要求乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的房屋整體風(fēng)格及周邊環(huán)境，為陽(yáng)光房設(shè)計(jì)出美觀、實(shí)用且與整體建筑相協(xié)調(diào)的外觀及內(nèi)部布局方案。設(shè)計(jì)方案應(yīng)包含陽(yáng)光房的立面圖、平面圖、剖面圖等詳細(xì)圖紙，經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)后方可實(shí)施。陽(yáng)光房?jī)?nèi)部應(yīng)配備[具體設(shè)施，如遮陽(yáng)簾、通風(fēng)口、排水系統(tǒng)等]，以滿(mǎn)足甲方日常使用需求，具體設(shè)施的規(guī)格、材質(zhì)及功能應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求。3.施工工藝基礎(chǔ)施工：乙方應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及陽(yáng)光房的設(shè)計(jì)要求，進(jìn)行基礎(chǔ)開(kāi)挖、澆筑等施工操作，確?；A(chǔ)牢固、穩(wěn)定，能夠承受陽(yáng)光房的重量及可能受到的外力作用?；A(chǔ)施工應(yīng)符合建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?？蚣馨惭b：框架安裝應(yīng)保證垂直度和水平度，各連接部位應(yīng)緊密、牢固，無(wú)松動(dòng)、變形現(xiàn)象。框架材質(zhì)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，表面應(yīng)進(jìn)行防腐、防銹處理，確保使用壽命。頂部及立面安裝：頂部及立面材料的安裝應(yīng)平整、嚴(yán)密，拼接處應(yīng)無(wú)縫隙，密封膠的使用應(yīng)符合規(guī)范，確保防水、防風(fēng)性能良好。玻璃或其他板材的安裝應(yīng)牢固，無(wú)破損、劃傷等缺陷。配套設(shè)施安裝：遮陽(yáng)簾、通風(fēng)口、排水系統(tǒng)等配套設(shè)施的安裝應(yīng)位置準(zhǔn)確、運(yùn)行順暢，滿(mǎn)足設(shè)計(jì)功能要求。二、權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對(duì)乙方的設(shè)計(jì)方案、施工進(jìn)度、施工質(zhì)量等進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出意見(jiàn)和建議。有權(quán)要求乙方按照合同約定的規(guī)格、質(zhì)量、工期等要求完成陽(yáng)光房的建造工作。在乙方未按照合同約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.義務(wù)向乙方提供陽(yáng)光房建造所需的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地及相關(guān)資料，包括但不限于房屋原始結(jié)構(gòu)圖、周邊環(huán)境照片等，協(xié)助乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查及設(shè)計(jì)工作。按照合同約定的時(shí)間和方式向乙方支付承攬費(fèi)用。對(duì)乙方提交的設(shè)計(jì)方案、施工圖紙等文件及時(shí)進(jìn)行審核確認(rèn)，如在收到后[x]個(gè)工作日內(nèi)未提出異議，則視為認(rèn)可。在陽(yáng)光房建造過(guò)程中，配合乙方做好協(xié)調(diào)工作，如協(xié)調(diào)相鄰關(guān)系等，確保施工順利進(jìn)行。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定支付承攬費(fèi)用。在甲方未按照合同約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并順延工期。根據(jù)甲方的要求及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)設(shè)計(jì)方案和施工方案進(jìn)行合理調(diào)整，但調(diào)整后的方案應(yīng)經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)。2.義務(wù)按照本合同約定的規(guī)格、質(zhì)量、工期等要求，自行組織施工隊(duì)伍，完成陽(yáng)光房的設(shè)計(jì)、建造及安裝工作。施工過(guò)程中應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)建筑施工安全規(guī)范，采取必要的安全防護(hù)措施，確保施工安全，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。嚴(yán)格按照經(jīng)甲方確認(rèn)的設(shè)計(jì)方案、施工圖紙及相關(guān)規(guī)范進(jìn)行施工，確保陽(yáng)光房的質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。施工過(guò)程中應(yīng)接受甲方及相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，對(duì)提出的問(wèn)題及時(shí)整改。負(fù)責(zé)采購(gòu)陽(yáng)光房所需的材料及設(shè)備，所采購(gòu)的材料及設(shè)備應(yīng)符合合同約定的規(guī)格、質(zhì)量要求，并提供產(chǎn)品合格證明等相關(guān)資料。在施工過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況與設(shè)計(jì)方案不符或存在其他影響施工的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并提出解決方案，經(jīng)甲方同意后實(shí)施。工程竣工后，負(fù)責(zé)清理施工現(xiàn)場(chǎng)，做到工完場(chǎng)清。按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及合同約定，為陽(yáng)光房提供質(zhì)量保修服務(wù)，保修期限為自工程竣工驗(yàn)收合格之日起[x]年。在保修期限內(nèi)，對(duì)因乙方施工質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的陽(yáng)光房損壞，乙方應(yīng)免費(fèi)進(jìn)行維修或更換。三、承攬費(fèi)用及支付方式1.承攬費(fèi)用本合同陽(yáng)光房承攬總費(fèi)用為人民幣[大寫(xiě)金額]元整（小寫(xiě)：￥[具體金額]元）。此費(fèi)用為固定總價(jià)，包含乙方完成陽(yáng)光房設(shè)計(jì)、建造、安裝、材料設(shè)備采購(gòu)、運(yùn)輸、稅費(fèi)、利潤(rùn)等所有費(fèi)用，除因甲方提出的設(shè)計(jì)變更或不可抗力因素外，合同履行期間不因任何原因調(diào)整費(fèi)用。2.支付方式合同簽訂后，甲方支付乙方承攬費(fèi)用的[x]%作為預(yù)付款，即人民幣[大寫(xiě)金額]元整（小寫(xiě)：￥[具體金額]元）。陽(yáng)光房框架安裝完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方承攬費(fèi)用的[x]%，即人民幣[大寫(xiě)金額]元整（小寫(xiě)：￥[具體金額]元）。陽(yáng)光房頂部及立面安裝完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方承攬費(fèi)用的[x]%，即人民幣[大寫(xiě)金額]元整（小寫(xiě)：￥[具體金額]元）。陽(yáng)光房整體工程竣工，經(jīng)甲方及相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收合格，乙方提交全部竣工資料后，甲方支付剩余承攬費(fèi)用的[x]%，即人民幣[大寫(xiě)金額]元整（小寫(xiě)：￥[具體金額]元）。乙方應(yīng)在每次申請(qǐng)付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、工期1.本合同陽(yáng)光房建造工期自合同簽訂且甲方支付預(yù)付款之日起開(kāi)始計(jì)算，總工期為[x]天。具體開(kāi)工日期以乙方實(shí)際進(jìn)場(chǎng)施工日期為準(zhǔn)，竣工日期以甲方及相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收合格之日為準(zhǔn)。2.如因甲方原因?qū)е鹿こ萄诱`，工期相應(yīng)順延，乙方應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知甲方，并提供相關(guān)證明文件。因乙方原因?qū)е鹿こ萄诱`的，每延誤一天，乙方應(yīng)按照承攬費(fèi)用的[x]%向甲方支付違約金；延誤超過(guò)[x]天的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)退還甲方已支付的款項(xiàng)，并按照承攬費(fèi)用的[x]%向甲方支付違約金。3.如遇不可抗力因素（如自然災(zāi)害、政府政策調(diào)整等）導(dǎo)致工程無(wú)法正常進(jìn)行，工期相應(yīng)順延，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決辦法，因此造成的損失各自承擔(dān)。五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)陽(yáng)光房的建造質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行的建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及本合同約定的規(guī)格、質(zhì)量要求。乙方應(yīng)確保所提供的材料、設(shè)備及施工工藝均為優(yōu)質(zhì)，無(wú)質(zhì)量缺陷。2.驗(yàn)收程序乙方在各施工階段完成后，應(yīng)提前通知甲方進(jìn)行中間驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后的[x]個(gè)工作日內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，如驗(yàn)收合格，雙方應(yīng)簽署中間驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；如驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格為止，由此產(chǎn)生的費(fèi)用及工期延誤由乙方承擔(dān)。陽(yáng)光房整體工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工報(bào)告及相關(guān)竣工資料（包括但不限于設(shè)計(jì)圖紙、施工記錄、材料設(shè)備合格證明等），甲方應(yīng)在收到竣工報(bào)告及資料后的[x]個(gè)工作日內(nèi)組織相關(guān)部門(mén)及人員進(jìn)行竣工驗(yàn)收。如驗(yàn)收合格，雙方應(yīng)簽署竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；如驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)按照甲方及驗(yàn)收部門(mén)提出的整改意見(jiàn)進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格為止，由此產(chǎn)生的費(fèi)用及工期延誤由乙方承擔(dān)。六、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照合同約定的時(shí)間和方式支付承攬費(fèi)用，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。若甲方未按照合同約定履行協(xié)助義務(wù)，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常施工，工期延誤及造成的損失由甲方承擔(dān)。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照合同約定的規(guī)格、質(zhì)量、工期等要求完成陽(yáng)光房的建造工作，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，負(fù)責(zé)免費(fèi)整改直至達(dá)到合同要求。如因乙方原因給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若乙方未經(jīng)甲方書(shū)面同意擅自更換材料、設(shè)備或施工工藝，甲方有權(quán)要求乙方立即整改，如乙方拒不整改或整改后仍不符合合同要求的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)退還甲方已支付的款項(xiàng)，并按照承攬費(fèi)用的[x]%向甲方支付違約金。若乙方在施工過(guò)程中違反安全規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任及賠償責(zé)任，如因此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)足額賠償。若乙方未按照合同約定提供質(zhì)量保修服務(wù)，甲方有權(quán)自行或委托第三方進(jìn)行維修，維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)，同時(shí)乙方應(yīng)按照維修費(fèi)用的[x]倍向甲方支付違約金。七、爭(zhēng)議解決本合同在履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方