加工定作合同簡短樣本5篇

加工定作合同簡短樣本5篇篇1甲方（需方）：_________乙方（加工方）：_________根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方加工定作事宜，達成如下協(xié)議：一、合同標的1.甲方委托乙方加工定作的產品名稱為：_________，規(guī)格型號為：_________，數(shù)量為：_________，加工方式為：_________。2.乙方應按照甲方的要求，使用優(yōu)質的原材料和先進的生產工藝，確保產品質量符合相關標準和要求。二、價格與支付方式1.甲方應支付乙方的加工費用為：_________元，具體金額根據產品數(shù)量、加工難度和原材料成本等因素確定。2.甲方應在合同簽訂后支付乙方30%的預付款，即：_________元。剩余款項在驗收合格后支付。三、交貨與驗收1.乙方應在收到預付款后按照甲方的要求及時安排生產，確保產品按時交付。2.甲方應在收到產品后盡快進行驗收，確保產品質量符合相關標準和要求。驗收過程中如發(fā)現(xiàn)質量問題或不符合項，應及時通知乙方進行處理。四、違約責任1.甲方如未按照合同約定支付加工費用或預付款，乙方有權解除合同并要求甲方承擔相應的違約責任。2.乙方如未按照合同約定交付產品，應按照合同總金額的10%向甲方支付違約金。若違約金不足以彌補甲方損失的，乙方還應承擔相應的賠償責任。五、爭議解決1.甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議時，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，其他合同條款應繼續(xù)履行。六、其他約定事項1.甲方如需對合同內容進行變更或補充，應以書面形式通知乙方，并由雙方協(xié)商確定新的合同條款。2.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，合同有效期為：_________年。合同期滿后如需續(xù)簽，雙方應提前30天進行協(xié)商并簽訂新的合同。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。甲方（簽字/蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（簽字/蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日篇2甲方（需方）：_________乙方（加工方）：_________根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方加工定作相關物品事宜，達成如下協(xié)議：一、合同標的1.甲方委托乙方加工定作以下物品：_________（具體物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、質量要求等）。2.乙方應按照甲方的要求進行加工定作，確保物品的質量、數(shù)量、規(guī)格等符合甲方需求。二、合同條款1.加工定作要求（1）乙方應根據甲方的具體需求，制定詳細的加工定作方案，并提交甲方確認。（2）乙方在加工定作過程中，應嚴格按照甲方確認的方案進行，確保物品符合甲方的要求。（3）如因乙方原因導致物品不符合甲方要求，乙方應負責免費重新加工定作，并承擔相關費用。2.質量要求（1）乙方應確保加工定作的物品質量符合《中華人民共和國產品質量法》和相關法律法規(guī)的規(guī)定。（2）甲方有權對乙方加工定作的物品進行質量檢測，如質量不符合要求，甲方有權拒絕接收。3.交付與驗收（1）乙方應在合同約定的交付時間內，將加工定作的物品交付給甲方。如因乙方原因導致交付延誤，乙方應承擔相應的違約責任。（2）甲方在接收物品后，應進行驗收。如驗收過程中發(fā)現(xiàn)物品不符合要求，甲方有權要求乙方免費重新加工定作。4.保密條款（1）乙方應對甲方提供的所有資料和信息進行保密，不得泄露給任何第三方。（2）乙方在加工定作過程中，應妥善保管甲方提供的資料和信息，確保不丟失、不損壞。如有丟失或損壞，乙方應承擔相應的賠償責任。5.違約責任（1）如因乙方原因導致合同無法按時履行或履行不符合要求，乙方應承擔相應的違約責任，包括但不限于重新加工定作、賠償損失等。（2）如甲方未按照合同約定支付款項或提供必要的信息和資料，導致乙方無法按時履行或無法履行，甲方應承擔相應的違約責任。三、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效之日起，雙方應全面履行各自的義務。未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。2.雙方同意，本合同自履行完畢之日起終止。如需續(xù)簽合同，雙方應提前協(xié)商并簽訂新的合同。篇3定作人：XX，地址：XX，聯(lián)系方式：XX。承攬人：XX，地址：XX，聯(lián)系方式：XX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就定作人委托承攬人加工定作XX事宜，達成如下協(xié)議：一、委托加工項目1.加工定作物名稱：XX。2.加工定作物規(guī)格：XX。3.加工定作物數(shù)量：XX。4.加工定作物質量：XX。5.加工工藝要求：XX。6.加工包裝要求：XX。7.其他要求：XX。二、委托加工方式1.承攬人須按照定作人提供的圖紙及要求加工定作物。2.承攬人在加工過程中需嚴格遵守相關工藝流程和質量控制標準，確保產品質量符合要求。3.承攬人需按照定作人要求的包裝方式進行產品包裝，確保產品在運輸過程中不受損壞。4.定作人需按時向承攬人提供所需的原材料及輔助材料，并確保所提供的材料符合加工要求。5.定作人需及時對承攬人加工的產品進行驗收，并提出合理的改進意見。6.承攬人需根據定作人的驗收結果及時調整加工工藝，確保產品質量的持續(xù)提升。三、委托加工期限1.委托加工期限為XX天，自定作人提供原材料及輔助材料之日起計算。2.承攬人需在規(guī)定期限內完成加工任務，并確保產品按時交付給定作人。3.如因定作人原因導致原材料或輔助材料供應不足或驗收不合格，承攬人有權順延交貨期限。4.如因承攬人原因導致加工進度延誤或產品質量不符合要求，承攬人需承擔相應的違約責任。四、委托加工報酬及支付方式1.委托加工報酬為人民幣XX元。該費用已包含承攬人的全部成本及利潤。2.定作人需在簽訂合同后支付人民幣XX元作為預付款。剩余款項在驗收合格后一次性支付。3.如因承攬人原因導致合同無法按時履行或產品質量不符合要求，承攬人需退還定作人已支付的全部費用。4.如因定作人原因導致合同無法按時履行或原材料供應不足等問題，雙方應協(xié)商解決方案。五、違約責任及爭議解決方式1.如一方違反合同約定，需承擔相應的違約責任。具體違約責任根據違約方的原因和程度確定。2.如因違約責任導致合同無法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商解除合同。協(xié)商不成的，可通過法律途徑解決爭議。3.本合同發(fā)生爭議時，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。2.本合同中的未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.雙方在履行合同過程中應嚴格保密對方的商業(yè)機密和相關信息。如有泄露，需承擔相應的法律責任。4.本合同期滿后，雙方如需繼續(xù)合作，可重新簽訂書面合同。在重新簽訂合同前，雙方應友好協(xié)商并處理完所有未了事宜。5.其他未盡事宜，按照國家相關法律法規(guī)和雙方協(xié)商確定的原則處理。如雙方對某事項無法達成一致意見，可通過法律途徑解決爭議。但爭議解決期間不影響其他部分的履行。篇4定作人：XXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。承攬人：XXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就定作人委托承攬人加工定作XXXX事宜，達成如下協(xié)議：一、委托加工項目1.加工定作物名稱：XXXX。2.加工定作物規(guī)格：XXXX。3.加工定作物數(shù)量：XXXX。4.加工定作物質量：XXXX。5.加工定作物包裝：XXXX。6.加工定作物交付方式：XXXX。7.加工定作物驗收方式：XXXX。8.加工定作物費用及支付方式：XXXX。9.加工定作物違約責任：XXXX。10.雙方協(xié)商確定的其他事項：XXXX。二、委托加工方式1.承攬人應按照定作人提供的圖紙、要求及說明進行加工生產，圖紙、要求及說明以定作人提供的為準。2.承攬人應保證加工定作物的質量、規(guī)格、數(shù)量等符合定作人要求，并按照定作人要求的包裝方式進行包裝。3.承攬人應在雙方協(xié)商確定的交付期限內完成加工定作物的制作并交付給定作人，同時提交相應的驗收資料。4.定作人應在收到加工定作物后按照雙方協(xié)商確定的驗收方式進行驗收，如有問題應及時提出并要求承攬人進行整改。5.承攬人應根據定作人的要求進行整改，并在整改完成后重新提交驗收資料，直至滿足定作人的要求為止。6.在加工過程中，如因承攬人的原因導致加工定作物質量、規(guī)格、數(shù)量等不符合要求，承攬人應承擔相應的違約責任，并賠償由此給定作人造成的損失。7.定作人應按時支付加工費用，如因定作人的原因導致支付延遲，定作人應承擔相應的違約責任，并賠償由此給承攬人造成的損失。三、違約責任1.承攬人如未按照合同約定的質量、規(guī)格、數(shù)量等要求完成加工定作物，應承擔相應的違約責任，并賠償由此給定作人造成的損失。2.定作人如未按照合同約定的時間支付加工費用或提出合理的驗收要求，應承擔相應的違約責任，并賠償由此給承攬人造成的損失。3.雙方如因不可抗力等因素導致合同無法按時履行，應及時向對方通報情況，并協(xié)商確定解決方案。4.合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。四、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。2.本合同中的未盡事宜，由雙方協(xié)商確定并補充完善。3.本合同中的條款如與相關法律法規(guī)的規(guī)定相抵觸，應以相關法律法規(guī)的規(guī)定為準。4.其他需要補充的事項：XXXX。定作人（簽字/蓋章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日承攬人（簽字/蓋章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇5合同編號：XXXX甲方（定作人）：XXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。乙方（承攬人）：XXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方加工定作事項，達成如下協(xié)議：一、加工定作事項1.甲方委托乙方加工定作的產品名稱為：XXXX，規(guī)格型號為：XXXX，數(shù)量為：XXXX，加工方式為：XXXX。2.甲方提供原材料及主要材料，乙方負責加工定作，甲方支付乙方加工費用。二、加工定作期限1.甲方應在合同簽訂后，及時向乙方交付原材料及主要材料，并保證交付的材料符合合同約定。2.乙方應在收到原材料及主要材料后，盡快安排加工定作，并在約定時間內完成加工任務。三、加工費用及支付方式1.甲方應支付乙方加工費用為：人民幣XXXX元整（￥XXXX），具體費用包括加工費、材料費、運輸費等。2.甲方應在合同簽訂后，向乙方支付定金人民幣XXXX元整（￥XXXX），余款在驗收合格后支付。四、驗收標準和方法1.乙方應按照合同約定，完成加工定作任務，并達到驗收標準。2.甲方應在收到加工產品后，盡快進行驗收，并簽署驗收報告。如甲方對產品質量有異議，應在收到產品后三日內書面提出。五、違約責任和賠償金額1.甲方如未按照合同約定支付加工費用或提供原材料及主要材料，乙方有權解除本合同，甲方應承擔違約責任并賠償乙方因此遭受的損失。2.乙方如未按照合同約定完成加工定作任務或未達到驗收標準，應承擔違約責任并賠償甲方因此遭受的損失。3.甲方和乙方如因違約造成對方損失，應承擔賠償責任。具體賠償金額根據違約程度和損失情況確定。六、爭議解決方式及管轄法院1.甲方和乙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.本合同適用中華人民共和國法律。在履行本合同過程中產生的爭議，適用中華人民共和國法律解決。七、合同生效時間及終止條件1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效之日起，雙方應全面履行本合同義務。2.本合同終止條件為：雙方已全面履行本