鏟墻皮合同5篇

鏟墻皮合同5篇篇1甲方（發(fā)包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行鏟墻皮工程達成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：鏟墻皮工程2.工程地點：___________________3.工程范圍：鏟除現(xiàn)有墻面上的墻皮。二、工程期限工程開工日期：____年__月__日工程竣工日期：____年__月__日三、工程價款及支付方式1.工程總價款（含稅費）：人民幣______元整（￥______元）。2.支付方式：甲方在合同簽訂后支付乙方工程總價款的__%作為預(yù)付款，工程竣工驗收合格后支付剩余款項。四、工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)1.乙方應(yīng)按照相關(guān)施工規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)：施工平整、無殘留墻皮，符合甲方要求。五、甲方責(zé)任1.甲方應(yīng)按約定支付工程款項。2.甲方應(yīng)提供施工所需的水、電等基礎(chǔ)設(shè)施。六、乙方責(zé)任1.乙方應(yīng)按時進場施工，確保工程質(zhì)量。2.乙方應(yīng)遵守施工現(xiàn)場的安全規(guī)定，確保施工安全。3.乙方應(yīng)對完成的工程進行保修，保修期為一年。七、違約責(zé)任1.若甲方未按約定支付工程款項，乙方有權(quán)停止施工，直至甲方支付足額款項。2.若乙方未按約定完成工程，應(yīng)向甲方支付違約金，并承擔(dān)由此造成的損失。八、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補充。甲方（發(fā)包方）：___________________（蓋章）法定代表人：___________________聯(lián)系電話：___________________日期：____年__月__日乙方（承包方）：___________________（蓋章）法定代表人：___________________聯(lián)系電話：___________________日期：____年__月__日篇2甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行鏟墻皮作業(yè)事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內(nèi)容：對甲方指定的墻面進行鏟墻皮作業(yè)二、工期及進度1.乙方應(yīng)在合同簽訂后按照甲方要求的工期進行作業(yè)，確保按時完成。2.甲方應(yīng)根據(jù)工程需要，提前通知乙方進場作業(yè)的具體時間，以便乙方做好準(zhǔn)備。3.乙方在作業(yè)過程中，應(yīng)嚴格按照甲方要求的進度進行，確保施工質(zhì)量。三、施工要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.乙方應(yīng)確保施工區(qū)域的安全，采取必要的安全措施，防止施工過程中的安全隱患。2.乙方應(yīng)嚴格按照甲方提供的施工要求和技術(shù)規(guī)范進行作業(yè)，確保施工質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。3.甲方有權(quán)對施工過程進行監(jiān)督，對不符合施工要求的行為提出整改意見。4.乙方應(yīng)在作業(yè)完成后，及時清理施工現(xiàn)場，確保施工區(qū)域整潔有序。四、合同價款及支付方式1.本工程總價為：_________元（大寫：_________元整）。該價款已包含工程所需的所有費用。2.甲方應(yīng)在合同簽訂后，向乙方支付合同總價的50%作為預(yù)付款。即：_________元（大寫：_________元整）。剩余50%的款項在驗收合格后支付。即：_________元（大寫：_________元整）。3.乙方應(yīng)在收到預(yù)付款后，立即開始作業(yè)，確保按照合同要求按時完成施工任務(wù)。4.甲方在支付款項時，應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬或支票等方式進行支付，確保支付安全便捷。五、驗收及保修1.乙方應(yīng)在作業(yè)完成后，及時通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)在收到通知后盡快安排驗收工作。2.驗收時，乙方應(yīng)提供相關(guān)的施工記錄、技術(shù)資料等文件，以便甲方進行驗收。3.甲方在驗收過程中，有權(quán)對施工質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方面提出質(zhì)疑和要求整改。乙方應(yīng)積極配合整改工作，確保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。4.保修期為驗收合格后一年。在保修期內(nèi)，乙方應(yīng)對施工質(zhì)量的缺陷進行無償維修和保養(yǎng)。如因甲方使用不當(dāng)或不可抗力等因素造成的損壞，乙方可收取合理費用進行維修。六、違約責(zé)任及賠償1.甲方應(yīng)按時支付款項，如因甲方原因造成付款延誤的，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款利息。利率按中國人民銀行同期貸款利率計算。2.乙方應(yīng)按時完成施工任務(wù)，如因乙方原因造成工期延誤的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。違約金按合同總價的10%計算。3.如因一方違約給另一方造成損失的，違約方應(yīng)賠償因此造成的損失。包括直接損失和間接損失。七、爭議解決及法律適用1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同中不涉及爭議的其他條款。3.如果法院最終判決甲方敗訴，則甲方應(yīng)承擔(dān)訴訟費和律師費等相關(guān)費用；如果法院最終判決乙方敗訴，則乙方應(yīng)承擔(dān)訴訟費和律師費等相關(guān)費用。八、合同生效及變更1.本合同自甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。2.未經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議，任何一方不得擅自變更或解除本合同。如需變更或解除的，應(yīng)提前通知對方并說明原因。經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂書面補充協(xié)議進行變更或解除。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。篇3甲方（發(fā)包方）：__________乙方（承包方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方鏟墻皮工程事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程地點：__________2.工程內(nèi)容：__________3.承包方式：__________二、合同工期1.開工日期：__________2.竣工日期：__________3.合同工期：__________天三、工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)1.工程質(zhì)量應(yīng)達到《工程質(zhì)量驗收規(guī)范》的合格標(biāo)準(zhǔn)。2.乙方應(yīng)按照甲方提出的合理要求安排施工，確保施工質(zhì)量。3.工程竣工后，乙方應(yīng)書面通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)在接到通知后7個工作日內(nèi)組織驗收，并出具書面驗收意見。四、合同價款及支付方式1.工程總價款為：__________元（大寫：__________元整）。該價款已包含完成合同內(nèi)容所需的所有費用。2.支付方式：__________。3.乙方在收到款項后，應(yīng)出具正式發(fā)票。五、雙方權(quán)利義務(wù)1.甲方有權(quán)對乙方的工作進行監(jiān)督，確保施工質(zhì)量符合合同要求。同時，甲方應(yīng)尊重乙方的專業(yè)意見，為乙方提供必要的工作條件和支持。2.乙方應(yīng)按時進場施工，確保施工進度符合合同要求。在施工過程中，乙方應(yīng)嚴格遵守安全操作規(guī)程，確保施工過程中的安全。同時，乙方應(yīng)積極配合甲方的監(jiān)督和檢查工作，及時整改存在的問題。3.雙方應(yīng)共同保護好施工現(xiàn)場的財產(chǎn)和設(shè)施，確保施工過程的順利進行。在施工中如因乙方原因造成財產(chǎn)損壞或人員傷亡事故，應(yīng)由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。4.雙方應(yīng)嚴格遵守合同條款，確保合同的順利實施。如一方違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。六、爭議解決方式1.合同實施過程中的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同中未發(fā)生爭議的部分。對于爭議部分的處理，應(yīng)以人民法院的判決為準(zhǔn)。七、合同生效與終止1.合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效之日起，雙方應(yīng)認真履行合同條款，確保合同的順利實施。2.如一方違約導(dǎo)致合同無法繼續(xù)實施或需要提前終止時，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償因此給另一方造成的全部損失。合同終止后，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決相關(guān)事宜。3.合同終止后，乙方應(yīng)盡快撤場并清理現(xiàn)場垃圾，確保施工現(xiàn)場的整潔和有序。甲方應(yīng)及時支付乙方的剩余款項并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。八、其他約定事項1.雙方應(yīng)對施工過程中涉及的商業(yè)機密和客戶信息保密，不得擅自泄露或利用相關(guān)信息謀取私利。2.雙方應(yīng)積極配合相關(guān)部門的監(jiān)督和檢查工作，確保施工質(zhì)量和安全符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對于政府部門或行業(yè)組織的相關(guān)檢查和調(diào)查活動，雙方應(yīng)予以支持和配合。3.雙方在合同簽訂前應(yīng)充分了解對方的資質(zhì)和信譽情況，確保選擇合格的合作伙伴。同時，在合同簽訂后也應(yīng)嚴格遵守合同條款和承諾，確保合同的順利實施和雙方權(quán)益得到保障。4.對于施工過程中可能遇到的不可預(yù)見因素或突發(fā)事件導(dǎo)致無法正常施工的情況時（如天氣變化、交通管制等），雙方應(yīng)及時溝通并協(xié)商解決方案以確保施工進程的順利進行。若因此造成工期延誤或損失增加時雙方應(yīng)共同承擔(dān)風(fēng)險并協(xié)商解決具體事宜。篇4甲方（委托方）：乙方（施工方）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就乙方為甲方提供鏟墻皮服務(wù)事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：鏟墻皮工程2.工程地點：3.承包范圍：4.承包方式：包工包料5.施工日期：二、雙方權(quán)利和義務(wù)1.甲方權(quán)利和義務(wù)（1）甲方應(yīng)確保施工場地具備施工條件，并負責(zé)辦理施工所需的各項手續(xù)。（2）甲方應(yīng)按照合同約定支付相應(yīng)的費用。（3）甲方應(yīng)派專人負責(zé)現(xiàn)場協(xié)調(diào)，確保施工順利進行。2.乙方權(quán)利和義務(wù)（1）乙方應(yīng)確保施工人員具備相應(yīng)的技能和經(jīng)驗，能夠獨立完成鏟墻皮工作。（2）乙方應(yīng)按照合同約定提供所需材料，并確保材料的質(zhì)量可靠性。（3）乙方應(yīng)按時完成施工任務(wù)，并確保施工質(zhì)量符合甲方要求。（4）乙方應(yīng)派專人負責(zé)現(xiàn)場施工，確保施工安全有序。三、合同價款及支付方式1.合同價款：本合同總價為人民幣元，包括材料費、人工費、運輸費等全部費用。2.支付方式：甲方應(yīng)按照以下節(jié)點向乙方支付合同款項：（1）合同簽訂后，甲方支付合同總價的%作為預(yù)付款。（2）施工完成%后，甲方支付合同總價的%作為中期款。（3）施工全部完成后，甲方支付合同總價的%作為尾款。3.付款時間：甲方應(yīng)按照約定的時間節(jié)點及時支付合同款項，不得無故拖欠。四、驗收及保修1.驗收標(biāo)準(zhǔn)：乙方施工完成后，應(yīng)通知甲方進行驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）墻皮鏟除干凈，無殘留物。（2）墻面平整，無凹凸不平現(xiàn)象。（3）施工材料環(huán)保、無污染。2.保修條款：乙方提供一年的保修期，保修期內(nèi)如出現(xiàn)墻皮脫落、開裂等問題，乙方應(yīng)及時進行維修。五、違約責(zé)任及糾紛解決1.違約責(zé)任：甲乙雙方應(yīng)嚴格履行本合同約定的義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體違約責(zé)任如下：（1）甲方未按照約定支付合同款項的，乙方有權(quán)停止施工，并要求甲方支付逾期利息。（2）乙方未按照約定完成施工任務(wù)的，甲方有權(quán)要求乙方進行整改，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.糾紛解決：甲乙雙方在履行本合同過程中如發(fā)生糾紛，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他事項1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.在施工過程中，如因不可抗力因素導(dǎo)致工程無法繼續(xù)進行的，甲乙雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。甲方（簽字/蓋章）：XXXX年XX月XX日乙方（簽字/蓋章）：XXXX年XX月XX日篇5合同編號：[合同編號]甲方（雇主）：[甲方姓名]乙方（雇員）：[乙方姓名]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行鏟墻皮工作事宜，達成如下協(xié)議：一、合同標(biāo)的甲方委托乙方進行鏟墻皮工作，具體內(nèi)容包括但不限于：對甲方指定的房屋內(nèi)墻面進行鏟墻皮處理，確保墻面平整、無殘留物。二、工作期限1.本合同的工作期限為[工作期限]天，自甲方通知乙方進場之日起算。2.乙方應(yīng)在工作期限內(nèi)完成所有鏟墻皮工作，并確保工作質(zhì)量符合甲方要求。三、報酬與支付方式1.甲方應(yīng)向乙方支付報酬總額為[報酬總額]元。2.乙方完成所有鏟墻皮工作后，甲方應(yīng)在驗收合格后[支付期限]天內(nèi)向乙方支付全部報酬。四、質(zhì)量保證乙方應(yīng)確保鏟墻皮工作符合以下質(zhì)量要求：1.墻面平整，無凸起或凹陷。2.無殘留物，包括油漆、涂料等