建房承包合同包工包料

1、建房承包合同包工包料篇一：包工包料建房施工合同書包工包料建房施工合同書 甲方： 身份證號：電話： 乙方： 身份證號：電話： 甲方將位于西峽縣回車鎮(zhèn)老廟崗村陳溝組的自住用房的建設工程經雙方協(xié)商承包給乙方，經雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任,因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工

2、人員以外第三人人身財產損害的，乙方應對此負全部責任。二、施工要求1、乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務，不得隨意更改，如需更改，需征得甲方同意。2、乙方自本合同簽訂后開始施工，月天），即自 按期交房。3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國標鋼材、中聯(lián)水泥。三、付款方式工程報價：每平方 元，以實際建筑面積為準。1、地基挖好后甲方支付乙方首批款2萬元。2、第一層蓋好后付4萬元。3、第二層蓋好后付4萬元。4后如因房屋未出現(xiàn)質量問題，甲方將剩余款項 全部支付給乙方。若出現(xiàn)質量問題，所需維修資金由剩余款項支付，剩余款項不足以支付維修金的，甲方有權向乙方繼續(xù)索要不足部分的維修金。四、工程內容：從地基

3、到完成磚砌結構，室內外的抹灰、樓房高度以及前面部分式樣到封頂。五、違約責任：1、乙方承諾：如建好后的房屋出現(xiàn)重大質量問題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低于全部建房款。2、本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結清外，須賠償另一方違約金2萬元。3、若乙方未在規(guī)定的工期內完工，每逾期一日需向甲方支付合同總造價1%違約金，逾期時間進過一個月以上的，乙方需向甲方支付不低于萬元的違約金。六、本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，均可向西峽縣人民法院提起訴訟。七、本協(xié)議自甲乙雙方在協(xié)議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲

4、乙雙方各一份。 甲方： 乙方簽字： 簽約時間： 年月日篇二：農村建房承包工包料合同(精品)建房承包合同 甲方： 乙方：工程地點：甲方在南莊村處 建房屋兩層，建筑面積為平方米。由乙方承包施工。經雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：一、承包方式采用包工包料方式承包，面積價格一次性包死，工程面積必須嚴格按圖紙設計施工，乙方不得隨意改變圖紙設計，未經甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質材料，因施工過程中發(fā)現(xiàn)設計問題，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監(jiān)工，并接受合理化建議并采納。 乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用

5、由乙方自理，乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。二、承建項目乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括樓頂 頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。三、承包價格及付款方式經甲乙雙方協(xié)商，建筑面積按相關民俗按樓面平方米計算，屋檐滴水處每平方米按每（樓面平方米1/2）費計算，即樓面平方米是（ ）元/平方米，屋檐滴水處是（貳佰元）/平方米。先預付 元整（大寫： ）。工程如在農歷 年月日完成外墻磚、屋內格墻及屋頂樓平完工。付款元整（大寫： ）。內墻及地平及外墻磚完工付款元整（大寫： ）。剩余部分經甲方驗收合格后。四、雙方責任甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質量

6、，按設計圖紙和甲方要求施工。五、質量要求1、乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。2、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。3、房屋建成后甲方發(fā)現(xiàn)質量問題的，如：1），所進材料一定確保質量，包括： 紅磚、 河砂、 碎石、 石灰、 水泥、樓板， 鋼材、 水管、 下水管、 鐵釘、 扎絲等。2），主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂；主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋；天板或地板開裂、塌陷、露筋等等），由乙方承擔賠償一切損失，乙方必須進行免費維修。4、主體四角端正、墻面、地面平，

7、墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關標準。門面貼瓷磚。六、注意安全乙方必須按照安全規(guī)范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產安全，杜絕一切事故發(fā)生，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故，由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產損害的乙方應當負全部責任。如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故，一切由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。七、工期要求主體工程工期為天，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在 年月日前完成主體工程，完工時間不能超過 天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房

8、完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的，每拖延一天，每平方米減少工錢 元，因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。乙方所需材料，應在年前籌備齊，以便年初好施工。八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，在證人執(zhí)一份，從簽字之日起生效。 甲方簽字(章)： 乙方簽字(章)： 在證人簽字（章） 農歷日期： 篇三：建筑工程包工包料承包合同建筑工程包工包料承包合同 發(fā)包人： 承包人： （以下簡稱甲方） （以下簡稱乙方）經甲、乙雙方友好協(xié)商，相互了解，本著平等互利、自愿承擔一切風險的原則下，甲方將 工程項目為基礎以包工包料方式承包給乙方，具體協(xié)議如下，希雙方自覺遵守，不

9、得違約。一、工程名稱：二、工程地點：三、乙方所承包內容采用綜合單價以包工包料方式包干。建筑面積 元/m2（大寫：m2）人民幣計算（建筑面積計算規(guī)則以工程綜合驗收合格后房管局測繪的面積為準）。四、開工日期： 年 月日竣工日期： 年 月日五、承包范圍：工程施工圖及設計圖說明，圖紙會審紀要及設計變更，甲方以包工包料發(fā)放給乙方，乙方在施工過程如有圖紙改動，必須要求設計方和甲方同意更改。乙方承包內容所含圖紙里面的內容有：基礎開挖、地梁開挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、鋼筋、外墻漆、窗、室內廚廁防水、房頂防水、樓梯扶手、外墻保溫、室內抹灰和地皮墊層及各種輔助性材料，以室內清水房交工。（乙方不含圖紙

10、里面有的內容：消防、油漆、防瓷和室內涂料、水電安裝、門，室內裝修及地板磚、樓梯梯步在磚、吊頂裝修、廚廁裝修及廚廁瓷磚、化糞池、玻璃幕墻、玻璃門、玻璃雨棚不由乙方施工負責，一切由甲方自行負責施工）。六、甲方內容1、甲方提供圖紙、水電的來源處。2、監(jiān)理方的人員由甲方提供；3、乙方需要各種手續(xù)，甲方必須配合提供。4、如有更改、變動，所產生的勞務費用和材料費用都由乙方負責。七、乙方負責內容1、在該工程中所有的稅收、報建費由乙方負責。2、水電預埋和防雷預埋，預埋管和防雷的材料由乙方負責。3、乙方不負責水電安裝，只負責預埋。4、乙方負責窗子安裝，材料以圖為準。八、付款方式1、乙方進場后地梁起，甲方支付乙方

11、工程款20萬元。2、主體封面，甲方支付乙方工程款60萬元。4、抹灰完工后，甲方支付乙方工程款：60萬元。5、綜合驗收合格后，甲方支付乙方工程尾款：98%。6、其余2%作為保修金，在一年之內付清。九、質量要求1、嚴格按照施工圖施工，執(zhí)行建筑工程施工質量驗收規(guī)定做好施工放線工作、材料計劃，自檢及專用表格填寫，達到竣工驗收合格。2、變更單等設計文件及規(guī)范要求，精化組織施工，加強現(xiàn)場這理及人員的技術管理工作，確保工程達到優(yōu)質工程。經建設方、監(jiān)理、項目部，甲方進行建筑規(guī)范驗收。十、安全文明施工1、乙方對承包項目的安全施工負責，嚴格執(zhí)行國家、地方的政策、法規(guī)、規(guī)范、標準和制度、不得違章指揮，嚴格執(zhí)行安全技

12、術交底，必須讓進場人員進行安全教育；三級教育，班前班后安全活動。2、在施工過程中，安全事故責任及處理由甲乙雙方共同調解處理，不得以任何理由推卸責任。十一、本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方負責人友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的依法向所在地致人民法院起訴。十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字生效，具有同等的法律效力。 甲方簽字： 年 月 日乙方簽字： 篇四：包工包料建房施工合同書包工包料建房施工合同書 甲方： 身份證號： 乙方： 身份證號：甲方將位于的自用房的建設工程經雙方協(xié)商承包給乙方，經雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議： 一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并

13、自行解決建設施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任,因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外第三人人身財產損害的，乙方應對此負全部責任。二、施工要求1、乙方按照雙方協(xié)商結果進行房屋結構施工。2、乙方自本合同簽訂后開始施工，工期為天），即自 止。乙方需嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。一樓為 平米，二樓為 平米，共兩層為 平米。3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國標鋼材為16、滇

14、西水泥。三、付款方式工程報價：每平方 元，以實際建筑面積為準。1、施工隊進場需支付開工費2、第一層蓋好后付萬元。3、第二層蓋好后付萬元。4、剩余款項自驗收合格之日起一年后如因房屋未出現(xiàn)質量問題，甲方將剩余款項 全部支付給乙方。若出現(xiàn)質量問題，所需維修資金由剩余款項支付，剩余款項不足以支付維修金的，甲方有權向乙方繼續(xù)索要不足部分的維修金。四、工程內容：乙方從地基到完成磚砌結構，室內外的抹灰、樓房高度以及前面部分式樣到封頂。水電安裝到位（電線由甲方提供），及按原有的化糞池改大。五、違約責任：1、乙方承諾：如建好后的房屋出現(xiàn)重大質量問題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低于全部建

15、房款。2、本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結清外，須賠償另一方違約金萬元。3、若乙方未在規(guī)定的工期內完工，每逾期一日需向甲方支付合同總造價1%違約金，逾期時間進過一個月以上的，乙方需向甲方支付不低于的違約金。六、本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，均可向香格里拉縣人民法院提起訴訟。七、本協(xié)議自甲乙雙方在協(xié)議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各一份。 甲方（簽字蓋章）： 乙方（簽字蓋章）： 年 月 日 篇五：農村建房承包工包料合同建房承包合同 甲方： 乙方：工程地點：甲方在 建房屋，建筑面積為平方米。由乙方承包建設。經

16、雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：一、承包方式乙方系具有從事農村房屋建設的成熟經驗，甲方將所需建設房屋以包工包料的方式發(fā)包給乙方：乙方負責提供施工建設所需的建筑材料、施工人員；乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理；乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。甲方與乙方，甲方與乙方的施工人員之間不存在任何的雇傭關系。 乙方負責建設并交付建房成果，甲、乙雙方按照工程的建筑面積計算價格，乙方未經甲方同意不得隨便增加面積。二、承建項目乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。三、承包價格及付款方式經甲乙雙方協(xié)商，建筑面積按樓面 平方米

17、計算，即樓面平方米是（ ）元/平方米。甲方在 年 月 日之前先向乙方預付 元整（大寫： ）。工程如在 年 月 日完工，甲方向乙方付款元整（大寫： ）。剩余部分 元經甲方驗收合格后，于 前支付。四、雙方責任甲方提供施工的水電，設計圖紙。乙方必須嚴格按圖紙設計和甲方要求施工，不得隨意改變圖紙設計；乙方必須保證工程質量，不得偷工減料，不得使用劣質材料；因施工過程中發(fā)現(xiàn)設計問題，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致；乙方在施工中必須接受甲方的監(jiān)工，并接受和采納甲方的合理化建議。五、質量要求1、乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。2、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程

18、中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。3、房屋建成后甲方發(fā)現(xiàn)質量問題的，由乙方承擔賠償一切損失，并由乙方進行免費維修。如：（1）乙方需保證所進材料如紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等，質量合格，不存在質量問題。（2）主體墻與水平地面不垂直，墻壁凹凸不平、開裂，主體柱地面不垂直、斷裂、露筋，橫梁斷裂、露筋，天板開裂、塌陷、露筋等等。（3）乙方須保證所建房屋主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關標準。六、注意安全乙方必須按照安全規(guī)范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施、文明施工。在施工過程中，乙方要特別注意安全施工，確

19、保乙方所提供的施工器材、設備不存在安全隱患，確保施工人員的人身和財產安全，杜絕一切事故發(fā)生；因乙方對施工工地管理疏忽，施工設備的原因和乙方的人員操作失誤等導致施工人員或第三人發(fā)生傷亡事故和財產損失的，由乙方負擔全部責任，甲方不負擔任何責任和費用，若甲方因發(fā)生安全事故，而向遭受人身傷亡或財產損失的施工人員或第三人支付相關費用的，甲方有權就其所支付的相關費用向乙方追償。七、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。 甲方簽字(章)： 日期乙方簽字(章)： 日期篇六：包工包料建房施工合同書廠房包工包料建房施工合同書 甲方：姓名施工住址：定西市安定區(qū)葛家岔鎮(zhèn)

20、北坪村 電話 乙方：姓名 電話 甲方將位于定西市安定區(qū)葛家岔鎮(zhèn)北坪村新農村個人房屋改造建設施工工程經雙方協(xié)商承包給乙方，經雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議： 一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致一切后果（生產安全方面）由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。在約定時間

21、內未完成建房工程由乙方負完全責任。施工內容經雙方簽字，不能隨便更改，如需要更改雙方商量后同意。 二、被建房屋的建筑面積約為 平方米（上下兩層）、一樓為磚混結構，二樓為活動板鋼架結構。甲方將包括房頂?shù)亓旱孛驿摷荜柟獍屙敳坎输搲γ骈T窗換氣風機在內的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方（其中房內頂部、開關、插座及安裝、門窗材料及安裝、電管線安裝）。乙方的施工承包單價為每平方米，工程總價款約為人民幣 。（工程款結算以適量面積結算） 三、施工要求 1、地工基礎：深度 公分（在土質松軟區(qū)域根據(jù)實際需要加深加固） 寬度 公分 地梁規(guī)格： 公分、立柱規(guī)格： 公分、頂梁規(guī)格： 公分。（地梁、立柱、頂梁的內鋼筋必須達

22、到國家標準） 2、墻體外墻 砌筑時內外錯縫一般采用水泥沙漿，水泥強度要達到國家標準要求，構造柱按實際標準建造，沙漿的飽滿度必須要達到三一砌筑法（一塊磚 一鏟灰 一擠揉）并使用前必須把磚潛水濕潤。 3、整體澆注承重柱、地梁、頂梁（要達到國家安全標準），承重柱鋼筋分布及規(guī)格： ，地梁、頂梁鋼筋分布及規(guī)格： 。軋鋼的間距公分（長、寬間距），水泥與沙的比例為 。 4、門窗：一樓用密封性較好的防盜門（帶鎖），塑鋼窗戶，二樓用高質量彩鋼門，塑鋼窗戶。二樓進門處鋼結構樓梯焊接安裝，與之前舊樓梯相連。乙方施工時要保證質量。 5、工程工期為：年月日（公歷）年月日（公歷），按日歷工期計算。乙方應按時施工，如因乙方

23、的原因造成工期拖延，每拖延一天，每平方米減少總費用的1%。（因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤順延。） 6、乙方應按照甲方的建房質量要求保證施工質量。房屋完工交工后，由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出現(xiàn)建筑質量問題，甲方限期乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止，并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失，重新修繕的費用（包括修繕使用的材料）全部由乙方自行承擔。 四、付款方式 開工付50%，整體驗收合格付45%，剩余5%為工程一年質保費用。 五、本協(xié)議自甲、乙雙方在該協(xié)議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議一式三份。甲方、乙方各一份，見證人一份。 經雙方協(xié)議如下： 甲方簽字（簽章）：

24、乙方簽字（簽章）： 見證人簽字（簽章）： 簽約時間： 年 月 日（公歷） 簽約地點：定西市安定區(qū)葛家岔鎮(zhèn)北坪村新農村。 篇七：包工包料建房合同(農村建房合同,絕對實用)包工包料建房施工合同書發(fā)包方： 身份證號： （以下簡稱甲方） 承包方： 身份證號： （以下簡稱乙方）甲方將位于江津區(qū)建設工程經雙方協(xié)商承包給乙方，經雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建筑施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行以及過路人、旁觀人和施工人員的安全（包括稅費、管理費）由施工方全部

25、負責。二、施工要求1、乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務，不得隨意更改，如需更該，需征得甲方同意。2、乙方自本合同簽訂后開始施工，工期為 月（合計 天），即自 起至止。乙方需要嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。如因不可抗力因素（自然災害）導致停工，其工期順延。3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國際鋼材、拉發(fā)基水泥。建筑結構相關要求如下：基礎：鉆井個、柱子50cm、鋼筋6根18、箍筋8個。地圈梁：高600cm、寬25cm、鋼筋5根25、箍筋8個，間距15cm。 構造柱：24cm，鋼筋4根12、樓面板筋7個雙層，間距15cm，樓面厚度10cm。梁柱C30,、板面C25 地坪打

26、好， 排水160，管子3根，屋面天溝寬30cm，樓梯鐵門一道，隱蔽部分請甲方監(jiān)督。不包含所有門窗。4、水、電、氣：建房手續(xù)費用由甲方支付，乙方協(xié)助辦理。三、工程價款及付款方式工程報價：每平方元，主體、樓梯、陽臺以實做建筑面積結算為準，本單位包含稅收。1、基礎完工付總造價的。2、按每層樓面打好付每層的造價的。3、主體完工后付總造價的。4、內外抹灰完工后付。5、辦理的一切證件（產權證、建房手續(xù)由施工方辦理），一年內付錢全部余款。6、如甲方未按時支付工程款，乙方有權停工，停工期間產生的一切經濟損失由甲方全部負責。四、工程內容：包括舊房屋拆除、棄渣轉運、基礎、主體三層磚混結構、室內外抹灰、街面外墻漆、

27、屋頂瓦蓋、水電氣到戶門口、化糞池一口。其中：門市高度米，住房每層高度3米。工程內容不含門窗（門市門除外）。五、安全責任：施工過程中所發(fā)生的安全事故由乙方自行承擔。六、其他約定：施工或如涉及居民阻工導致停工，應由甲方賠償負責協(xié)調解決。七、違約責任：1、乙方承諾：如建好的房屋出現(xiàn)重大質量問題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低于全部建房款。2、本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結算清外，須賠償另一方違約金 5 萬元。八、本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的均可向江津區(qū)人民法院提起訴訟。九、本協(xié)議自甲乙雙方在協(xié)議文本上簽字（或蓋

28、章）之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各一份。甲方簽字：乙方簽字：簽約時間：年月日篇八：包工包料建房施工合同書包工包料建房施工合同書甲方（發(fā)包方）： 乙方（承包方）： 甲方將位于臨街門面六間的建設工程經雙方協(xié)商承包給乙方，經雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任,因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的事故由乙方負完全責任。二、施工要求一、二層框架；三、四層磚混（乙方不負責室內外瓷磚、門窗）。乙方需嚴格按照

29、施工圖紙完成施工任務，不得隨意更改，如需更改，需征得甲方同意。三、付款方式工程報價：每平方 元，以實際建筑面積為準。開工前付總工程的 %；基礎完工付總工程款的 %；每層主體完工付總工程款的%；粉刷完工付%。甲方不得借故拖欠應款，否則乙方享有留置權，同時，由此造成的一切經濟損失由甲方負責，余款待工程完工后全部付清。四、違約責任：合同簽訂后，不經雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變更或解除。如乙方不經甲方同意，單方解除合同時，應由乙方賠償甲方因影響施工計劃造成的經濟損失；如甲方中途解除合同，應賠償乙方因此造成的經濟損失。五、本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各一份。甲方

30、：乙方簽字： 簽約時間： 年月日 篇九：XX年個人建房包工包料合同個人建房合同甲方：私人住宅建房人： 乙方：私人住宅建房工程總承包人： 一根據(jù)建筑法，合同法及有關法律法規(guī)，甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達成協(xié)議，為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同規(guī)定，希望雙方嚴格執(zhí)行，共同遵守。 二私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程設計為框架結構總價格約人民幣 元整元。 三本工程施工前，甲方必須保證通電，通水，通路，建筑面積平整，不能影響施工。與周邊鄰居因地界，建筑物，線路等糾紛由甲方出面解決。本工程施工方式為包工，面積價格一次性包死。工程

31、必須嚴格按圖紙設計施工，地腳要求牢固科學化，乙方不得隨意改變圖紙設計，未經甲方同意不得隨便偷工減料，怎么方便就怎么做。 四因施工過程中，發(fā)現(xiàn)設計問題，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致，重新簽定變更合同書后方能生效。否則甲方概不承認，不承擔經濟責任。 五乙方在施工中必須做到安全生產，安全施工，要有足夠的安全保障機制和措施，因乙方出現(xiàn)安全事故，甲方不承擔一切責任。 六乙方在施工中必須接受甲方人員的監(jiān)工，并接受合理化建議并采納。甲方要求乙方房屋墻壁不能做彎曲，要做到平整，角度要分明，美觀。本工程預定工期為天。房屋交付是內外水泥沙搓平。房屋不漏水。 七本工程的附屬工程：大門，圍墻，化糞池，外墻磚，貯藏室

32、，院內硬化等項目不包括在本合同內，附屬工程價格另議，價格商定后簽定建造附屬工程合同書。 工程付款方式 工程付款方式為現(xiàn)金支付。施工人員及施工設備進場即付元，主體工程完成付 元，全部做完清算。工程在建設過程中，雙方都要嚴格遵守合同，不得隨意終止合同。如遇不可抗力的自然災害，可終止合同進行清算。工程在建設過程中，因市場發(fā)生變化，人員工資上漲或下降，必須嚴格遵守合同約定價格，不得隨意漲價或壓價。工程未盡事宜，雙方隨時協(xié)商解決，并可簽定工程輔助合同書。 本合同確需修改必須經過甲乙雙方協(xié)商，一致同意。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自甲乙雙方簽字后生效，生效后甲乙雙方必須共同遵守。 甲方：私人住

33、宅建房人：（簽字蓋章） 乙方：私人住宅建房工程總承包人：（簽字蓋章） XX年8月 日篇十：包工包料的建房施工合同書建房施工合同甲方：住址：身份證號：電話：乙方：住址：身份證號：電話：甲方將自住用房的建設施工工程經雙方協(xié)商承包給乙方，經雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：一、建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，使用人員必須身體健康，對全程施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤及身體原因導致的病、傷事故由乙方負完全責任。二、承包價格。甲方將包括地基開挖、地梁在內的的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方(其中包括貼內外墻的瓷磚、室內地板磚、樓梯及其附屬設施、衛(wèi)生間地板磚、廚