道路護(hù)欄安裝合同

1、頁眉制作與安裝合同依照中華人民共和國(guó)建筑法和中華人民共和國(guó)合同法及有關(guān)規(guī)定， 為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，本著自愿互利、權(quán)益平等的原則，甲方將水韻新城別墅 大門的制作與安裝承包給乙方，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，達(dá)成共識(shí)，為明確責(zé)任, 協(xié)議如下：一、工程名稱1、工程名稱：道路護(hù)欄制作與安裝二、工程價(jià)款及結(jié)算方式1、工程價(jià)款：道路護(hù)欄固定綜合單價(jià)：45元/ itf；合同暫定總價(jià)：25000元(大寫：貳萬伍仟元)；2、結(jié)算方式：依據(jù)固定綜合單價(jià)，總價(jià)款=道路護(hù)欄邊緣寬度* (道路護(hù)欄 最高點(diǎn)+最低點(diǎn))/2*固定單價(jià)。三、付款方式(1)、簽訂合同后，甲方向乙方支付10000元訂金，安裝完畢并經(jīng)甲方驗(yàn)收 合格，甲

2、方向乙方支付至結(jié)算總價(jià)的 95%留5%乍為保證金，質(zhì)保一年期滿無質(zhì) 量問題后付清。四、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求(1)、嚴(yán)格按照招標(biāo)方要求制作，材料技術(shù)規(guī)格符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。(2)、pvct欄的加工、制作、安裝應(yīng)達(dá)到國(guó)家及有關(guān)行業(yè)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。(3)、PVCF欄制作方法：整體為PVCF欄，其中：邊框規(guī)格：0.7*5000*0.3 ;立桿為：0.7*0.3*0.2 ;門整體顏色為：綠白。五、工期要求簽訂合同之日起十天內(nèi)安裝調(diào)試完畢。六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按照第四條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，且符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。七、雙方責(zé)任1、甲方：(1)、開工前進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)情況交底及組織有關(guān)技術(shù)交底。(2)、甲方可以隨時(shí)對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全及文明施工進(jìn)

3、行檢查。(3)、甲方有權(quán)委托監(jiān)理公司對(duì)本工程進(jìn)行監(jiān)理。(4)、提供水電源接駁點(diǎn)，其費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。(5)、組織工程竣工驗(yàn)收并按合同規(guī)定的期限辦理工程結(jié)算。(6)、按合同約定支付工程款。2、乙方：(1)乙方開工前向甲方、監(jiān)理公司提供技術(shù)交底。(2)乙方進(jìn)行道路護(hù)欄的制作與安裝事項(xiàng)并負(fù)責(zé)相應(yīng)費(fèi)用。(3)水、電等相關(guān)費(fèi)用乙方承擔(dān)。(4)乙方嚴(yán)格按照合同條款及有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等要求施工。(5)竣工驗(yàn)收后，負(fù)責(zé)清理好現(xiàn)場(chǎng)及污染其他構(gòu)件的衛(wèi)生。（ 6）乙方承擔(dān)施工過程中出現(xiàn)的任何安全事故及費(fèi)用。八、工程質(zhì)保期工期質(zhì)保期為兩年，質(zhì)保期執(zhí)行國(guó)家相關(guān)規(guī)范，以工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí)間作為開始保修時(shí)間。如果在保修期

4、期間出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，一切費(fèi)用全部由乙方負(fù)責(zé)。九、違約責(zé)任1 、因乙方原因造成工期延誤的，一切損失由乙方負(fù)責(zé)， 每延遲一天向甲方支付 500 元的違約金。2、如因乙方所用材料不合格，工程需全部返工，乙方承擔(dān)給各方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。如乙方不按合同條款及有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等要求施工，或因乙方使用的材料不合格，甲方有權(quán)勒令乙方停工整改或返工。乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失，并向甲方支付合同暫定總價(jià)的10%作為違約金。3、乙方不得以任何理由停工、怠工、否則視為違約，并向甲方支付合同暫定總價(jià)的10%作為違約金。十、爭(zhēng)議解決合同的履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)盡力友好協(xié)商解決。協(xié)商或調(diào)解不成時(shí)，應(yīng)向項(xiàng)目所在地人民法院提起訴訟，訴訟判決對(duì)雙方均有約束力。十一、合同的生效與終止本合同一式二份，由雙方各執(zhí)一份, 均具同等法律效力。合同自雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章后生效，全部工程完成及免費(fèi)保修期屆滿、乙方完成所有保修工作且甲方向乙方結(jié)清一切費(fèi)用后終止。甲方： 乙方： （簽章）委托代理人： 委托代理人：合同簽訂地點(diǎn)： 簽訂日期： 年