建設(shè)工程合同糾紛處理辦法培訓(xùn)大綱

1、建設(shè)工程合同糾紛處理辦法培訓(xùn)大綱發(fā)布日期：2011-06-17 瀏覽次數(shù)：68                                          

2、0;                  中國建設(shè)工程律師網(wǎng)政策法規(guī)研究室 楊磊 吳靜 律師 第一部分  哪些建設(shè)工程合同無效及無效合同的結(jié)算辦法            目前我國建筑市場上，無效建設(shè)工程合同大量存在，其數(shù)量甚至大于有效合同。無效建設(shè)工程合同與有效合同的處理原則和處理結(jié)果有著根

3、本的區(qū)別。         有效合同受法律保護(hù)，一方違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任；無效合同不受法律保護(hù)，合同中約定的權(quán)利義務(wù)無效，所以，無效合同不存在追究違約責(zé)任的問題。         合同無效，造成合同無效的過錯方，承擔(dān)締約過失責(zé)任。比如，施工方逾期完工，如果合同有效，施工方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)逾期完工的違約責(zé)任；但是，如果建設(shè)工程合同因?yàn)闆]有招投標(biāo)，被法院確認(rèn)無效了，施工方就無需承擔(dān)違約責(zé)任。同時，依據(jù)締約過失原則，沒有組織招投標(biāo)是建設(shè)方的

4、主要責(zé)任，為此，建設(shè)方還要承擔(dān)給施工方造成的經(jīng)濟(jì)損失。         因此，準(zhǔn)確判斷建設(shè)工程施工合同的效力，預(yù)測無效合同的處理結(jié)果，對于建設(shè)方和施工方處理建設(shè)工程糾紛，具有不可估量的實(shí)際意義。     一、哪些建設(shè)工程合同無效  符合合同法第五十二條規(guī)定的五種情形之一的，合同無效：  最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條，規(guī)定了三類建設(shè)工程施工合同無效：       

5、60; （一）承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的；（參考案例）           （二）沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的；（點(diǎn)擊：參考案例）          （三）   建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無效的。（點(diǎn)擊：參考案例）         第四條

6、，規(guī)定了兩種行為無效：      承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。（點(diǎn)擊：參考案例）       二、為了便于企業(yè)識別無效合同，我們依據(jù)造成合同無效的原因，進(jìn)行如下分類：       1、因簽訂合同的主體導(dǎo)致合同無效        依據(jù)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定，建筑企業(yè)必須取得建筑

7、資質(zhì)，并在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)承攬工程。如果建筑企業(yè)不具有施工資質(zhì)或者資質(zhì)不符合承攬工程的要求，所簽的施工合同就是無效合同。個人簽訂的建設(shè)工程施工合同，必然無效。         2、因必須招投標(biāo)沒有招投標(biāo)，或者中標(biāo)無效導(dǎo)致建設(shè)工程施工合同無效        依據(jù)中華人民共和國招投標(biāo)法 第三條規(guī)定，在中華人民共和國境內(nèi)進(jìn)行下列工程建設(shè)項(xiàng)目包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，必須進(jìn)行招標(biāo)：（一）大型基礎(chǔ)

8、設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項(xiàng)目；  （二）全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目；（三）使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項(xiàng)目。        以上三大類工程項(xiàng)目必須招投標(biāo)，沒有招投標(biāo)簽訂的建設(shè)工程合同就是無效合同。      招投標(biāo)法規(guī)定了六種中標(biāo)無效情況：（一）第50條：招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)泄密或惡意串通；(二)第 52條：招標(biāo)人泄露招標(biāo)情況或標(biāo)底；（三）第53條：投標(biāo)人串通或行賄；（四）第54條：投標(biāo)人弄虛作假騙取中

9、標(biāo)；(五)第 55條：招標(biāo)人在確定中標(biāo)前與投標(biāo)人進(jìn)行實(shí)質(zhì)性談判；（六）第57條：招標(biāo)人違法確定中標(biāo)人。以上六項(xiàng)是因?yàn)檎型稑?biāo)無效，導(dǎo)致建設(shè)工程合同無效。        3、因違法分包、非法轉(zhuǎn)包導(dǎo)致建設(shè)工程施工合同無效       （1）違法分包的有四種情況：建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例第78條：“本條例所稱違法分包，是指下列行為：（一）總承包單位將建設(shè)工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位的；（二）建設(shè)工程總承包合同中未有約定，又未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，承包單位將其承包的部分

10、建設(shè)工程交由其他單位完成的；（三）施工總承包單位將建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的；（四）分包單位將其承包的建設(shè)工程再分包的。          （2）建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包的情況有：中華人民共和國建筑法第二十八條規(guī)定：“禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給他人，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人” 。合同法第二百七十二條第二款進(jìn)一步規(guī)定：“承包人不得將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給第三人或者將其承包的全部建設(shè)工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給第三人。 

11、;        4、因建設(shè)方未辦理合法用地手續(xù)和建設(shè)工程報(bào)建手續(xù)導(dǎo)致建設(shè)工程施工合同無效       比如：沒有取得建設(shè)用地許可證，沒有辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證等等。      三、無效建設(shè)工程施工合同的法律后果及結(jié)算辦法     1、建設(shè)工程施工合同無效的法律后果  建設(shè)工程施工合同被確認(rèn)無效以后，合同中約定的權(quán)利義務(wù)都?xì)w于無效。合同沒有履行的不再履行，已經(jīng)履行的停止履行。造成合同無效

12、的過錯方，適用締約過失責(zé)任，賠償因此給對方造成的損失，雙方都有過錯的，按照過錯的程度，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。  按照建設(shè)工程合同被確認(rèn)無效的時間，可以分為三種情況，第一、合同簽訂以后，尚未實(shí)際履行之前；第二、合同簽訂之后，已經(jīng)開始履行，尚未施工完畢；第三，已經(jīng)施工完畢，尚未完成結(jié)算。以上不同時間段，合同被確認(rèn)無效的處理，也有所不同。     2、建設(shè)工程施工合同無效的結(jié)算辦法  （1）無效建設(shè)工程施工合同結(jié)算的一般原則  最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第二條：“ 建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣

13、工驗(yàn)收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應(yīng)予支持。”         第三條：“建設(shè)工程施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格的，按照以下情形分別處理：           （一）修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，發(fā)包人請求承包人承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用的，應(yīng)予支持；           （二）修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收

14、不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持。           因建設(shè)工程不合格造成的損失，發(fā)包人有過錯的，也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。 ”     （2）不同類型無效建設(shè)工程施工合同結(jié)算的特殊情況     建設(shè)工程施工合同無效對承包人結(jié)算有利的情況：a、合同簽訂的對承包人不利，承包人可以及時提出合同無效，停止履行合同；b、建設(shè)工程施工合同無效，承包人可以突破固定價，請求按照定額據(jù)實(shí)結(jié)算； c、合同無效，實(shí)際施工人可以

15、突破合同相對性，要求發(fā)包方、總包方、分包方共同支付工程款；   建設(shè)工程施工合同無效對承包人結(jié)算不利的情況：a、合同簽訂的對發(fā)包人不利，發(fā)包人可以及時提出合同無效，停止履行合同；b、工程轉(zhuǎn)包，建設(shè)方可以主張按照實(shí)際施工人的資質(zhì)，結(jié)算工程款（參考案例）；  四、其他建設(shè)工程無效合同的處理情況：  未取得建設(shè)用地使用權(quán)、未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證造成合同無效的處理辦法（點(diǎn)擊：參考案例）；    惡意串通損害國家利益造成建設(shè)工程合同無效的，非法所得應(yīng)當(dāng)罰沒  建設(shè)工程合同無效部分網(wǎng)站參考文章  建設(shè)工程合同無效部

16、分網(wǎng)站參考案例     第二部分 建設(shè)工程合同的解除           近年來，中國建設(shè)工程律師網(wǎng)律師處理了大量因建設(shè)工程合同解除處置失誤，引發(fā)的糾紛案件。在這些糾紛中，一些發(fā)包方和承包方，由于未能掌握合同解除的法律規(guī)定，造成了合同解除處置失誤。        常見于，1、企業(yè)不能準(zhǔn)確把握解除合同的分寸，在對方一般違約，但尚不具備解除合同的條件時，強(qiáng)行提出解除合同；2、在對方根本違約，

17、已經(jīng)具備解除合同的條件時，沒有及時行使合同解除權(quán)，致使損失無限擴(kuò)大；3、未按法定程序行使合同解除權(quán)，不能產(chǎn)生合同解除的法律后果，等等。        合同解除的處置失誤，會給企業(yè)帶來不可估量的經(jīng)濟(jì)損失。為此，我們將“建設(shè)工程合同的解除”作為企業(yè)培訓(xùn)的一個重點(diǎn)，希望企業(yè)能夠準(zhǔn)確掌握合同解除的相關(guān)法律規(guī)定，正確行使建設(shè)工程合同解除權(quán)。     一、合同解除的一般法律規(guī)定     1、合同解除的的概念和法律特征     2、合同解除的分類&#

18、160; 單方解除和協(xié)議解除  法定解除與約定解除    3、 一般合同解除的法定條件     4、 因一方違約造成合同解除的情況  遲延履行   拒絕履行  不完全履行     5、 行使合同解除權(quán)的程序       單方解除的程序       協(xié)議解除程序      

19、; 法院裁決合同解除的程序    6、  合同解除的后果  本節(jié)詳細(xì)內(nèi)容，請參考中國建設(shè)工程律師網(wǎng)政策法規(guī)研究室，楊磊、吳靜律師的文章合同解除的一般法律規(guī)定       二、建設(shè)工程施工合同的法定解除權(quán)  最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋就建設(shè)工程合同的法定解除，另行作出了專門規(guī)定，應(yīng)當(dāng)引起建設(shè)工程施工合同的發(fā)包人和承包人的高度重視。     1、發(fā)包人解除合同的法定條件  司法解釋第8條規(guī)定，承

20、包人具有下列情形之一，發(fā)包人請求解除建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)予支持：   （一）明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的；   （二）合同約定的期限內(nèi)沒有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未完工的；   （三）已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的；   （四）將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包、違法分包的。     2、承包人解除合同的法定條件   司法解釋第9條規(guī)定， 發(fā)包人具有下列情形之一，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)，承包人請

21、求解除建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)予支持：   （一）未按約定支付工程價款的；     （二）提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的；     （三）不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的。         3、建設(shè)工程施工合同解除后的處理辦法  司法解釋第十條規(guī)定： 建設(shè)工程施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付相應(yīng)的工程價款；已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格的，應(yīng)當(dāng)由承包人整改，

22、整改以后合格的，支付相應(yīng)的工程款，發(fā)包方要求減少工程款或者要求承包方承擔(dān)整改費(fèi)用、賠償損失的，人民法院應(yīng)當(dāng)支持；整改以后不能達(dá)到合格的，不支付工程款，已經(jīng)支付的部分，按照不當(dāng)?shù)美颠€。  因一方違約導(dǎo)致合同解除的，違約方應(yīng)當(dāng)賠償因此給對方造成的損失。     4、建設(shè)工程施工合同的解除程序等其他問題，本節(jié)沒有論述的，參照一般合同解除的法律規(guī)定執(zhí)行。  本節(jié)詳細(xì)內(nèi)容，請參考中國建設(shè)工程律師網(wǎng)政策法規(guī)研究室，楊磊、吳靜律師的文章建設(shè)工程施工合同的法定解除權(quán)  第三部分：工期糾紛與工期索賠     &

23、#160; 質(zhì)量、工期、價款，是建設(shè)工程施工合同的核心內(nèi)容。按照合同約定的質(zhì)量和工期完成施工，是承包人的主要義務(wù)。承包人索要工程款，發(fā)包人就以工程質(zhì)量和工期進(jìn)行抗辯。發(fā)包人提起工期延誤索賠的舉證并不困難，只需提供雙方簽訂的施工合同和竣工驗(yàn)收報(bào)告，證明實(shí)際施工時間長于合同約定的施工時間即可。而承包人的工期索賠，還必須提供經(jīng)發(fā)包人同意的工期簽證。這就使承包人單方制作的工期索賠報(bào)告，存在著以下難點(diǎn)：1、工期索賠事由是否正當(dāng)；2、內(nèi)容和形式是否適合；3、程序是否符合同合約定或者習(xí)慣；4、監(jiān)理或者業(yè)主工程師是否簽字認(rèn)可等等。如果承包人不能證明逾期完工非己方原因，則推斷由承包人承擔(dān)逾期完工的違約責(zé)任。實(shí)踐

24、中，因承包人未能掌握工期方面的法律規(guī)定和操作實(shí)務(wù)，導(dǎo)致承包人損失慘重者，不計(jì)其數(shù)。 一、工期法律常識： 什么是工期？ 什么是日歷工期？ 什么是實(shí)際工期？ 什么是定額工期？什么是開工日？ 什么是竣工日？ 發(fā)出開工令的前提條件。 二、工期糾紛的幾個關(guān)鍵點(diǎn)  開工日的確認(rèn)  竣工日的確認(rèn) 常見工期順延的情況 三、承包人進(jìn)行工期和費(fèi)用索賠應(yīng)當(dāng)注意的問題。 1、要了解哪些情況可以提出索賠并及時發(fā)現(xiàn)索賠事項(xiàng)。 2、要及時按照合同約定的程序或者是習(xí)慣提出書面索賠被告。 3、發(fā)包人拒絕簽收索賠被告的對策。 4、工期延誤的混合過錯。 5、工期索賠的計(jì)算方法。第四部分：建設(shè)工程質(zhì)量糾

25、紛及處置辦法建設(shè)工程質(zhì)量責(zé)任的分擔(dān)：      建設(shè)工程施工合同，是承包人按照國家規(guī)定或者合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完成并提交建設(shè)成果，發(fā)包人支付價款的合同。工程質(zhì)量合格在先，工程價款結(jié)算置后，驗(yàn)收合格之前的工程價款，屬于未到期的債權(quán)。工程質(zhì)量不合格，經(jīng)整改仍不合格的，不能支付工程款，已經(jīng)支付的，應(yīng)當(dāng)以不當(dāng)?shù)美颠€。所以，保障工程質(zhì)量，是承包人的鐵定義務(wù)。      但是，并非一切工程質(zhì)量問題，都是承包人造成的；工程質(zhì)量缺陷，也可能因勘察、設(shè)計(jì)和發(fā)包人所致。因此，分清工程質(zhì)量責(zé)任，是處理建設(shè)工程質(zhì)量糾

26、紛的第一步。 常見承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程質(zhì)量責(zé)任情況：      1、偷工減料，或者因材料不合格導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格；      2、未按圖施工，未按施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工；      3、工人技能太差、質(zhì)量管理粗放；      4、對于甲供材料，未經(jīng)檢驗(yàn)合格或者明知不合格而使用；      5、對于設(shè)計(jì)方案和圖紙，應(yīng)當(dāng)能夠判斷其缺陷，沒有判斷或者沒

27、有提出；      6、承包人不具備施工資質(zhì)，因資金、技術(shù)、設(shè)備、管理造成工程質(zhì)量問題，等等。 常見發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任的情況：      依據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第十二條規(guī)定：“發(fā)包人具有下列情形之一，造成建設(shè)工程質(zhì)量缺陷，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)過錯責(zé)任：    （一）提供的設(shè)計(jì)有缺陷；    （二）提供或者指定購買的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；    （三）直接指定分包人分包專業(yè)工程。承包人有過錯的，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的過錯責(zé)任?！边@里所說承包人的過錯是指：       1、承包人知道或應(yīng)當(dāng)知道工程設(shè)計(jì)缺陷，沒有提出，繼續(xù)施工的；      2、承包人對發(fā)包人提供或指定購買的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備，未進(jìn)行檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格仍然使用的；