2021-2022設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同綜合檢測試卷B卷含答案

2021-2022設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同綜合檢測試卷B卷含答案單選題（共80題）1、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請書之日起()內(nèi)作出復(fù)議決定，申請人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.15日B.2個月C.3個月D.6個月【答案】B2、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計合同委托人違約責(zé)任的敘述，錯誤的是()。A.委托人不履行合同，無權(quán)請求返還定金B(yǎng).因委托人變更制造要求而造成設(shè)計修改，應(yīng)依照設(shè)計人實際消耗的工作量增付費(fèi)用C.委托人超過合同約定的日期付費(fèi)時應(yīng)向設(shè)計人償付逾期違約金D.政府主管部門對設(shè)計文件不審批，委托人也應(yīng)支付設(shè)計費(fèi)【答案】D3、下列()財產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營權(quán)D.有爭議的財產(chǎn)【答案】C4、工程師對承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進(jìn)行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應(yīng)超過()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C5、在因缺陷產(chǎn)品導(dǎo)致人身損害的產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系中，權(quán)利主體是()。A.法人B.自然人C.銷售者D.倉儲者【答案】B6、甲公司于2006年3月10日收到了一審法院審理其工程承包合同糾紛的判決書，甲公司不服，應(yīng)在()前提起上訴。A.2006年3月15日B.2006年3月25日C.2006年4月10日D.2006年9月10日【答案】B7、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權(quán)力之一。A.修改施工計劃B.解除承包商根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任C.在工程進(jìn)行中向承包商發(fā)布信息和指示D.解除雇主根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任【答案】C8、承包商應(yīng)當(dāng)在()之前，任命承包商代表。A.基準(zhǔn)日期B.開始現(xiàn)場工作C.提交履約擔(dān)保D.開工日期【答案】D9、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗的日期B.工程師頒發(fā)接收證書的日期C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標(biāo)明的竣工日期【答案】D10、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，工程師應(yīng)在收到承包商要求索賠的最終詳細(xì)報告后()內(nèi)作出回應(yīng)，表示批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)并附具體意見。A.14天B.21天C.28天D.42天【答案】D11、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償?shù)恼埱髾?quán)，在造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費(fèi)者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】D12、根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時間是()。A.自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)B.自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)C.仲裁裁決作出之日D.仲裁裁決送達(dá)之日【答案】C13、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時間支付進(jìn)度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費(fèi)用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對承包商的補(bǔ)償D.如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費(fèi)用受到影響，可以提出工期延長及補(bǔ)償費(fèi)用和利潤的要求【答案】A14、《合同法》中規(guī)定的“締約過失責(zé)任”是指()。A.訂立合同時，由于本方對合同風(fēng)險估計不足，履行過程中受到的損失應(yīng)由自己負(fù)責(zé)B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導(dǎo)致的損失，應(yīng)由委托人承擔(dān)C.由于本方授權(quán)簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責(zé)任D.因訂立合同時對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔(dān)賠償責(zé)任【答案】D15、承包商執(zhí)行工程師恢復(fù)施工的指示后，對暫停期間設(shè)備工程發(fā)生的任何損害，正確的處理方法是()。A.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用B.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)C.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用D.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由承包商承擔(dān)【答案】B16、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導(dǎo)致爆炸。經(jīng)查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認(rèn)可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應(yīng)當(dāng)向提供爐具的人索賠D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯【答案】A17、設(shè)備安裝合同應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從()之日起開始計算。A.簽發(fā)初步驗收證書B.啟動試車C.性能驗收試驗D.簽發(fā)最終驗收證書【答案】A18、在市場經(jīng)濟(jì)條件下，()是民法的主要調(diào)整對象。A.財產(chǎn)關(guān)系B.人身關(guān)系C.支配關(guān)系D.生產(chǎn)關(guān)系【答案】A19、設(shè)備工程的竣工試驗，通常包括啟動前試驗、啟動試驗和()。A.混凝土試塊檢驗B.鋼筋強(qiáng)度檢驗C.工程材料試驗D.試運(yùn)行【答案】D20、依據(jù)有關(guān)勞動法律的規(guī)定，下列選項中，屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是()。A.勞動者嚴(yán)重違反用人單位規(guī)章制度的B.勞動者患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失部分勞動能力的C.勞動者在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的D.勞動者營私舞弊對用人單位利益造成重大損失的【答案】B21、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應(yīng)提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔(dān)該批貨物毀損、滅失風(fēng)險的起始時間是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B22、根據(jù)《專利法》，發(fā)明專利權(quán)的期限為()年。A.10B.15C.20D.50【答案】C23、承包商應(yīng)在設(shè)備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補(bǔ)。A.竣工時間B.缺陷通知期期滿C.頒發(fā)接收證書D.保留金返還【答案】B24、生產(chǎn)者對其產(chǎn)品缺陷造成的人身傷害應(yīng)當(dāng)向受害人承擔(dān)的法律責(zé)任是()。A.刑事責(zé)任B.瑕疵擔(dān)保責(zé)任C.行政責(zé)任D.產(chǎn)品責(zé)任【答案】D25、設(shè)備工程合同管理的根本任務(wù)是()。A.設(shè)備工程合同的簽訂、履行、保修B.設(shè)備工程合同約定的設(shè)計、制造、安裝C.設(shè)備工程合同質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制D.與業(yè)主簽訂委托監(jiān)理合同【答案】C26、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實清楚，適用法律錯誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A27、承包商出現(xiàn)的下列情況中，業(yè)主有權(quán)立即終止合同的是()。A.收到違約通知不改正B.企業(yè)破產(chǎn)C.放棄工程D.不按合同規(guī)定實施工程【答案】B28、設(shè)備工程合同談判的議程，一般由()提出。A.工程師B.業(yè)主C.投標(biāo)人D.中標(biāo)人【答案】B29、招標(biāo)文件要求招標(biāo)人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標(biāo)項目估算價的10%B.中標(biāo)合同金額的10%C.招標(biāo)項目估算價的5%D.中標(biāo)合同金額的2%【答案】B30、基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)標(biāo)高等原始數(shù)據(jù)使用前，應(yīng)當(dāng)采取合理措施驗證其準(zhǔn)確性的責(zé)任方是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商【答案】C31、設(shè)備工程的竣工試驗，通常包括啟動前試驗、啟動試驗和()。A.混凝土試塊檢驗B.鋼筋強(qiáng)度檢驗C.工程材料試驗D.試運(yùn)行【答案】D32、設(shè)備安裝合同應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從()之日起開始計算。A.簽發(fā)初步驗收證書B.啟動試車C.性能驗收試驗D.簽發(fā)最終驗收證書【答案】A33、某文藝團(tuán)體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發(fā)表。1982年對該作品進(jìn)行了修改，于1984年3月8日再度公開發(fā)表。根據(jù)我國《著作權(quán)法》規(guī)定，該作品著作權(quán)的財產(chǎn)權(quán)保護(hù)期限至()。A.2021年5月4日B.2034年3月8日C.2021年12月31日D.2034年12月31日【答案】C34、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應(yīng)在()的42天內(nèi)。A.承包商提交履約擔(dān)保后B.承包商收到中標(biāo)函后C.工程師發(fā)出開工通知后D.雙方簽訂合同后【答案】B35、承包商的設(shè)計、承包商文件、工程的實施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。A.基準(zhǔn)日期B.投標(biāo)截止日期C.中標(biāo)通知到達(dá)承包商D.開工日期【答案】A36、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B37、承包商應(yīng)將準(zhǔn)備運(yùn)往現(xiàn)場的任何生產(chǎn)設(shè)備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。A.7B.14C.21D.28【答案】C38、根據(jù)索賠依據(jù)不同劃分索賠，當(dāng)事人按照合同條款進(jìn)行的索賠是()。A.按約索賠B.依法索賠C.項目索賠D.費(fèi)用索賠【答案】A39、對于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認(rèn)權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認(rèn)權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A40、某設(shè)備工程項目的投標(biāo)人在現(xiàn)場踏勘后以書面形式提出質(zhì)疑問題，招標(biāo)人離開標(biāo)時間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時間短于《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定的時間，且書面解答與招標(biāo)文件規(guī)定內(nèi)容不一致，對該問題應(yīng)以()。A.招標(biāo)文件為準(zhǔn)，開標(biāo)時間后延B.招標(biāo)文件為準(zhǔn)，開標(biāo)時間不變C.書面解答為準(zhǔn)，開標(biāo)時間后延D.書面解答為準(zhǔn)，開標(biāo)時間不變【答案】C41、某一必須招標(biāo)的施工項目，采用綜合評估法評標(biāo)。評標(biāo)委員會經(jīng)評審，推薦的3名中標(biāo)候選人：甲報價1000萬元，評標(biāo)得分96；乙報價980萬元，評標(biāo)得分90，丙報價950萬元，評標(biāo)得分95。下列關(guān)于中標(biāo)人的確定和合同金額的說法，正確的是()。A.中標(biāo)人為甲，合同價為950萬元B.中標(biāo)人為甲，合同價為1000萬元C.中標(biāo)人為丙，合同價為950萬元D.中標(biāo)人為乙，合同價為980萬元【答案】B42、設(shè)備設(shè)計合同生效后，設(shè)計人由于自身原因拒不履行合同，下列關(guān)于設(shè)計人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任形式陳述，正確的是()。A.返還委托人已支付的定金B(yǎng).免收設(shè)計費(fèi)C.雙倍返還定金D.委托人繼續(xù)履行合同【答案】C43、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，下列情形中，可以作為招標(biāo)人延緩或推遲開標(biāo)理由的是()。A.評標(biāo)委員會未組建B.發(fā)現(xiàn)有足以影響采購公正性的違法或不當(dāng)行為C.擬主持招標(biāo)的招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人因故不能主持D.投標(biāo)人對開標(biāo)時間有異議【答案】B44、FIDIC新黃皮書對扣除保留金的規(guī)定是()。A.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的10%，每次支付時應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的5%B.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的5%，每次支付時應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的10%C.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的10%，每次支付時應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的10c%D.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的5%，每次支付時應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的5%【答案】B45、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任雖然屬于綜合法律責(zé)任，但不包括()。A.民事責(zé)任B.行政責(zé)任C.經(jīng)濟(jì)責(zé)任D.刑事責(zé)任【答案】C46、如果業(yè)主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進(jìn)入和占用現(xiàn)場的權(quán)利，承包商有權(quán)獲得()的補(bǔ)償。A.工期延長B.相應(yīng)費(fèi)用C.合理利潤D.工期延長和相應(yīng)費(fèi)用加合理利潤【答案】D47、承包商應(yīng)將準(zhǔn)備運(yùn)往現(xiàn)場的任何生產(chǎn)設(shè)備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。A.7B.14C.21D.28【答案】C48、下列關(guān)于訴訟時效的表述中，正確的是()。A.訴訟時效期間從權(quán)利人的權(quán)利被侵害之日起算B.權(quán)利人提起訴訟是訴訟時效中止的法定事由之一C.只有在訴訟時效期間的最后6個月內(nèi)發(fā)生訴訟時效中止的法定事由，才能中止時效的進(jìn)行D.訴訟時效中止的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時效期間統(tǒng)歸無效【答案】C49、招標(biāo)文件要求招標(biāo)人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標(biāo)項目估算價的10%B.中標(biāo)合同金額的10%C.招標(biāo)項目估算價的5%D.中標(biāo)合同金額的2%【答案】B50、合同法律關(guān)系的內(nèi)容是()。A.權(quán)利和義務(wù)B.權(quán)利和責(zé)任C.法律事實D.法律行為【答案】A51、甲乙在其訂立的設(shè)備買賣合同中約定：甲向乙支付貨款100萬元；一方不履行合同，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金30萬元；甲向乙支付定金20萬元。后乙不交貨，給甲造成了30萬元的損失。如甲向法院起訴，能最大限度保護(hù)自己合法權(quán)益又能得到法院支持的訴求是()。A.請求乙雙倍返還定金40萬元B.請求乙支付違約金30萬元C.請求乙支付違約金30萬元，并雙倍返還定金40萬元D.請求乙支付違約金30萬元，并返還定金20萬元【答案】D52、世達(dá)公司投資的某工程項目依法應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)。世達(dá)公司的下列行為中，不符合招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定的是()。A.世達(dá)公司委托某工程咨詢公司編制了標(biāo)底B.世達(dá)公司自行選擇了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)C.世達(dá)公司的招標(biāo)文件中寫明了評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)D.世達(dá)公司的招標(biāo)文件中寫明了評標(biāo)委員會專家名單【答案】D53、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權(quán)限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)直接由被代理人享有和承擔(dān)的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執(zhí)法【答案】A54、在設(shè)備采購合同中，設(shè)備所有權(quán)自()時起轉(zhuǎn)移。A.支付定金B(yǎng).支付價款C.交付設(shè)備所有權(quán)憑證D.交付設(shè)備【答案】D55、如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對業(yè)主的人員進(jìn)行工程操作和維修方面的培訓(xùn)，則完成培訓(xùn)是()的構(gòu)成條件之一。A.進(jìn)行工程竣工試驗B.工程接收C.進(jìn)行工程竣工后試驗D.簽發(fā)履約證書【答案】B56、對基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)標(biāo)高等原始數(shù)據(jù)的錯誤，應(yīng)由()承擔(dān)責(zé)任。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商【答案】B57、在我國，依法代表國家對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督管理的部門是()。A.國務(wù)院B.國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局C.衛(wèi)生部D.國家工商總局【答案】B58、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書B.承包商完成了該部分工程的全部施工C.已經(jīng)對該部分工程進(jìn)行了竣工試驗D.業(yè)主已對該部分工程支付了工程款【答案】A59、公開招標(biāo)與邀請招標(biāo)在招標(biāo)程序上的主要差異表現(xiàn)為()。A.是否進(jìn)行資格預(yù)審B.是否組織現(xiàn)場考察C.是否解答投標(biāo)單位的質(zhì)疑D.是否公開開標(biāo)【答案】A60、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師應(yīng)將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。A.簽發(fā)臨時付款證書B.列入當(dāng)月付款證書C.列入竣工結(jié)算報表D.簽發(fā)索賠付款證書【答案】B61、設(shè)備設(shè)計合同生效后，設(shè)計人由于自身原因拒不履行合同，下列關(guān)于設(shè)計人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任形式陳述，正確的是()。A.返還委托人已支付的定金B(yǎng).免收設(shè)計費(fèi)C.雙倍返還定金D.委托人繼續(xù)履行合同【答案】C62、《合同法》賦予設(shè)備工程承包人的工程款享有法定優(yōu)先權(quán)，下列“優(yōu)先權(quán)”表述正確的是()。A.設(shè)備工程承包人工程款債權(quán)優(yōu)先于其他民事主體的權(quán)利，但不優(yōu)先于其他民事主體在設(shè)備工程上設(shè)定的抵押權(quán)B.具有法定優(yōu)先權(quán)的設(shè)備工程價款包括承包人為設(shè)備工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報酬等實際支出的費(fèi)用，也包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失C.消費(fèi)者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人的法定優(yōu)先權(quán)不得對抗買受人D.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為12個月【答案】C63、具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，依法獨(dú)立享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的企業(yè)是()。A.個人獨(dú)資企業(yè)B.合伙企業(yè)C.私營企業(yè)D.法人企業(yè)【答案】D64、FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應(yīng)向承包商支付期中付款證書確認(rèn)的款額，付款時間在()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)期中付款證書后的28B.工程師完成工程量計量后的56C.工程師收到報表和證明文件后的56D.工程師簽發(fā)期中付款證書后的56【答案】C65、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商因不可抗力索賠工期的，應(yīng)在不可抗力發(fā)生后的()天，向工程師發(fā)出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C66、甲方向乙方購買10臺設(shè)備，雙方在買賣合同中沒有約定履行順序。乙向甲供應(yīng)了5臺設(shè)備，卻要求甲支付全部貨款。甲依法有權(quán)行使的權(quán)利是()。A.同時履行抗辯權(quán)B.先履行抗辯權(quán)C.不安抗辯權(quán)D.合同撤銷權(quán)【答案】A67、與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序有()。A.資格預(yù)審B.資格后審C.特別審查D.現(xiàn)場踏勘【答案】A68、甲、乙兩公司設(shè)備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當(dāng)天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當(dāng)理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結(jié)審理D.缺席判決【答案】D69、在保證合同的一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權(quán)的情形是()。A.債務(wù)人住所變更，致使債權(quán)人要求其履行債務(wù)發(fā)生重大困難的B.人民法院受理債務(wù)入破產(chǎn)案件，中止執(zhí)行程序的C.主合同爭議未經(jīng)審判的D.債務(wù)人無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)的【答案】C70、工程師收到承包商的簽發(fā)接收證書申請后，未在()天內(nèi)作出答復(fù)，而工程或單位工程(視情況而定)實質(zhì)上符合合同要求，應(yīng)認(rèn)為在上述期限的最后一天已經(jīng)簽發(fā)了接收證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B71、某建設(shè)項目施工招標(biāo)時，三家投標(biāo)人組成了聯(lián)合體參加競標(biāo)，最終該聯(lián)合體中標(biāo)，應(yīng)與招標(biāo)人簽訂合同的是()。A.聯(lián)合體B.聯(lián)合體各方C.聯(lián)合體中的牽頭人D.聯(lián)合體中的資質(zhì)較高方【答案】B72、債務(wù)人將合同的部分義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的，應(yīng)當(dāng)()。A.通知債權(quán)人B.經(jīng)債權(quán)人同意C.與第三人約定且經(jīng)主管部門批準(zhǔn)D.通知債權(quán)人并在合同管理機(jī)關(guān)備案【答案】B73、合同當(dāng)事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，()。A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔(dān)賠償責(zé)任C.未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償D.違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責(zé)任【答案】A74、某必須招標(biāo)的項目，招標(biāo)文件規(guī)定采用評標(biāo)價法評標(biāo)，有甲、乙、丙、丁四家單位投標(biāo)有效。四家單位的投標(biāo)報價和評標(biāo)得分為：甲單位投標(biāo)報價1050萬元，評標(biāo)價1030萬元；乙單位投標(biāo)報價1000萬元，評標(biāo)價1000萬元；丙單位投標(biāo)報價980萬元，評標(biāo)價1050萬元；丁單位投標(biāo)報價950萬元，評標(biāo)價1020萬元。據(jù)此，第一中標(biāo)候選單位應(yīng)是()。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B75、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，下列投標(biāo)文件中，開標(biāo)時應(yīng)當(dāng)作為廢標(biāo)處理的是()。A.逾期送達(dá)的投標(biāo)文件B.沒有送到指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件C.關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無法辨認(rèn)的投標(biāo)文件D.未通過資格預(yù)審的申請人提交的投標(biāo)文件【答案】C76、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，給承包商在履約過程中可能造成的人員傷亡或物質(zhì)財產(chǎn)損失辦理責(zé)任險時，保險的有效期的終止日是()。A.工程竣工之日B.竣工時間屆滿之日C.簽發(fā)接收證書日D.簽發(fā)履約證書日【答案】D77、在因缺陷產(chǎn)品導(dǎo)致人身損害的產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系中，權(quán)利主體是()。A.法人B.自然人C.銷售者D.倉儲者【答案】B78、下列關(guān)于設(shè)備工程合同溝通相關(guān)內(nèi)容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關(guān)術(shù)語的統(tǒng)一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統(tǒng)一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對信息的理解D.沖突會對履行合同產(chǎn)生破壞作用，工程師應(yīng)依據(jù)經(jīng)驗確定沖突解決方式【答案】A79、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。A.法定代理終止B.委托代理終止C.指定代理終止D.無權(quán)代理終止【答案】B80、勞動爭議仲裁時效期間為()。A.60天B.6個月C.1年D.2年【答案】C多選題（共35題）1、當(dāng)事人可以依法解除合同的情形有()。A.在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示不履行主要債務(wù)的B.在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方以自己的行為表明不履行主要債務(wù)的C.因不可抗力不能實現(xiàn)合同目的D.當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)的E.當(dāng)事人一方違約致使不能實現(xiàn)合同目的【答案】ABC2、民法是調(diào)整平等民事主體的自然人、法人及其他非法人組織之間()的法律規(guī)范的總稱。A.權(quán)利和義務(wù)關(guān)系B.債權(quán)和債務(wù)關(guān)系C.人身關(guān)系D.財產(chǎn)關(guān)系E.民事責(zé)任關(guān)系【答案】CD3、許可審批機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤回生產(chǎn)許可的情形有()。A.被許可生產(chǎn)的產(chǎn)品列入國家決定淘汰產(chǎn)品目錄的B.被許可人不再生產(chǎn)被許可的產(chǎn)品的C.生產(chǎn)許可依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章修改D.法人或者其他組織依法終止的E.企業(yè)自行轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)許可證書【答案】ABC4、買賣合同中，買受人應(yīng)當(dāng)按照約定數(shù)額支付價款，合同對價款沒有約定或約定不明確時，買受人可依《合同法》確定價款的方法有()。A.提議雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定B.按照合同有關(guān)條款確定C.按照交易習(xí)慣確定D.按照訂立合同時簽訂地市場價格確定E.按照訂立合同時履行地市場價格確定【答案】ABC5、下列關(guān)于設(shè)備采購合同解除的敘述，正確的有()。A.因主設(shè)備不符合約定而解除合同的，解除合同的效力及于輔助設(shè)備B.因輔助設(shè)備不符合約定而解除合同的，解除合同的效力及于主設(shè)備C.因輔助設(shè)備不符合約定而解除合同的，解除合同的效力不及于主沒備D.多項設(shè)備采購合同，其中一項設(shè)備不符合約定的，買受人可以解除合同E.多項設(shè)備采購合同，其中一項設(shè)備不符合約定的，買受人可以解除該項設(shè)備合同【答案】AC6、設(shè)備工程委托招標(biāo)代理的，招標(biāo)代理人應(yīng)當(dāng)具備的條件有()。A.隸屬于建設(shè)行政主管部門B.經(jīng)工商登記取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照C.有從事設(shè)備工程代理咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)的相應(yīng)專業(yè)力量D.有一定數(shù)量取得招標(biāo)職業(yè)資格的專業(yè)人員E.有從事設(shè)備工程招標(biāo)的經(jīng)驗【答案】CD7、根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備的條件有()。A.有從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)的營業(yè)場所和相應(yīng)資金B(yǎng).有能夠編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的相應(yīng)專業(yè)力量C.有可以作為評標(biāo)委員會人選的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家?guī)霥.有自己的名稱的事業(yè)單位E.經(jīng)有關(guān)行政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立【答案】ABC8、構(gòu)成表見代理，一般應(yīng)具備的條件包括()。A.相對人主觀上無過錯B.行為人主觀上有過錯C.行為人的代理行為為無權(quán)代理D.表見代理的后果由“被代理人”承擔(dān)E.在客觀上有足以使相對人相信行為人有代理權(quán)的事實【答案】AC9、根據(jù)《勞動合同法》規(guī)定，下列()情形中，用人單位須提前30天以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資，可以解除勞動合同。A.勞動者患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的B.勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行，經(jīng)用人單位與勞動者協(xié)商，未能就變更勞動合同內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的C.勞動者同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的D.在試用期間被證明不符合錄用條件的E.因勞動者原因致使勞動合同無效的；【答案】AB10、某一屬于工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍的項目，項目總投資2000萬元。建設(shè)過程中需要進(jìn)項的下列采購中，可以不進(jìn)行招標(biāo)，直接采購的有()。A.專業(yè)工程施工發(fā)包，單項合同估算價150萬元人民幣B.重要設(shè)備的采購，單項合同估算價150萬元人民幣C.設(shè)計合同單項合同估算價90萬元人民幣D.勘察合同單項合同估算價60萬元人民幣E.監(jiān)理合同單項合同估算價30萬元人民幣【答案】A11、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，下列情形中，招標(biāo)人可申請邀請招標(biāo)的有()。A.項目技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇B.未涉及國家安全、國家秘密C.受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇D.采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項目合同金額的比例過大E.施工企業(yè)自建自用的工程【答案】ACD12、設(shè)備工程合同談判之前，設(shè)備監(jiān)理工程師應(yīng)協(xié)助業(yè)主做好的準(zhǔn)備工作有()。A.組建談判小組B.收集信息、制定談判計劃C.安排談判的議程D.培訓(xùn)談判成員E.制定合同實施計劃【答案】ABCD13、買賣合同屬于()。A.雙務(wù)合同B.不要式合同C.有償合同D.實踐合同E.諾成合同【答案】ABC14、設(shè)備監(jiān)理工程師預(yù)防和減少索賠的管理措施主要包括()。A.完善合同條款B.認(rèn)真審核索賠報告C.反駁承包商的索賠D.加強(qiáng)監(jiān)督管理E.提供全面服務(wù)【答案】AD15、在設(shè)備工程合同履行過程中，合同跟蹤的主要依據(jù)有()等。A.合同文件B.合同計劃C.原始記錄D.各類報表報告E.招標(biāo)文件【答案】ABCD16、承包商因業(yè)主要求的錯誤導(dǎo)致?lián)p失后，獲得補(bǔ)償須滿足的條件有()。A.業(yè)主要求中的錯誤影響了承包商的工作B.此錯誤導(dǎo)致工程暫停C.此錯誤導(dǎo)致承包商產(chǎn)生了實際損失D.此錯誤是工程師認(rèn)真檢查也不能發(fā)現(xiàn)的E.此錯誤是一個有經(jīng)驗的承包商認(rèn)真檢查也無法發(fā)現(xiàn)的【答案】AC17、建設(shè)工程的保修范圍應(yīng)當(dāng)包括()。A.地基基礎(chǔ)工程B.主體結(jié)構(gòu)工程C.屋面防水工程D.供熱系統(tǒng)E.電力、郵電通訊工程【答案】ABCD18、業(yè)主要保證現(xiàn)場的()配合承包商工作。A.工程師B.工程師的助理C.工程師雇用的其他職員D.業(yè)主指定的分包商E.業(yè)主雇用的其他承包商【答案】ABC19、資格預(yù)審文件中，資格預(yù)審程序部分應(yīng)包括的內(nèi)容有()。A.申請人須知B.設(shè)備工程要求C.資格預(yù)審數(shù)據(jù)表D.資格標(biāo)準(zhǔn)和評審方法E.資格預(yù)審申請表【答案】ACD20、根據(jù)《物權(quán)法》，下列財產(chǎn)中可以設(shè)定抵押的有()。A.正在建造的建筑物、船舶、航空器B.交通運(yùn)輸工具C.公立學(xué)校的教育設(shè)施D.依法被查封、抵押、監(jiān)管的財產(chǎn)E.以招標(biāo)方式取得的土地承包經(jīng)營權(quán)【答案】AB21、根據(jù)《勞動合同法》規(guī)定，下列()情形中，用人單位須提前30天以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資，可以解除勞動合同。A.勞動者患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的B.勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行，經(jīng)用人單位與勞動者協(xié)商，未能就變更勞動合同內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的C.勞動者同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的D.在試用期間被證明不符合錄用條件的E.因勞動者原因致使勞動合同無效的；【答案】AB22、相對其他合同計價方式而言，固定單價合同的優(yōu)點(diǎn)有()。A.編制工程量清單不需要花費(fèi)一定的物質(zhì)成本和時間成本B.承包商所做的每項工作都能在合同價格中得到體現(xiàn)，承包商能夠根據(jù)工程量估算自己的工作范圍并據(jù)此制訂適當(dāng)?shù)膶嵤┯媱滳.如果工作范圍不發(fā)生變化，業(yè)主的