空調(diào)外包承攬合同協(xié)議

空調(diào)外包承攬合同協(xié)議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統(tǒng)一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方有空調(diào)外包相關(guān)工作需要完成，乙方具備完成該工作的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方將空調(diào)外包工作承攬給乙方事宜，達成如下協(xié)議：一、標的物或服務(wù)具體描述1.空調(diào)安裝乙方負責為甲方指定地點的建筑物內(nèi)安裝各類空調(diào)設(shè)備，包括但不限于分體式空調(diào)、中央空調(diào)等。安裝工作應(yīng)按照國家相關(guān)標準及行業(yè)規(guī)范進行，確保安裝牢固、運行正常。具體安裝位置、數(shù)量及型號以甲方提供的安裝清單為準。安裝清單應(yīng)明確每臺空調(diào)的具體安裝位置、規(guī)格參數(shù)等詳細信息。2.空調(diào)維修乙方承擔甲方已安裝空調(diào)設(shè)備的日常維修工作，包括但不限于故障排查、零部件更換、系統(tǒng)調(diào)試等。維修工作應(yīng)及時響應(yīng)，在接到甲方維修通知后的[x]小時內(nèi)到達現(xiàn)場（特殊情況除外，但需提前與甲方溝通并說明預(yù)計到達時間）。乙方應(yīng)建立維修檔案，記錄每臺空調(diào)的維修情況，包括維修時間、故障原因、維修內(nèi)容、更換零部件等信息。維修檔案應(yīng)保存至少[x]年，以便甲方隨時查閱。3.空調(diào)保養(yǎng)乙方為甲方空調(diào)設(shè)備提供定期保養(yǎng)服務(wù)，保養(yǎng)周期為每[x]個月一次。保養(yǎng)工作應(yīng)全面細致，包括但不限于空調(diào)內(nèi)外機清潔、濾網(wǎng)更換、潤滑油添加、電氣系統(tǒng)檢查等。通過保養(yǎng)，確?？照{(diào)設(shè)備性能良好，延長使用壽命，降低能源消耗，減少故障發(fā)生率。每次保養(yǎng)后，乙方應(yīng)向甲方提供保養(yǎng)報告，詳細說明保養(yǎng)情況及設(shè)備運行狀況。二、權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方的工作進行監(jiān)督檢查，提出合理的意見和建議，要求乙方按照合同約定及相關(guān)標準規(guī)范完成工作。在乙方未按照合同約定履行義務(wù)時，有權(quán)要求乙方采取補救措施或解除合同，并要求乙方承擔相應(yīng)的違約責任。2.義務(wù)向乙方提供開展工作所需的相關(guān)資料，包括但不限于建筑物平面圖、空調(diào)安裝位置圖、空調(diào)設(shè)備清單等，確保資料的準確性和完整性。為乙方的工作提供必要的協(xié)助和配合，如安排專人負責協(xié)調(diào)溝通、提供工作場地及水電等基本條件（如因甲方原因無法提供基本條件導致乙方工作延誤或額外增加費用的，由甲方承擔相應(yīng)責任）。按照合同約定及時支付報酬。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定提供相關(guān)資料和協(xié)助配合工作。在甲方未按照合同約定支付報酬時，有權(quán)暫停工作，并要求甲方支付已完成工作對應(yīng)的報酬及承擔違約責任。2.義務(wù)具備完成承攬工作所需的資質(zhì)、專業(yè)技術(shù)人員和設(shè)備，并確保其具備合法有效的從業(yè)資格證書。嚴格按照國家相關(guān)標準、行業(yè)規(guī)范及合同約定進行工作，確保工作質(zhì)量達到優(yōu)良標準。工作過程中應(yīng)遵守安全操作規(guī)程，采取必要的安全防護措施，確保工作安全進行，如因乙方原因?qū)е掳踩鹿实?，由乙方承擔全部責任。自行采購完成工作所需的原材料、零部件等，但所采購的材料和零部件?yīng)符合國家質(zhì)量標準及合同約定要求，并向甲方提供相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。在工作過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的資料有誤或存在其他影響工作順利進行的情況，應(yīng)及時通知甲方，并提出合理的解決方案。妥善保管甲方提供的資料及工作過程中涉及的甲方商業(yè)秘密等信息，不得泄露給任何第三方。未經(jīng)甲方書面同意，不得將承攬的工作轉(zhuǎn)包給第三方。定期向甲方匯報工作進展情況，工作完成后，應(yīng)及時通知甲方進行驗收，并提交工作成果報告，包括但不限于安裝調(diào)試報告、維修記錄、保養(yǎng)報告等。三、報酬及支付方式1.報酬雙方約定，本次空調(diào)外包承攬工作的總報酬為人民幣[x]元整（大寫：[大寫金額]）。該報酬為固定總價，包含乙方完成本合同約定的全部工作所需的費用，除因甲方原因?qū)е碌淖兏蛟黾庸ぷ鲀?nèi)容外，不因任何因素調(diào)整。各項工作報酬明細如下：空調(diào)安裝費用：人民幣[x]元整（大寫：[大寫金額]），按照每臺空調(diào)的安裝難度及規(guī)格型號等因素綜合確定單價，具體單價詳見附件《空調(diào)安裝單價清單》。空調(diào)維修費用：根據(jù)實際發(fā)生的維修項目及工作量計算，維修費用單價按照市場合理價格確定，具體價格詳見附件《空調(diào)維修單價清單》。維修工作完成后，經(jīng)甲方確認的維修費用清單作為結(jié)算依據(jù)?？照{(diào)保養(yǎng)費用：人民幣[x]元整（大寫：[大寫金額]），按照每次保養(yǎng)的空調(diào)數(shù)量及保養(yǎng)周期計算，每月保養(yǎng)費用為人民幣[x]元整（大寫：[大寫金額]）。2.支付方式合同簽訂后，甲方支付總報酬的[x]%作為預(yù)付款，即人民幣[x]元整（大寫：[大寫金額]），用于乙方采購原材料、組織人員等前期準備工作。空調(diào)安裝工作完成并經(jīng)甲方驗收合格后，支付至總報酬的[x]%，即人民幣[x]元整（大寫：[大寫金額]）。在每季度末，甲方根據(jù)乙方提交的空調(diào)維修及保養(yǎng)報告，對本季度的維修及保養(yǎng)工作進行審核確認后，支付本季度維修及保養(yǎng)費用的[x]%。全部工作完成且經(jīng)甲方整體驗收合格后，支付剩余尾款，即總報酬的[x]%，即人民幣[x]元整（大寫：[大寫金額]）。乙方應(yīng)在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、驗收標準及方式1.驗收標準空調(diào)安裝應(yīng)符合國家相關(guān)標準及行業(yè)規(guī)范要求，安裝牢固、平整，管道連接嚴密無泄漏，電氣系統(tǒng)安全可靠，空調(diào)運行正常，制冷制熱效果達到設(shè)計標準?？照{(diào)維修應(yīng)確保故障排除，維修后的設(shè)備性能恢復正常，更換的零部件質(zhì)量合格，維修記錄完整準確。空調(diào)保養(yǎng)應(yīng)達到保養(yǎng)工作內(nèi)容要求，設(shè)備清潔干凈，各部件運行良好，能耗符合標準，無安全隱患。2.驗收方式乙方工作完成后，應(yīng)提前通知甲方進行驗收。甲方在接到通知后的[x]個工作日內(nèi)組織驗收工作。驗收過程中，甲方有權(quán)要求乙方提供工作成果報告、質(zhì)量證明文件等相關(guān)資料。甲方可自行組織專業(yè)人員進行驗收，也可委托第三方檢測機構(gòu)進行檢測。如驗收合格，雙方簽署驗收報告；如驗收不合格，乙方應(yīng)按照甲方要求限期整改，直至達到驗收標準，整改費用由乙方自行承擔。因整改導致的交付延誤，乙方應(yīng)承擔違約責任。五、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照合同約定及時提供相關(guān)資料或協(xié)助配合工作，導致乙方工作延誤的，應(yīng)承擔乙方因此造成的直接損失，并相應(yīng)順延工作期限。若甲方未按照合同約定按時支付報酬，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權(quán)暫停工作，并要求甲方支付已完成工作對應(yīng)的報酬及違約金，同時甲方應(yīng)承擔乙方因此遭受的全部損失。如因甲方原因變更或增加工作內(nèi)容，導致乙方工作量增加或費用增加的，甲方應(yīng)按照乙方實際發(fā)生的費用支付報酬，并相應(yīng)順延工作期限。2.乙方違約責任若乙方不具備完成承攬工作所需的資質(zhì)或未按照國家相關(guān)標準、行業(yè)規(guī)范及合同約定進行工作，導致工作質(zhì)量不符合要求的，乙方應(yīng)負責無償返工直至達到驗收標準，由此造成的延誤交付及甲方損失，由乙方承擔全部責任。若乙方未按照合同約定的時間完成工作，每逾期一日，應(yīng)按照總報酬的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的預(yù)付款，同時乙方應(yīng)按照總報酬的[x]%向甲方支付違約金，承擔甲方因此遭受的全部損失。若乙方擅自將承攬的工作轉(zhuǎn)包給第三方，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的款項，乙方應(yīng)按照總報酬的[x]%向甲方支付違約金，承擔甲方因此遭受的全部損失。若乙方泄露甲方提供的資料或商業(yè)秘密等信息，應(yīng)向甲方支付人民幣[x]元整（大寫：[大寫金額]）的違約金，并賠償甲方因此遭受的全部損失。如損失難以計算的，按照乙方因違約行為獲得的利益計算賠償金額。六、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至[合同結(jié)束日期]。合同期滿后，雙方如無異議，則自動延續(xù)[延續(xù)期限]。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，