樁基施工補(bǔ)充合同協(xié)議書范本5篇

樁基施工補(bǔ)充合同協(xié)議書范本5篇篇1甲方（建設(shè)單位）：XXX乙方（施工單位）：XXX根據(jù)甲乙雙方簽訂的《樁基施工合同》，為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，現(xiàn)就合同中未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立以下補(bǔ)充協(xié)議，以資共同遵守。一、工程概況本工程位于XXX，具體內(nèi)容包括：XXX。二、補(bǔ)充條款1.施工圖紙及技術(shù)要求：-乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)要求進(jìn)行施工。-如有任何設(shè)計(jì)變更，乙方需及時(shí)與甲方溝通，并簽訂相應(yīng)的變更協(xié)議。2.工期及進(jìn)度：-乙方應(yīng)在合同簽訂之日起盡快組織施工，確保在約定的工期內(nèi)完成全部工程內(nèi)容。-如遇不可抗力因素影響工期，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提交書面報(bào)告，并協(xié)商解決。3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：-乙方應(yīng)確保所施工的樁基質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求。-施工過(guò)程中應(yīng)做好質(zhì)量記錄，確保所有施工數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。4.安全與文明施工：-乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守安全施工規(guī)范，確保施工過(guò)程中的安全。-做好現(xiàn)場(chǎng)文明施工，保持施工現(xiàn)場(chǎng)整潔有序。5.驗(yàn)收及保修：-工程完工后，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提交驗(yàn)收申請(qǐng)，甲方應(yīng)在收到申請(qǐng)后盡快組織驗(yàn)收。-樁基工程保修期為一年，保修期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)維修。6.付款方式：-甲方應(yīng)按照合同約定的付款節(jié)點(diǎn)及時(shí)支付乙方工程款。-乙方需提供等額的正規(guī)發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕支付。7.違約責(zé)任：-乙方如未能按照合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。-具體違約責(zé)任根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)司法解釋執(zhí)行。8.爭(zhēng)議解決：-甲乙雙方在履行合同過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。-若協(xié)商無(wú)果，任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.其他事項(xiàng)：-乙方需配合甲方做好其他相關(guān)工作，確保工程順利進(jìn)行。-未盡事宜，可參照《樁基施工合同》及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。本補(bǔ)充協(xié)議書自雙方簽字蓋章之日起生效，與《樁基施工合同》具有同等法律效力。本補(bǔ)充協(xié)議書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：XXX乙方（蓋章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇2#甲方（發(fā)包方）：[公司名稱]#乙方（承包方）：[公司名稱]#工程名稱：[工程名稱]#簽約日期：[具體日期]#簽約地點(diǎn)：[簽約地點(diǎn)]一、協(xié)議背景鑒于甲方需要建設(shè)一項(xiàng)新的工程項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)招標(biāo)，乙方成功獲得了該項(xiàng)目的樁基施工合同。為了明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保工程順利進(jìn)行，雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，決定簽訂本補(bǔ)充合同協(xié)議。二、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點(diǎn)：[具體地點(diǎn)]3.工程規(guī)模：[具體規(guī)模]4.工期要求：[具體工期]5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：[具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)]三、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程的樁基施工任務(wù)。具體包括：1.材料采購(gòu)：乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)施工所需的所有材料，確保材料符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。2.施工設(shè)備：乙方需自帶施工設(shè)備，包括鉆機(jī)、混凝土攪拌車等，確保施工順利進(jìn)行。3.施工人員：乙方應(yīng)確保施工人員具備相應(yīng)的技能和資質(zhì)，能夠按時(shí)完成分配的任務(wù)。4.施工計(jì)劃：乙方需制定詳細(xì)的施工計(jì)劃，確保施工進(jìn)度和質(zhì)量。四、合同價(jià)款與支付方式1.合同價(jià)款：[具體合同價(jià)款]2.支付方式：甲方按照施工進(jìn)度支付款項(xiàng)，具體支付節(jié)點(diǎn)和金額按照雙方協(xié)商確定。乙方需提供相應(yīng)的發(fā)票和結(jié)算單。五、雙方權(quán)利義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)：-權(quán)利：甲方有權(quán)對(duì)施工進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，確保工程按照合同要求進(jìn)行。在發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改或返工。同時(shí)，甲方也有權(quán)在必要時(shí)要求乙方調(diào)整施工計(jì)劃或增加施工人員以確保工期。-義務(wù)：甲方需按時(shí)支付款項(xiàng)，提供必要的支持和協(xié)助，確保施工順利進(jìn)行。甲方也應(yīng)尊重乙方的合法權(quán)益，不得隨意變更或終止合同。2.乙方權(quán)利與義務(wù)：-權(quán)利：乙方有權(quán)獲得相應(yīng)的報(bào)酬和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于表現(xiàn)突出的施工人員有權(quán)進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)，乙方也有權(quán)要求甲方提供必要的支持和協(xié)助，確保施工順利進(jìn)行。在發(fā)現(xiàn)甲方違約時(shí)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。-義務(wù)：乙方需按照合同要求完成施工任務(wù)，確保施工進(jìn)度和質(zhì)量。乙方也應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，確保施工過(guò)程的安全和環(huán)保。同時(shí)，乙方還需積極配合甲方的監(jiān)督和檢查，及時(shí)整改存在的問(wèn)題。六、違約責(zé)任1.甲方違約：如甲方未按時(shí)支付款項(xiàng)或未提供必要的支持和協(xié)助，導(dǎo)致施工無(wú)法順利進(jìn)行，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.乙方違約：如乙方未按時(shí)完成施工任務(wù)或施工質(zhì)量不符合要求，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。在嚴(yán)重違約的情況下，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方進(jìn)行整改或返工。七、爭(zhēng)議解決1.爭(zhēng)議解決方式：本合同的爭(zhēng)議解決方式包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟等。雙方應(yīng)首先嘗試通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議，協(xié)商不成的可以向相關(guān)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)調(diào)解或仲裁。如果仲裁結(jié)果仍無(wú)法達(dá)成和解，雙方可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在訴訟過(guò)程中，雙方應(yīng)尊重法律事實(shí)，如實(shí)提供證據(jù)材料并積極履行法院判決。2.管轄法院：本合同的管轄法院為[具體管轄法院]。在提起訴訟時(shí)，雙方應(yīng)提交相關(guān)證據(jù)材料并陳述案件事實(shí)。法院將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行審理并作出判決。判決生效后，雙方應(yīng)認(rèn)真履行判決結(jié)果。篇3甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就樁基施工補(bǔ)充合同事宜達(dá)成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點(diǎn)：_________3.建筑面積：_________4.樁基類型：_________二、合同范圍1.甲方將本工程的樁基施工任務(wù)發(fā)包給乙方，乙方負(fù)責(zé)完成本工程的樁基施工任務(wù)。2.具體的施工范圍包括但不限于以下幾個(gè)方面：（1）樁基施工設(shè)計(jì)；（2）樁基材料采購(gòu)與供應(yīng)；（3）樁基施工設(shè)備的租賃與采購(gòu)；（4）現(xiàn)場(chǎng)施工管理；（5）施工質(zhì)量控制與監(jiān)督；（6）施工安全與環(huán)境保護(hù)。三、合同價(jià)格及支付方式1.本工程的樁基施工總價(jià)為：_________元（大寫：_________元整）。該價(jià)格為包干價(jià)，包括設(shè)計(jì)、材料、施工等所有費(fèi)用。2.支付方式如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價(jià)的______%作為預(yù)付款。（2）樁基施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方合同總價(jià)的______%作為進(jìn)度款。（3）剩余______%的款項(xiàng)作為質(zhì)量保證金，在樁基施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后的______個(gè)月內(nèi)支付。四、施工期限及進(jìn)度要求1.本工程的樁基施工期限自合同簽訂之日起至______年______月______日止。2.乙方應(yīng)根據(jù)施工期限制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，并報(bào)甲方審批。甲方應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督和檢查。3.如因甲方原因造成施工延誤，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。如因乙方原因造成施工延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、質(zhì)量保證及驗(yàn)收要求1.乙方應(yīng)建立健全的質(zhì)量保證體系，確保施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.甲方有權(quán)對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督與檢查，對(duì)施工質(zhì)量提出疑問(wèn)并要求乙方進(jìn)行整改。3.工程竣工驗(yàn)收時(shí)，甲方應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行全面檢查，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。如存在質(zhì)量問(wèn)題，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.工程質(zhì)量保證期為______年，自工程竣工驗(yàn)收之日起計(jì)。在質(zhì)量保證期內(nèi)，如發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)維修并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。六、安全施工及環(huán)境保護(hù)要求1.乙方應(yīng)建立健全的安全施工制度，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，確保施工過(guò)程的安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.甲方有權(quán)對(duì)施工過(guò)程中的安全問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督與檢查，對(duì)存在重大安全隱患的施工部位有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改。3.乙方應(yīng)采取有效的環(huán)境保護(hù)措施，確保施工過(guò)程中產(chǎn)生的噪音、粉塵、廢棄物等符合環(huán)保要求。如因乙方原因造成環(huán)境污染問(wèn)題，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.甲方有權(quán)對(duì)施工過(guò)程中的環(huán)境保護(hù)問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督與檢查，對(duì)存在環(huán)保問(wèn)題的施工部位有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改。七、違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決方式1.甲乙雙方在履行合同過(guò)程中如發(fā)生違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體違約責(zé)任應(yīng)根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度及給對(duì)方造成的實(shí)際損失來(lái)確定。2.在履行合同過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可通過(guò)仲裁或訴訟方式解決。具體仲裁或訴訟機(jī)構(gòu)由雙方協(xié)商確定。在仲裁或訴訟過(guò)程中，雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。篇4甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就樁基施工補(bǔ)充合同事宜達(dá)成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點(diǎn)：_________3.建筑面積：_________4.樁基類型：_________二、合同內(nèi)容1.承包方式乙方采用包工包料的方式承包樁基工程，具體包括：（1）鉆孔樁機(jī)的施工；（2）鋼筋籠的制作與安裝；（3）混凝土的供應(yīng)與澆筑；（4）護(hù)筒的制作與安裝；（5）成孔質(zhì)量檢測(cè)和樁基檢測(cè)。2.工程量及計(jì)價(jià)方式（1）工程量計(jì)算方式：根據(jù)施工圖紙及變更單，按照《建筑工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》計(jì)算。（2）計(jì)價(jià)方式：采用綜合單價(jià)計(jì)價(jià)，具體單價(jià)及金額詳見附件。3.付款方式（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價(jià)的XX%作為預(yù)付款。（2）樁基工程完成XX%時(shí)，甲方支付乙方工程總價(jià)的XX%。（3）樁基工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。4.違約責(zé)任（1）甲方若未按合同約定支付工程款，則自應(yīng)付之日起按銀行同期貸款利率向乙方支付利息。（2）乙方若未按合同約定完成施工任務(wù)，則應(yīng)按合同總價(jià)的XX%向甲方支付違約金。5.爭(zhēng)議解決方式（1）甲乙雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。（2）協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。6.合同生效條件及時(shí)間（1）本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。（2）本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。三、其他約定事項(xiàng)1.乙方在施工中應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)。如因乙方原因造成的事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。2.甲方應(yīng)提供施工所需的水、電等基礎(chǔ)設(shè)施，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。如因甲方原因造成的水、電等基礎(chǔ)設(shè)施損壞，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。4.在合同履行過(guò)程中，如遇不可抗力因素導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行的，雙方可協(xié)商解除合同。協(xié)商不成的，任何一方均可向法院提起訴訟。5.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律效力。如有違約行為，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。篇5甲方（發(fā)包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鑒于甲乙雙方就樁基工程施工的主合同已經(jīng)簽署，為明確雙方在施工過(guò)程中對(duì)于合同內(nèi)容的一部分進(jìn)行補(bǔ)充、調(diào)整的事宜，特訂立本補(bǔ)充合同協(xié)議書。一、背景概述本補(bǔ)充合同協(xié)議書是對(duì)主合同內(nèi)容的進(jìn)一步細(xì)化、完善與明確。本協(xié)議的簽署旨在確保雙方在實(shí)際施工中能夠更加清晰地界定權(quán)益、責(zé)任和合同條款。本補(bǔ)充合同協(xié)議旨在合法、公正和誠(chéng)信的原則基礎(chǔ)上簽訂。二、工程概況（一）工程名稱：__________樁基工程。（二）工程地點(diǎn)：____________________。（三）工程范圍：根據(jù)施工圖紙及工程量清單所示內(nèi)容，包括但不限于鉆孔、注漿、鋼筋籠制作安裝等。三、合同內(nèi)容補(bǔ)充及調(diào)整條款（一）施工周期調(diào)整：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，雙方協(xié)商對(duì)施工周期進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整細(xì)節(jié)詳見附件一。（二）工程量變更：經(jīng)甲乙雙方現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，對(duì)部分工程量進(jìn)行調(diào)整，具體變更內(nèi)容及細(xì)節(jié)詳見附件二。（三）單價(jià)調(diào)整：根據(jù)實(shí)際施工情況，對(duì)部分施工項(xiàng)目的單價(jià)進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整項(xiàng)目及價(jià)格詳見附件三。（四）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方式：雙方根據(jù)實(shí)際情況對(duì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方式進(jìn)行補(bǔ)充和明確