2025加工承攬合同范本下載

2025加工承攬合同范本免費(fèi)下載加工承攬合同范本合同編號(hào)：簽訂地點(diǎn)：簽訂時(shí)間：承攬方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）：地址：法定代表人：聯(lián)系人：定作方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）：地址：法定代表人：聯(lián)系人：鑒于甲方因需要，委托乙方進(jìn)行加工承攬相關(guān)事項(xiàng)，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，依照《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下合同：第一條合同標(biāo)的1.1甲方委托乙方加工承攬的項(xiàng)目為：（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）。1.2本項(xiàng)目的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、規(guī)格等具體事項(xiàng)詳見本合同附件（若有）。第二條合同內(nèi)容2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成本項(xiàng)目的加工承攬工作，并達(dá)到甲方的質(zhì)量要求。2.2甲方應(yīng)提供本項(xiàng)目所需的全部材料、技術(shù)資料、設(shè)計(jì)圖紙等，具體清單詳見本合同附件（若有）。2.3乙方在加工承攬過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，并確保其工作成果符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第三條工期3.1本項(xiàng)目的工期為：自年月日起至年月日止，共計(jì)天。3.2乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成加工承攬工作，并確保按時(shí)交付。3.3如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方有權(quán)相應(yīng)順延工期，且不承擔(dān)由此造成的損失。第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1本項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為：。4.2乙方承諾其加工承攬成果符合上述質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并通過甲方的驗(yàn)收。4.3甲方在收到乙方加工承攬成果后，應(yīng)在日內(nèi)完成驗(yàn)收，并向乙方出具書面驗(yàn)收意見。第五條價(jià)款與支付方式5.1本合同總金額為：人民幣元（大寫：）。5.2付款方式為：（銀行轉(zhuǎn)賬/現(xiàn)金等）。5.3付款時(shí)間：5.3.1合同簽訂后，甲方應(yīng)在日內(nèi)支付合同總價(jià)的%作為定金，計(jì)人民幣元；5.3.2乙方完成加工承攬工作并通過甲方驗(yàn)收后，甲方應(yīng)在日內(nèi)支付剩余款項(xiàng)，計(jì)人民幣元。5.4乙方開戶行及賬戶信息如下：開戶行：賬戶名：賬號(hào)：第六條雙方責(zé)任與義務(wù)6.1甲方的責(zé)任與義務(wù)6.1.1甲方應(yīng)按合同約定及時(shí)提供加工承攬所需的材料、技術(shù)資料等，并對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。6.1.2甲方應(yīng)按合同約定及時(shí)支付款項(xiàng)，不得無故拖延或拒絕支付。6.1.3甲方有權(quán)對(duì)乙方的加工承攬過程進(jìn)行監(jiān)督，并提出合理的建議和要求。6.2乙方的責(zé)任與義務(wù)6.2.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求完成加工承攬工作，并確保其成果符合合同約定。6.2.2乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的材料、技術(shù)資料等，不得損壞、丟失或擅自使用。6.2.3乙方應(yīng)按時(shí)完成加工承攬工作，并及時(shí)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。第七條驗(yàn)收與保修7.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：7.1.1乙方加工承攬成果應(yīng)符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。7.1.2乙方加工承攬成果應(yīng)通過甲方的驗(yàn)收。7.2驗(yàn)收程序：7.2.1乙方完成加工承攬工作后，應(yīng)向甲方提交驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供相關(guān)資料。7.2.2甲方應(yīng)在收到驗(yàn)收申請(qǐng)后日內(nèi)完成驗(yàn)收，并書面通知乙方驗(yàn)收結(jié)果。7.3保修：7.3.1乙方承諾對(duì)加工承攬成果提供個(gè)月的保修期，期間因乙方原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，乙方應(yīng)免費(fèi)修復(fù)或更換。7.3.2保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到甲方通知后日內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并完成修復(fù)工作。第八條違約責(zé)任8.1甲方違約責(zé)任8.1.1甲方未按合同約定提供材料或技術(shù)資料，導(dǎo)致乙方無法按時(shí)完成加工承攬工作的，乙方有權(quán)順延工期，且不承擔(dān)由此造成的損失。8.1.2甲方未按合同約定支付款項(xiàng)的，每逾期一日，應(yīng)按逾期金額的%向乙方支付違約金。8.2乙方違約責(zé)任8.2.1乙方未按合同約定的工期完成加工承攬工作的，每逾期一日，應(yīng)按合同總價(jià)的%向甲方支付違約金。8.2.2乙方加工承攬成果未通過甲方驗(yàn)收的，乙方應(yīng)立即進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格，整改期間不計(jì)工期。第九條爭(zhēng)議解決9.1因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成的，任何一方均可向人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、變更與解除10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2本合同的任何變更或解除，均需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。10.3未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得將本合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。第十一條其他條款11.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。11.3本合同附件（若有）是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。11.4甲乙雙方確認(rèn)，本合同及附件中所列的地址為其有效地址，任何一方的聯(lián)系地址發(fā)生變更，應(yīng)書面通知對(duì)方，否則視為仍以原地址送達(dá)。甲方（蓋章）：法定代表人/授權(quán)代表