系統(tǒng)工程承攬合同協(xié)議

系統(tǒng)工程承攬合同協(xié)議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統(tǒng)一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________鑒于甲方有[系統(tǒng)工程名稱]的承攬需求，乙方具備完成該系統(tǒng)工程的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方承攬[系統(tǒng)工程名稱]事宜達成如下協(xié)議：一、標的物或服務(wù)具體描述（一）系統(tǒng)工程名稱[系統(tǒng)工程具體名稱]（二）系統(tǒng)工程范圍及內(nèi)容1.硬件部分[詳細列舉所需硬件設(shè)備清單，包括設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等]硬件設(shè)備的采購、運輸、安裝、調(diào)試及驗收。2.軟件部分[描述軟件系統(tǒng)的功能模塊、架構(gòu)設(shè)計、技術(shù)要求等]軟件的開發(fā)、編程、測試、部署及優(yōu)化。3.系統(tǒng)集成將硬件設(shè)備與軟件系統(tǒng)進行集成，確保各部分之間的兼容性和協(xié)同工作能力。實現(xiàn)系統(tǒng)與甲方現(xiàn)有相關(guān)系統(tǒng)的對接，確保數(shù)據(jù)的流暢傳輸和交互。4.技術(shù)服務(wù)提供系統(tǒng)的操作培訓(xùn)，使甲方相關(guān)人員能夠熟練使用該系統(tǒng)。在系統(tǒng)運行期間，提供一定期限的技術(shù)支持和維護服務(wù)，包括故障排除、系統(tǒng)升級等。（三）系統(tǒng)工程應(yīng)達到的標準和要求1.性能指標[明確系統(tǒng)的各項性能指標，如響應(yīng)時間、處理能力、穩(wěn)定性等具體數(shù)值要求]2.功能要求系統(tǒng)應(yīng)具備[詳細列舉系統(tǒng)必須實現(xiàn)的各項功能，以及功能的具體實現(xiàn)方式和效果要求]3.質(zhì)量標準系統(tǒng)工程應(yīng)符合國家及行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標準和規(guī)范，如[列舉具體的標準文件名稱]乙方交付的系統(tǒng)應(yīng)無明顯瑕疵和缺陷，能夠穩(wěn)定、可靠地運行。二、權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方的工作進度、質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，提出意見和建議。在乙方未按照合同約定履行義務(wù)時，有權(quán)要求乙方采取補救措施或解除合同，并要求乙方承擔相應(yīng)的違約責(zé)任。有權(quán)獲得乙方提交的與系統(tǒng)工程相關(guān)的技術(shù)文檔、資料等。2.義務(wù)按照合同約定向乙方支付報酬。為乙方提供開展工作所需的相關(guān)資料、信息及必要的協(xié)助，包括但不限于提供工作場地、協(xié)調(diào)相關(guān)人員等。在收到乙方交付的工作成果后，應(yīng)及時進行驗收。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定支付報酬。在甲方未按照合同約定履行義務(wù)時，有權(quán)要求甲方采取補救措施或解除合同，并要求甲方承擔相應(yīng)的違約責(zé)任。對于甲方提出的不合理要求，有權(quán)拒絕。2.義務(wù)按照合同約定的時間、質(zhì)量、數(shù)量完成系統(tǒng)工程的承攬工作。自行提供完成承攬工作所需的設(shè)備、材料、技術(shù)等，保證工作成果符合合同約定的標準和要求。在工作過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，保護甲方的知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密。定期向甲方匯報工作進度，接受甲方的監(jiān)督檢查，并根據(jù)甲方的意見和建議及時調(diào)整工作方案。在系統(tǒng)工程完成后，負責(zé)對系統(tǒng)進行調(diào)試、測試，確保系統(tǒng)正常運行，并及時通知甲方進行驗收。在系統(tǒng)運行期間，按照合同約定提供技術(shù)支持和維護服務(wù)。三、報酬及支付方式（一）報酬金額本系統(tǒng)工程承攬報酬為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。（二）支付方式1.預(yù)付款合同簽訂后[x]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付報酬的[x]%作為預(yù)付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.進度款在系統(tǒng)工程硬件設(shè)備采購?fù)瓿刹l(fā)貨后，甲方向乙方支付報酬的[x]%作為進度款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）；在軟件系統(tǒng)開發(fā)完成并通過初步測試后，甲方向乙方支付報酬的[x]%作為進度款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。3.驗收款系統(tǒng)工程全部完成并經(jīng)甲方驗收合格后[x]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付報酬的[x]%作為驗收款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。4.質(zhì)保金合同約定的質(zhì)保期屆滿后，如系統(tǒng)無質(zhì)量問題，甲方向乙方支付剩余報酬的[x]%作為質(zhì)保金，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方應(yīng)在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔任何違約責(zé)任。四、交付時間、地點及驗收（一）交付時間乙方應(yīng)在合同簽訂后[總工期時長]天內(nèi)完成系統(tǒng)工程的全部工作，并交付甲方驗收。如因甲方原因或不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤的，交付時間相應(yīng)順延，但乙方應(yīng)及時通知甲方并提供相關(guān)證明文件。（二）交付地點系統(tǒng)工程交付地點為[甲方指定地點]。（三）驗收1.驗收標準按照本合同約定的系統(tǒng)工程應(yīng)達到的標準和要求進行驗收。2.驗收程序系統(tǒng)工程完成后，乙方應(yīng)提前[x]個工作日通知甲方進行驗收。甲方在收到乙方通知后，應(yīng)在[x]個工作日內(nèi)組織相關(guān)人員進行驗收。驗收合格的，甲、乙雙方應(yīng)簽署驗收報告；驗收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求在[整改期限]內(nèi)進行整改，直至驗收合格。整改費用由乙方自行承擔。如乙方未在規(guī)定時間內(nèi)完成整改或整改后仍不符合驗收標準的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應(yīng)按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。五、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照合同約定按時支付報酬，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]天的，乙方有權(quán)暫停工作，并要求甲方支付已完成工作部分的報酬及相應(yīng)違約金，同時有權(quán)解除合同。2.若甲方未按照合同約定提供開展工作所需的資料、信息或協(xié)助，導(dǎo)致乙方工作延誤或無法正常開展的，甲方應(yīng)承擔相應(yīng)的責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照合同約定的時間、質(zhì)量、數(shù)量完成系統(tǒng)工程承攬工作，每逾期一天，應(yīng)按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]天的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應(yīng)按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。2.若乙方交付的系統(tǒng)工程不符合合同約定的標準和要求，乙方應(yīng)負責(zé)免費整改，直至達到驗收標準。如因整改導(dǎo)致交付時間延誤的，乙方應(yīng)承擔逾期交付的違約責(zé)任。如乙方經(jīng)兩次整改后仍不符合驗收標準的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應(yīng)按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。3.若乙方擅自將承攬的系統(tǒng)工程轉(zhuǎn)包給第三方，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應(yīng)按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。4.若乙方違反保密義務(wù)，泄露甲方的知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密，乙方應(yīng)承擔因此給甲方造成的全部損失，并按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金。如損失難以計算的，乙方應(yīng)支付不低于人民幣[具體金額]元的違約金。六、保密條款雙方應(yīng)對在履行本合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他機密信息予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用該等信息。本條款的保密期限為自本合同生效之日起[x]年。七、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款（一）合同變更與解除1.本合同的任何變更或補充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.在履行本合同過程中，若一方提出解除合同，需提前[x]天書面通知對方，并經(jīng)對方書面同意。因解除合同給對方造成損失的，提出解除合同方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責(zé)任。（二）不可抗力1.本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、政府行為、社會異常事件等。2.因不可抗力事件導(dǎo)致一方無法履行本合同的，該方不承擔違約責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方并提供相關(guān)證明文件。因不可抗力事件導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行或部分無法履行的，雙方應(yīng)協(xié)商解決善后事宜