民房建筑施工熱門合同

民房建筑施工熱門合同民房建筑施工熱門合同（精選4篇）民房建筑施工熱門合同篇1甲方：乙方：甲方將位于居住房屋交由乙方施工，為確保工程質(zhì)量、圓滿完成施工任務(wù)，明確雙方責(zé)任，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特定制本合同，雙方必須共同遵守。第一條：工程概況1、工程結(jié)構(gòu)：地面3層，均為磚混結(jié)構(gòu)。2、建筑面積（施工計(jì)算方式）：一層97.88平方米（不含樓梯）才婁梯平方米;二層93平方米（不含樓梯，陽臺(tái)按半面積計(jì)入），樓梯平方米;三層76.4平方米（陽臺(tái)按半面積計(jì)入）。合計(jì)302.24平方米，最終按建筑實(shí)際面積為準(zhǔn)。第二條：承包方式省縣鄉(xiāng)立志村隊(duì)。被反訴人（本訴原告）:肖男,漢族，出生于年月日，住址：省縣鎮(zhèn)村.本訴被告;沈陽房地產(chǎn)有限公司，法定代表人：。住所地：沈陽市區(qū)中路27號(hào)；本訴被告：江蘇省建設(shè)集團(tuán)有限公司，住所地：省蘇州市黃路。反訴請(qǐng)求L請(qǐng)求判決被反訴人賠償反訴人因質(zhì)量不合格返工造成的損失人民幣元；2、請(qǐng)求判決被反訴人承擔(dān)訴訟費(fèi)及相關(guān)阿費(fèi)用。事實(shí)與理由年一月一日反訴人與被反訴人簽訂一份外墻瓷磚工程合同，即被反訴人承包反訴人做"亞"號(hào)樓的外墻粘磚的人工費(fèi)。反訴人在被反訴人沒有完工的情況下，提前履行了支付人工費(fèi)的義務(wù)，可是被反訴人在沒有按照合同約定履行義務(wù)，而中途私自退場，且已做完的部分工程多處不合格，導(dǎo)致反訴人返工。被反訴人的行為造成反訴人人工費(fèi)和材料損失高達(dá)元。反訴人多次找到被反訴人要求賠償，可以被反訴人反而將反訴人訴至貴院。反訴人為了維護(hù)自己的合法權(quán)益，特依法向貴院提出反訴請(qǐng)求，請(qǐng)求貴院依法支持反訴人的訴求。此致區(qū)人民法院反訴人：年一月一日民房建筑施工熱門合同篇4甲方建房者：乙方承包者:以下簡稱甲乙雙方,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:1、甲方與乙方商議，甲方計(jì)劃拆舊建平房工程，以的方式承包給乙方做建房工程。2、具體協(xié)議如下：⑴瓦工部分基礎(chǔ)由自然地面下挖公分，打地圈梁為,套子為c,地梁主筋根，套子間隔c;外墻為墻，屋內(nèi)隔斷為墻;打頂鋼筋為，間隔c。打頂水泥抹光，不包括防水工程。(2)裝修做法外墻水泥砂漿抹光。屋內(nèi)水泥砂漿抹光,大檐水泥砂漿抹光;屋內(nèi)頂棚用插板;地面鑲磚ca;2;，價(jià)格每平米不超過元;屋內(nèi)頂棚和墻面998膩?zhàn)臃蹆杀椋话▋?nèi)墻涂料。屋內(nèi)燈具只要按上燈泡亮就算完工。其余不包括組合柱、上圈梁、外墻保溫、外墻涂料、前臉鑲磚等。屋內(nèi)不包括坐便、洗手池、窗簾、廚房用具等。3、結(jié)算方式：按基礎(chǔ)外皮墻體長度乘以寬度計(jì)算每平米元結(jié)算。4、付款方式：分三次付清所有款項(xiàng)，1)工人進(jìn)場時(shí)，甲方預(yù)付給乙方材料款占全部的30%。2）主體長完墻時(shí)，甲方需向乙方預(yù)支付打頂費(fèi)用占全部款項(xiàng)的30%。3）拆模時(shí)，甲方需向乙方支付裝修預(yù)付款以及安裝窗戶的費(fèi)用占全部的20%。4）完工后一日內(nèi)，甲方需向乙方支付剩余全部款項(xiàng)的20%5）另注：乙方在承建甲方工程過程中需使用人工費(fèi)可與甲方商議，臨時(shí)支取使用。5、甲方可以要求乙方注意施工安全和工程質(zhì)量等問題，乙方的施工人員在施工過程中出現(xiàn)事故由乙方負(fù)責(zé)，甲方不需要承擔(dān)任何責(zé)任。6、甲方對(duì)乙方有質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任，當(dāng)發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)與乙方進(jìn)行有效溝通，并核實(shí)質(zhì)量問題，友好協(xié)商解決問題，盡量避免施工材料的損失和浪費(fèi)，并使該質(zhì)量問題得到有效改善。當(dāng)乙方盡最大努力達(dá)到甲方滿意成果時(shí)，甲方不得再以任何借口克扣和拖欠乙方各種費(fèi)用。7、甲方在施工過程中，需要自行支付乙方所用鉛絲。此協(xié)議一式兩份，一經(jīng)簽字，即可生效！甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：年一月—日年一月一日1、包工不包料，甲方負(fù)責(zé)采購施工所需的建筑材料,乙方負(fù)責(zé)施工，并負(fù)責(zé)所有施工用具設(shè)備；2、施工費(fèi)用：按建筑面積甲方每平方米付乙方人民幣225元（大寫：貳拾伍元整）；3、隔熱層、屋頂蓋瓦不再計(jì)工價(jià)；4、工程承包內(nèi)容：土建工程、雨水排水及房屋裝修;5、基礎(chǔ)由甲方負(fù)責(zé),乙方負(fù)責(zé)回填。6、甲方負(fù)責(zé)門窗（包括鋁合金窗、卷簾門、防盜門、不銹鋼欄桿）的安裝。7、乙方在施工時(shí)出現(xiàn)工程增減時(shí)，甲、乙雙方共同協(xié)商，確定后增減工價(jià)，待完工后一并納入結(jié)算。8、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，在使用材料時(shí)保證工程質(zhì)量的前提下，乙方必須堅(jiān)持節(jié)省，不浪費(fèi)的原則，不能隨意帶走甲方提供的任何建材,否則按雙倍價(jià)奉還。第三條：工程工期1、甲方規(guī)定動(dòng)工時(shí)間為年一月一日至年月乙方不得提前和推后。2、在保證工程質(zhì)量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時(shí)，甲方有權(quán)扣除乙方施工費(fèi)。第四條：工程質(zhì)量L整個(gè)工程、寬按設(shè)計(jì)圖紙按質(zhì)、按量完成，并達(dá)到符合國家施工規(guī)范。2、房屋結(jié)構(gòu)按照設(shè)計(jì)圖紙布局，尺寸可根據(jù)現(xiàn)場科學(xué)，合理放線，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方?jīng)Q定并通知乙方處理，甲方請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員參與監(jiān)督施工質(zhì)量，每道施工需經(jīng)甲方設(shè)計(jì)人員甲方驗(yàn)收合格后乙方方能進(jìn)行下一環(huán)節(jié)施工。3、鋼筋工程要求采用電渣壓力焊（坡屋頂鋼筋搭接）。4、地面工程：一層鋪貼地磚。5、外觀工程：整幢樓內(nèi)外水泥清光到頂。6、門窗工程：乙方負(fù)責(zé)埋設(shè)安裝所有門窗用到的預(yù)埋件。7、樓梯工程：樓梯上貼瓷磚。8、水電工程：陽臺(tái)、屋頂排水設(shè)施安裝。9、乙方未按甲方要求，質(zhì)量不合格所造成的返工費(fèi)及材料費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。第五條：施工費(fèi)結(jié)算方式L合同簽定后，甲方購買材料，乙方積極組織施工人員進(jìn)行施工，基礎(chǔ)工程完工后用方付給乙方工程款元;第——層主體工程完工（第一層樓頂結(jié)束）后方付乙方壹萬元；第二層主體工程完工（第二層樓頂結(jié)束）后甲方付乙方貳萬元；其余款項(xiàng)待工程按圖紙施工完成，通過驗(yàn)收后一次付清。工程裝飾完工并交付甲方使用后，雙方結(jié)算，由甲方一次性付清工程余款（質(zhì)量保證金X除外）。乙方自房屋竣工驗(yàn)收交付甲方使用時(shí)起，乙方保修為年,無質(zhì)量問題，到期一次性付清質(zhì)量保證金，保修期內(nèi)如有房屋漏水，沙灰墻體裂縫，瓷磚脫落等施工問題，乙方接到甲方房屋質(zhì)量問題，乙方應(yīng)迅速及時(shí)地進(jìn)行處理，直到甲方滿意，否則甲方請(qǐng)人處理，工時(shí)及材料從保證金中扣除。如存在嚴(yán)重工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式,不到付款時(shí)間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。第六條：安全生產(chǎn)及其它1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業(yè)必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發(fā)生病、傷、亡等一切安全事故，責(zé)任由乙方全部自己負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。2、在合同期內(nèi)，乙方不得故意長期停工或多加工錢,如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。3、施工期內(nèi)，工程質(zhì)量由甲方監(jiān)督施工質(zhì)量。第五條：合同終止與生效1、本合同自甲、乙雙方簽字并加蓋手印后生效（合同涂改無效）雙方履行完成合同條款內(nèi)容后終止。2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力，未盡事宜甲乙雙方另行商定。3、合同訂立地點(diǎn)：—省—市—縣—鎮(zhèn)雨灑村一組。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：年一月—日年一月一日民房建筑施工熱門合同篇2民房建筑施工合同范本甲方：乙方：甲方在建房屋一棟，建筑層數(shù)兩層，一層約平方米，二層約平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。二、承建項(xiàng)目乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺(tái)階磅墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時(shí)作好防滲透水處理。三、承包價(jià)格每平方米人民幣大寫：元，建筑面積按每層樓外墻計(jì)算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。四、付款方式合同簽訂完畢，工具進(jìn)場，人員到位，預(yù)付30%,完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗(yàn)完畢付到90%，預(yù)留10%為質(zhì)量保證金，完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題,清尾款。五、雙方責(zé)任甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場，每日午餐乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，按設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。六、質(zhì)量要求乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，不合格由乙方負(fù)責(zé)返工，返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。七、注意安全勞保措施，施工防護(hù)措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。八、工期要求主體工程工期為75（日歷天），從簽訂合同之次日起計(jì)算，乙方必須在年月日前完成主體工程，遇天氣原因順延,乙方不能